甘肃/天水-2024-12-17 00:00:00
麦积区法院路口人行天桥维护工程招标公告
- 交易编号：********
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购单位 | 天水市麦积区市政设施事务服务中心 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | （***）市政 |
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 竞价(公告)开始时间 | ********** **:**:** | 竞价结束时间 | ********** **:**:** |
| 是否允许多次竞价 | 否 |
招标标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| * | 麦积区法院路口人行天桥