平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程

招标文件

招 标 人：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

招标代理机构：河南建工咨询有限公司

日 期：二○二五年六月

目 录

第一章 招标公告.................................................................................................................................... *

第二章 投标人须知................................................................................................................................ *

投标人须知前附表.................................................................................................................... *

*. 总则.......................................................................................................................................... **

*. 招标文件.................................................................................................................................. **

*. 投标文件.................................................................................................................................. **

*. 投标......................................................................................................................................... **

*. 开标......................................................................................................................................... **

*. 评标......................................................................................................................................... **

*. 合同授予.................................................................................................................................. **

*．重新招标和不再招标................................................................................................................. **

*．纪律和监督............................................................................................................................... **

**.需要补充的其他内容................................................................................................................. **

第三章 评标办法.................................................................................................................................. **

评标办法前附表............................................................................................................................. **

*、评标方法.................................................................................................................................. **

*、评审标准.................................................................................................................................. **

*、评标程序.................................................................................................................................. **

第四章 合同条款及格式........................................................................................................................ **

第五章 工程量清单............................................................................................................................... **

第六章 图纸......................................................................................................................................... **

第七章 技术标准和要求........................................................................................................................ **

第八章 投标文件格式........................................................................................................................... **

第一章 招标公告

【平公资建*******号】平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程*公开招标公告

*、招标条件

平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程（项目代码：************************）已由平顶山市发展和改革委员会批准建设，建设资金为自筹资金，已落实到位，出资比例为***%，招标人为平顶山市天浩城市建设发展有限公司。河南建工咨询有限公司受招标人委托，就该项目进行公开招标，该项目已具备招标条件，欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。

*、工程概况与招标范围

*.*、项目名称：平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程

*.*、项目编号：平公资建*******号

*.*、招标方式：公开招标

*.*、资金及落实情况：自筹资金，已落实，概算金额约****万元。

*.*、建设地点：平顶山市卫东区

*.*、建设规模及内容：项目位于平顶山市卫东区东环路与平安大道交叉口。本工程包含南区及北区供配电设施的完善，高低压电缆敷设及相关电力设施的完善。具体内容为外线引入开闭所部分；开闭所及户外****设施改造部分；红线内高压电缆敷设；红线内居民、商业低压电缆敷设；居民一户一表电井间电表箱、母线、插接箱、始端箱等工程。

*.*、标段划分：本项目共分为一个标段。

*.*、招标范围：承担本项目供配电工程的设备材料采购、施工、安装、调试、试运行、验收及保修等工作并负责移交、正式送电，具体工程内容以施工图、工程量清单及招标文件所示的内容为准。

*.*、质量要求：合格。

*.**、工期：**日历天。

*、投标人资格要求

*.*、投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或电子营业执照）；

*.*、资质要求：投标人须具有输变电专业承包三级或三级以上资质，且具备有效的安全生产许可证，同时具备承装（修、试）电力设施许可证承装类五级或五级以上资质；

*.*、人员要求：拟派项目经理（即项目负责人）具有机电工程专业二级或二级以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（须出具承诺书，格式自拟）；拟派项目技术负责人具有大专及以上学历和与工程项目相适应专业的中级及以上职称,从事相关技术管理工作 * 年以上（需提供相关证明或承诺书）；拟派专职安全员具有有效的安全生产考核合格证；

*.*、财务要求：投标人没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态（须出具承诺书，格式自拟），提供****年度或****年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（成立不足*年的，提供自注册年度以来的财务会计报表）；

*.*、信誉要求：投标人未列入“信用中国（或中国执行信息公开网）”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，招标人拒绝列入上述名单的投标人，投标人可将上述网站查询结果页面截图附在投标文件中，查询时间应为本公告发布之后至投标截止时间止；

*.*、其它要求：拟派项目经理、技术负责人、专职安全员及委托代理人需具有投标人与其签订的有效劳动合同及投标人为其缴纳的养老保险证明材料（提供加盖投标单位公章的网上查询页截图或加盖社保部门印章的社保证明）；

*.*、本次招标不接受联合体投标；

*.*、本次招标采用资格后审的方式确定合格的投标人；（如投标单为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料）

*.*、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供承诺书，格式自拟）；

*.**、投标人所提供资料必须真实有效，提供资料真实有效承诺书（承诺书必须加盖单位公章）。在招标过程中，招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，没收其投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

*、招标文件的获取

*.*、时间：****年*月**日*时**分至****年*月*日**时**分（北京时间）

*.*、地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》

*.*、方式：潜在投标人需凭**数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》（网址：****://****.***.***.**/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：网址：****://****.***.***.**/****/*****.*****

办理**证书：网址：****://****.***.***.**/****/*****.*****

*.*、售价：*元。

*、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

*.*、时间：****年*月*日*时**分。

*.*、地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统，未按要求上传加密电子投标文件的，招标人不予受理。

注：本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

*、发布公告的媒介

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》及《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。

*、其他补充事宜

*.*、监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

联 系 人：王先生 联系电话：************

统一社会信用代码：******************

*.*、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

*.*、可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

*、本次招标联系事项

*、招标人：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

联系人：祝先生

联系电话：***********

地址：河南省平顶山市卫东区东环路北段山水文苑小区**栋楼**号商铺

*、招标代理机构：

名称：河南建工咨询有限公司

联系人：温女士、赵先生

联系电话：*************、***********

地址：河南省自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路**号雅宝东方国际广场*号楼****号

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

*.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

*.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

*.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用**数字证书（证书须在有效期内）。

*.电子投标文件的制作

*.*投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统（****://****.***.***.**/****/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统*#****;*#****;组件下载*#****;*#****;交易系统操作手册（投标人、供应商）。

*.*投标人须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

*.*投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（****项目**标段）,其中包含*个文件和*个文件夹。后缀名为“.****”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

*.加密电子投标文件的提交

*.*加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统（****://****.***.***.**/****/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

*.*投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

*.“不见面”开标注意事项及操作流程（具体内容见:平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告****://****.***.***.**/****/*****.*****)

*.*开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用**证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起**分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

*.*如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（*）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（*）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

*.*所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

*.*投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

*.*解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后**分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称		编 列 内 容
*.*.*	招标人		招标人：平顶山市天浩城市建设发展有限公司 联系人：祝先生 联系电话：*********** 地址：河南省平顶山市卫东区东环路北段山水文苑小区**栋楼**号商铺
*.*.*	招标代理机构		名称：河南建工咨询有限公司 联系人：温女士、赵先生 联系电话：*************、*********** 地址：河南省自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路**号雅宝东方国际广场*号楼****号
*.*.*	招标项目名称		平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程
*.*.*	项目建设地点		平顶山市卫东区
*.*.*	资金来源		自筹资金
*.*.*	资金落实情况		已落实
*.*.*	招标范围		承担本项目供配电工程的设备材料采购、施工、安装、调试、试运行、验收及保修等工作并负责移交、正式送电，具体工程内容以施工图、工程量清单及招标文件所示的内容为准
*.*.*	计划工期		**日历天
*.*.*	质量要求		合格
*.*.*	投标人资质条件、能力和信誉		详见招标公告中“*、投标人资格条件”要求
*.*.*	是否接受联合体投标		不接受
*.*.*	踏勘现场		不组织
*.**.*	投标预备会		不召开
*.**.*	投标人提出问题的 截止时间		递交投标文件的截止之日**日前
*.**.*	招标人书面澄清的时间		递交投标文件的截止之日**日前
*.**	分包		不允许
*.**	偏离		允许优于招标文件的偏离
*.*	构成招标文件的 其他材料		招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它等内容均是招标文件的组成部分。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。
*.*.*	投标人要求澄清招标文件的截止时间		递交投标文件的截止之日**日前
*.*.*	投标截止时间		详见招标公告
*.*.*	投标有效期		递交投标文件截至之日起**日历天
*.*.*	投标保证金		*、投标保证金数额：人民币**万元整； *、保证金递交的截止时间：同投标截止时间前一天**时**分； *、递交要求及形式： *.*投标保证金可采用现金或保函形式，当采用现金形式时须从投标人基本户转出。注：为优化营商环境，减轻企业压力，响应相关政策，鼓励投标人使用保函形式。 *.*投标人打开****://****.***.***.**/**** 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； *.*成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 *.*投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 *.*每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 *.*未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 *.* 电子保函：本项目接受电子投标保函替代投标保证金，投标企业可以在交易中心电子交易系统“电子保函申请”功能中自主选择承保机构办理电子保函业务。具体详见平顶山市公共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务启用电子保函事宜的通知》。 *.*其他事项： （*）投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上投报、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投报、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 (*)投标人少交保证金属于无效缴纳。 (*)规定投标保证金到账截止时间为同投标截止时间前一天**时**分，节假日除外(超时到账视同未交保证金，取消报名资格)。 (*)废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。
*.*.*	近年财务状况表的年份要求		提供****年度或****年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（成立不足*年的，提供自注册年度以来的财务会计报表）
*.*	是否允许递交备选投标方案		不允许
*.*.*	签字或盖章要求		按本招标文件的相关章节及附件和附表的格式要求等。
*.*.*	投标文件份数		加密电子投标文件一份。 注：除上传的电子投标文件外，另需提供与上传的电子投标文件一致的*份纸质版投标文件和*份未加密的***电子版投标文件，参与投标的投标人应在公示期结束后，邮寄或递送纸质版和未加密的***电子版文件给招标人，以备招标人存档。
*.*.*	递交投标文件地点		《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统
*.*.*	是否退还投标文件		否
*.*	开标时间和地点		开标时间：同投标截止时间。 开标地点：《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》电子交易系统
*.*	开标程序		按网上电子开标流程。
*.*.*	评标委员会的组建		评标委员会构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家共*人以上单数组成；其中评审专家不少于成员总数的*/*。 评标专家确定方式：参加评标的专家由招标人在开标前从相关评标专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。
*.*	是否授权评标委会 确定中标人		否 推荐的中标候选人数：推荐***名中标候选人
*.*	中标候选人公示		在发布招标公告的相同媒介上发布中标候选人公示，公示期不少于 * 日。
*.*.*	履约担保		是否要求缴纳：要求 履约担保的形式：现金转账或履约保函 履约担保的金额：中标价的**%
*.*	招标代理服务费		依据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[****]***号）文件规定，由中标人在领取中标通知书时以现金或转账方式一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费计取以中标金额为计费基数，项目类型为“工程”；此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。
** 需补充的其他内容
**.* 词语定义
**.*.*	不良行为记录			*.投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的； *.国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单且在管理期限内的； *.在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的； *.被吊销许可证件、营业执照，限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等，取消投标资格的。
**.* 最高投标限价（即招标控制价）
本工程招标控制价：********.**元，其中分部分项工程费（不含税）： ********.** 元；安全文明施工费（不含税）为*****.*元；规费（不含税）为******.**元；增值税为*******.**元；专业工程暂估价（不含税）为******元；暂列金额（不含税）为*******.**元；措施项目费（不含税）为 ******.** 元；措施项目费（不含税、不含安全文明施工措施费）为*****.**元； *、超过招标控制价的投标文件按无效标处理，【投标总价、安全文明施工费、规费、增值税、措施费均不得超出。】 *、上述安全文明施工费、规费、增值税、措施费、暂列金额如有不准，请以上传的控制价与工程量清单为准。
**.* 投标人代表出席开标会
**.*.*	按照本须知第*.*款的规定，投标人不用到场，采用网上远程异地解密时，请用**证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起**分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
**.* 中标公示
**.*.*	招标人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。
**.* 知识产权
**.*.*	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
**.* 重新招标的其他情形
**.*.*	除投标人须知正文第 * 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
**.* 同义词语
**.*.*		构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
**.* 监 督
**.*.*		本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
**.* 解释权
**.*.*		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
**.**招标人补充的其他内容
		*、工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。本工程所需的材料均由中标人采购，采购前需经过甲方代表、监理工程师认可，否则不得进场使用。所有材料必须符合设计要求及国家有关标准规定，并且具备有关的出厂合格证、材质单及复试报告，出现质量问题，由责任方承担。所有材料试验及测试费用由投标人承担。 *、中标人必须承担总承包责任，涉及需分包的内容应经发包人确认，具体以合同签订为准。具体施工范围由招标人确定，招标人有权取消或调整分部分项工程内容，中标人应遵守招标人因建设需要对本项目（工程量和工作内容等）的调整。 *、 施工过程中中标人应注意对原有工程的保护，尽可能不损坏原有设施。 *、中标人在涉及本工程的订货、运输、交货和施工、安装等过程中出现合同纠纷、人身、设备事故均由承包人负责解决并承担全部责任。 *、投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人、监理单位的统一指挥与协调管理，完成职责范围内的工作。 *、中标人在投标文件中投报的项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意不得更换，对不称职的项目经理、技术负责人和施工管理人员，招标人有权要求承包人更换；中标人不经招标人同意更换项目经理或项目经理在施工期间缺岗（节假日除外）则视为中标人严重违约。 *、严格按照《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定进行施工。 *、施工过程中，中标人如不按合同、投标文件中承诺和招标文件规定的条件履行，招标人有权按违约处理。 *、中标人在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。 **、投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若经招标人考察证实其在投标时提供虚假证明材料骗取中标的，经向建设行政主管部门备案核实后，除取消其中标资格，没收投标保证金并被记入黑名单外，还应赔偿由此给招标人造成的损失，*年内禁止参与本地的招投标活动，涉及违法犯罪的将建议司法部门依法追究其法律责任。 **、为保证本工程顺利进行，拨付的工程款能专款专用，全部用于本项目的建设，不出现挪作他用的现象。如发现项目工程款有挪作他用的现象，发包人有权停止支付下次工程款或由发包人代付工程（或材料）款，并有权单方终止合同，所有损失均由承包人自行承担。 **、中标人在中标后须办理工程履约担保保函（中标价的**%）。在办理中标通知书备案之前，中标人履约担保保函交于平顶山市建设工程招标投标事务中心统一保管。 **、收到中标通知书后**日内必须与建设单位签订施工合同。 **、农民工工资保证金：中标后，中标人在取得施工许可证后**日内到建设项目所在地人力资源和社会保障局按中标价的*%足额缴纳农民工工资保证金（转账或电汇或保函）。一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由人社部门从该工资保证金中先予以划支。 **、项目暂列金额（如有）及暂估价（如有）与招标控制价一起公布，暂列金额及暂估价在投标人投标报价时不得作为让利条件，其归属权和使用权属于招标人。 **、本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整；凡是有节能备案要求的，中标人必须满足节能备案要求，投标报价时慎重报价，所涉及的费用招标人视为已含在投标报价内，结算时不再调整。 **、施工企业现场从业人员符合国家、河南省有关法律法规、规范和《河南省建筑与市政工程施工现场从业人员管理标准》*****/*********文件规定。 **、本招标文件其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。 注：以上所有条款投标人应逐条全文承诺。承诺条件必须优于或等于招标文件要求，实质上未响应招标人要求的评审委员会可否决其投标。
**.**		付款方式：工程内容施工完成后付至合同价的**%，送电、移交后付至结算金额的***%。
**.**
质疑 投诉		投标人对招标项目提起质疑和投诉时，必须在法定时间内以书面方式按照相关规定程序进 行，所有质疑和投诉材料必须由法定代表人亲笔签字并加盖单位公章，注明法定代表人手机联系方式，同时提供营业执照扫描件和法定代表人身份证扫描件并加盖公章。若委托代理人提质疑和投诉的，还必须出具法定代表人亲笔签署的授权委托书和授权委托人的身份证扫描件并加盖单位公章。对不按上述要求进行的质疑、投诉、举报、短信、匿名反应等， 招标人、代理机构、监督部门将不予受理。招标人在处理质疑时需由被质疑人配合调查取证并提供材料时，被质疑人必须配合并按时提交相关材料，否则招标人有权取消其中标候选人资格。
**.**		代建单位：/ 设计单位：河南上能电力设计有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司 造价单位：河南驰远工程管理有限公司

说明：本表中内容与本招标文件其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。

*. 总则

*.* 项目概况

*.*.*根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

*.*.* 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

*.* 资金来源和落实情况

*.*.* 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

*.* 招标范围、计划工期、质量要求

*.*.* 本次招标范围：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

*.*.* 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

*.* 投标人资格要求

*.*.* 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

(*）资质条件：见投标人须知前附表；

(*）项目经理：见投标人须知前附表；

(*）技术负责人：见申请人须知前附表；

(*）其他要求：见投标人须知前附表。

*.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

*.*.*投标人须承诺不得存在下列情形之一：

(*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(*）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(*）为本标段的监理人；

(*）为本标段的代建人；

(*）为本标段提供招标代理服务的；

(*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(*）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(*）被责令停业的；

(**）被暂停或取消投标资格的；

(**）财产被接管或冻结的；

(**）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

*.* 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

*.* 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

*.* 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

*.* 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

*.* 踏勘现场

*.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

*.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。

*.*.* 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

*.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

*.** 投标预备会

*.**.*投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

*.**.* 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

*.**.*投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

*.** 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应征得建设单位同意，分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质应符合相关要求。

*.** 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

*. 招标文件

*.* 招标文件的组成

　　*.*.* 本招标文件包括：

（*）招标公告；

（*）投标人须知；

（*）评标办法；

（*）合同条款及格式；

（*）工程量清单（另附）；

（*）图纸（另附）；

（*）技术标准和要求；

（*）投标文件格式；

根据本章第*.** 款、第*.* 款和第*.* 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

*.* 招标文件的澄清

*.*.* 投标人应仔细阅读和检查图纸、招标文件、工程量清单等全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

*.*.* 招标文件的澄清将以电子文档形式在电子交易系统中发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 **天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

*.* 招标文件的修改

*.*.* 招标人可以修改招标文件，并在电子交易系统发出。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 ** 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

*.*.*所有投标人请时刻关注招标公告发布的同一媒体，招标文件的澄清、答疑、修改、变更等信息均在招标公告发布的同一媒体发布，不再另行通知。若因潜在投标人没有及时查看到相关信息而造成的投标失误，责任自负。

*. 投标文件

*.* 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、投标保证金

四、已标价工程量清单；

五、施工组织设计；

六、项目管理机构；

七、资格审查资料；

八、其他材料；

九、投标基本信息采集表；

十、全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书。

*.* 投标报价

*.*.* 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

*.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

*.*.* 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。

*.* 投标有效期

*.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

*.*.* 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以在电子交易系统中公示形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

*.* 投标保证金

*.*.* 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。以投标人名义以外的其他形式提交的投标保证金无效。

*.*.* 投标人不按本章第*.*.* 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

*.*.* 招标人与中标人签订合同后*日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

*.*.*有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

*.* 资格审查资料

*.*.*资格审查的资料：详见第三章“评标办法”。

*.* 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

*.*投标文件的编制

*.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

*.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出承诺响应。

*.*.* 电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

*.*.* 投标文件份数见投标人须知前附表。

*.*.* 特别注意事项

本项目为电子化交易项目，电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过**证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

*.*.*.*电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

*）递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

*）投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

*）投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

*）投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

*）未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

*）投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

*）招标文件中要求法定代表人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过**证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

*）投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：***公司* 项目名称.****）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：***公司* 项目名称.***），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

*）电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

*. 投标

*.* 投标文件的上传

*.*.* 投标人应在本章第二章第*.*.*项规定的投标截止时间前成功上传投标文件至电子交易系统。

*.*.* 投标人递交投标文件的途径：见投标人须知前附表。

*.*.*投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：***公司*项目名称.****）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：***公司*项目名称.***），

*.*.*电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

*.* 投标文件的递交

*.*.* 投标人应在本章第*.*.* 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

*.*.* 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

*.*.* 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

*.* 投标文件的修改与撤回

在本章“投标人须知前附表”第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

*. 开标

*.* 开标时间和地点

招标人在本章第*.*.*项规定的投标截止时间（开标时间）在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加不见面电子开标，开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用**证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起**分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

*.* 开标程序

电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用**证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用**证书对投标文件进行再次解密。

注：电子化投标文件解密异常的处理：如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：首先由技术人员进行问题排查。经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

*. 评标

*.* 评标委员会

*.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

*.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（*）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（*）与投标人有其他利害关系。

*.* 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

*.* 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的 *** 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

*. 合同授予

*.* 定标方式

*.*.*本次不授权评标委员会确定中标人，按本评标办法评审后推荐有排序的前三名中标候选人，若在评审过程中对部分投标文件否决后，致使实质上最大限度地满足招标人要求的投标人少于三个时，评标委员会将根据实际数量进行推荐，只要评标委员会认为其报价合理或具有竞争力。

*.*.*除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

*.* 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

*.* 中标通知

在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标结果通知未中标的投标人。

*.* 履约担保

*.*.*在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额向招标人提交履约担保。

*.*.* 中标人不能按本章第*.*.*项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

*.* 签订合同

*.*.*招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失由中标人赔偿。

*.*.* 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

*．重新招标和不再招标

*.* 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(*）投标截止时间止，投标人少于*个的；

(*）经评标委员会评审后否决所有投标的。

*.* 不再招标

重新招标后投标人仍少于* 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

*．纪律和监督

*.* 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

*.* 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

*.*.*有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

*.*.*　有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

*.*.*　使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。。

*.* 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

*.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

*.* 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
*.*	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标函签字盖章	符合第八章“投标文件格式”的要求
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
*.*	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质条件	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		其它资格要求	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
*.*	响应性评审标准	投标总价	不超过招标控制价
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		施工工期	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第*.*.*项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第*.*.* 项规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子 目特征、计量单位和工程量。
		技术标准和要求	符合“第七章 技术标准和要求”
		其他要求	符合招标文件要求
*.*.*		分值构成 （总分***分）	技术标： ** 分 商务标： ** 分 综合标： ** 分
*.*.*		评标基准价计算方法	评标基准价＝招标控制价×*+投标报价×（*－*）。 其中：*为招标控制价权重系数，取值范围为*.*≤*≤*.*，在开标系统内现场随机抽取，*值在取值区间内间隔为*.*。 投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于*家时（不含*家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。 上述招标控制价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、增值税。
*.*.*		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=***%×（投标人有效投标报价－评标基准价）/评标基准价

*、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第*.* 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

*、评审标准

*.* 初步评审标准

*.*.* 形式评审标准：见评标办法前附表。

*.*.* 资格评审标准：见评标办法前附表。

*.*.*响应性评审标准：见评标办法前附表。

*.* 分值构成与评分标准

*.*.* 分值构成

(*）技术标：见评标办法前附表；

(*）商务标：见评标办法前附表；

(*）综合标：见评标办法前附表

*.*.* 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

*.*.* 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

*.*.* 评分标准:见评标办法前附表；

*、评标程序

*.* 初步评审

*.*.* 评标委员会依据本章第*.*款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

*.*.* 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（*）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（*）未承诺不违法分包、不转包的；

（*）未响应招标文件要求的。

*.*.* 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

(*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(*）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

*.* 详细评审

*.*.* 评标委员会按本章第*.* 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（*）按本章第 *.*.*（*）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 * ；

（*）按本章第 *.*.*（*）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 *；

（*）按本章第 *.*.*（*）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 *。

投标人综合得分=*+*+*（最终得分为各个评委计分的算术平均值）

*.*.* 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

*.*.* 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

*.* 投标文件的澄清和补正

*.*.* 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

*.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

*.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

*.* 评标结果

*.*.* 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐***名中标候选人。

*.*.* 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（合同格式供参考，以实际签订为准）

建设工程施工合同

使用《建设工程施工合同》（************）

第一部分 合同协议书

发包人：*#*****;平顶山市天浩城市建设发展有限公司 *#*****;

承包人： *#*****; *#*****;

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

*.工程名称：*#*****;平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目基础配套设施供配电工程未完工工程

*.工程地点：*#*****; *#*****; 。

*.工程立项批准文号： 。

*.资金来源： 。

*.工程内容：*#*****; 。

*.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合*#*****;合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价为： 人民币（大写） (小写 )；

其中：

（*）安全文明施工费：

人民币（大写） (****; 元)；

（*）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (****; 元)；

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (****; 元)；

（*）暂列金额：

人民币（大写） (****; 元)。

*.合同价格形式：*#*****; *#*****; *#*****;。

五、项目经理

承包人项目经理： *#*****; *#*****;，技术负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（*）中标通知书；

（*）投标函及其附录；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单；

（*）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：*#*****; *#*****;*#*****; 组织机构代码：*#*****; *#*****;

地 址： *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; 地 址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;

邮政编码： *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; 邮政编码：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;

法定代表人：*#*****; *#*****; 法定代表人：*#*****; *#*****;

委托代理人：*#*****;*#*****; 委托代理人：*#*****;*#*****;

电 话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; 电 话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;

传 真：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; 传 真：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;

电子信箱： 电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;

开户银行：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; 开户银行：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;

账 号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; 账 号：

第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(************)示范文本第二部分通用条款内容。

第三节 专用合同条款

*. 一般约定

*.* 词语定义

*.*.*合同

*.*.*.**其他合同文件包括：*#*****;*#*****; 　　　　 ；

*.*.* 合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名 称：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; ；

资质类别和等级：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****; *#*****;*#*****;；

联系电话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;；

电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;；

通信地址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;。

*.*.*.* 设计人：

名 称：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****; ；

资质类别和等级：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;；

联系电话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****; ；

通信地址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;。

*.*.* 工程和设备

*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

*.*.*.* 永久占地包括： *#*****; *#*****; 。

*.*.*.** 临时占地包括： *#*****; *#*****; 。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; 。

*.* 标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。

*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ;

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

*.* 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款*.*条 。

*.* 图纸和承包人文件

*.*.* 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：*#*****; 　　 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;*#*****;；

发包人向承包人提供图纸的内容：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;；

*.*.* 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：*#*****;*#*****;　　　　　　　　　　 ；

承包人提供的文件的期限为：*#*****; ；

承包人提供的文件的数量为：*#*****; *#*****;；

承包人提供的文件的形式为：*#*****;*#*****;*#*****;　　　　　*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;；

发包人审批承包人文件的期限：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;。

*.*.* 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;。

*.* 联络

*.*.*发包人和承包人应当在*#*****; * 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.* 发包人接收文件的地点：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;；

发包人指定的接收人为：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****; *#*****; *#*****;。

承包人接收文件的地点：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;；

承包人指定的接收人为：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;。

监理人接收文件的地点：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;；

监理人指定的接收人为：*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;。

*.** 交通运输

*.**.* 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：*#*****;*#*****;红线范围内施工临时道路、便道由承包人负责 。

*.**.* 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：*#*****;*#*****;本项目规划红线为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：*#*****;红线范围内施工临时道路、便道由承包人负责*#*****;。

*.**.*超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担，但专用合同条款另有约定除外。

*.** 知识产权

*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

*.**工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：*#*****; 。

*. 发包人

*.* 发包人代表

发包人代表：

姓 名：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;；

身份证号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

职 务：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

联系电话：*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;；

电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

通信地址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;。

发包人对发包人代表的授权范围如下：*#*****; 。

*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供

*.*.* 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：*#*****;*#*****;按招标文件的承诺 *#*****; 。

*.*.* 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 　　　　　　　。

*.* 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：*#*****; 。

发包人是否提供支付担保：*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; 。

发包人提供支付担保的形式：*#*****;*#*****; *#*****;。

*. 承包人

*.* 承包人的一般义务

（*）承包人提交的竣工资料的内容： 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（*）承包人应履行的其他义务： 。

*.* 项目经理

*.*.* 项目经理：

姓 名：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

身份证号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

建造师执业资格等级：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

建造师注册证书号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

建造师执业印章号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

安全生产考核合格证书号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

联系电话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

通信地址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

承包人对项目经理的授权范围如下：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不低于**天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 罚款*****元，并承担违约责任 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 　罚款*****元，并承担违约责任 。

*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任： *#*****;罚款*****元，并承担违约责任 。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 罚款*****元，并承担违约责任 。

*.* 承包人人员

*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工通知后*天内 。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。

*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： *#*****; 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。

*.* 分包

*.*.* 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：*#*****;*#*****; 。

主体结构、关键性工作的范围：*#*****;*#*****; 。

*.*.*分包的确定

允许分包的专业工程包括：*#*****;*#*****; 。

其他关于分包的约定： 。

*.*.* 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：*#*****;*#*****; 。

*.* 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：*#*****; 。

*.* 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

*. 监理人

*.*监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 自行解决 。

*.* 监理人员

总监理工程师：

姓 名：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

职 务：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

监理工程师执业资格证书号：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

联系电话：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****; *#*****;；

电子信箱：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

通信地址：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;；

关于监理人的其他约定：*#*****;*#*****;*#*****;*#*****; *#*****;*#*****;*#*****; *#*****;。

*.* 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（*） ；

（*） ；

（*） 。

*. 工程质量

*.* 质量要求

*.*.* 特殊质量标准和要求： 。

关于工程奖项的约定： 。

*.* 隐蔽工程检查

*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：

*. 安全文明施工与环境保护

*.*安全文明施工

*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 。

*.*.* 关于治安保卫的特别约定： 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。

*.*.* 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 。

*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。

*.*.* 施工期间发生的一切安全事故，责任和费用由乙方无条件承担。

*.*.* 施工期间由环保方面产生的一切费用由乙方无条件承担。

*. 工期和进度

*.* 施工组织设计

*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 。

*.*.* 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

*.* 施工进度计划

*.*.* 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

*.* 开工

*.*.* 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

*.*.*开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

*.* 测量放线

*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

*.* 工期延误

*.*.* 因发包人原因导致工期延误

（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。

*.*.* 因承包人原因导致工期延误

*.* 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 。

*.*异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（*） ；

（*） ；

（*） 。

*.* 提前竣工的奖励

*.*.*提前竣工的奖励： / 。

*. 材料与设备

*.*材料与工程设备的保管与使用

*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担 / 。

*.* 样品

*.*.* 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。

*.* 施工设备和临时设施

*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 。

*. 试验与检验

*.*试验设备与试验人员

*.*.* 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 。

施工现场需要配备的试验设备： 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 。

*.* 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 。

**. 变更

**.*变更的范围

关于变更的范围的约定： 。

**.* 变更估价

**.*.* 变更估价原则

关于变更估价的约定: ；

**.*承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。

**.* 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

**.*.* 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

。

。

**.* 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

**. 价格调整

**.* 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第*种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第*种方式：采用造价信息进行价格调整。

（*）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第*种方式：其他价格调整方式： 。

**. 合同价格、计量与支付

**.* 合同价格形式

*、单价合同。

综合单价包含的范围： 。

风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。

*、总价合同。

总价包含的风险范围： 按****清单计价规范 。风险费用的计算方法： 按****清单计价规范 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行通用条款 。

*、其他价格方式：　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　

**.* 预付款

**.*.* 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限：

预付款扣回的方式：。

**.*.* 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

**.* 计量

**.*.* 计量原则

工程量计算规则： / 。

**.*.* 计量周期

关于计量周期的约定： 承包人每月**日之前向工程师提交已完工程量报告。

**.*.* 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

**.*.* 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。

**.*.* 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

**.* 工程进度款支付

**.*.* 付款周期

关于付款周期的约定： 。

**.*.* 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 。

**.*.* 进度付款申请单的提交

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（*）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。

**.*.* 进度款审核和支付

（*）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。

（*）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。

**.*.* 支付分解表的编制

*、总价合同支付分解表的编制与审批： 。

*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。

**. 验收和工程试车

**.* 分部分项工程验收

**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： ** 小时。

**.* 竣工验收

**.*.*竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。

**.*.*移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

**.* 工程试车

**.*.* 试车程序

工程试车内容： 。

（*）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（*）无负荷联动试车费用由 　 承担。

**.*.* 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。

**.* 竣工退场

**.*.* 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

**. 竣工结算

**.* 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 。

竣工付款申请单应包括的内容： 。

**.* 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。

**.* 最终结清

**.*.* 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 　　　　　 。

**.*.* 最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（*）发包人完成支付的期限： 。

**. 缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 。

**.* 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。

**.*.* 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 * 种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为： ；

（*） %的工程款；

（*）其他方式: 。

**.*.* 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（*）其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定： 。

**.*保修

**.*.* 保修责任

工程保修期为： 　　　　　　　　　。

**.*.* 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： *小时内 。

**. 违约

**.* 发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

**.*.* 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*） 因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： 。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

（*）其他： 。

**.*.* 因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.* 承包人违约

**.*.* 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。

**.*.* 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 。

**. 不可抗力

**.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

**.* 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

**. 保险

**.* 工程保险

关于工程保险的特别约定： 施工企业交付相关意外伤害保险费用 。

**.* 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

**.* 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

**. 争议解决

**.* 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

**.*.* 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

**.*.* 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 * 种方式解决：

（*）向 仲裁委员会申请仲裁；

（*）向 项目所在地 人民法院起诉。

第五章 工程量清单

一、工程量清单说明

* 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关编制工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

* 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

* 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计量支付规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的约定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

*工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

*图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

*在评标过程中，评标委员会对投标人已标价工程量清单中有计算和汇总方面的算术错误，按照“评标办法”约定的原则进行算术性校核和修正。

二、招标控制价、投标报价说明

*、施工图纸及相关规范；

*、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(************)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（************）、《通用安装工程量计算规范》（************）、《市政工程工程量计算规范》(************)；定额选用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(************)；《河南省市政工程预算定额》（************）及有关文件规定；《河南省通用安装工程预算定额》（************）及有关文件规定；

*、材料价格参照《平顶山工程造价》****年第*期价格信息，其他不足部分参考同期郑州市价格信息及市场询价；

*、人工费、机械类、管理类指数动态调整按照执行豫建消技【****】**号文计取；

*、增值税税率按*%计取；其他措施费(夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费)按规计取。

三、工程量清单

交易系统文件中自行下载

第六章 图纸

（交易系统附件中自行下载）

第七章 技术标准和要求

一、实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中制定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和现行的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行规范和标准不全或现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

二、质量要求

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格标准。

三、工程验收

工程验收按照国家现行规定执行。

第八章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

年 月 日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

投标函

（招标人名称）：

*．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（小写元）的投标总报价，其中规费:元，安全文明施工措施费：元，专业工程暂估价：元，暂列金额：元，税金：元，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

*．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

*．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（小写元）。

*．如我方中标：

（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

*．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或电子签字）

年月日

（二）投标函附录

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人： （电子签章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件,委托代理人的身份证扫描件

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

年 月 日

三、投标保证金

附保证金缴纳凭证或保函证明材料。

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

*. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划、方案和技术措施、管理体系与措施等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

*. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本项目的主要施工设备表

附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

单位：人

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

*. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

*. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置，各项设施标注明确、清晰，符合施工总平面图设计原则，符合现实环保要求。

附表六：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业

（二）主要人员简历表

附*：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、合同、养老保险证明及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

附*：主要项目管理人员简历表

后附相关证明材料。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料扫描件。

（二）投标人认为有必要附的其他资格审查资料

八、其他材料

（一）代理服务费承诺函

代理服务费承诺函

致（招标人及代理机构）：

我们在贵公司组织的 （项目名称）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，招标人或招标代理机构有权在代理公司所在地向有管辖权的人民法院追究责任，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人： （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：

（二）投标人认为应附的其他资料

九、投标基本信息采集表

*、投标人名称： 统一社会信用代码：

*、企业地址：

*、法定代表人： 委托人： 联系电话：

*、项目管理机构组成：

项目经理： 注册证号：

技术负责人： 证书编号:

项目组其他成员：

说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，不作为评审依据，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关材料。

十、全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

我单位承诺，在本项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）： （电子签章）

联系电话：

承诺人（投标人）： （电子签章）

年 月 日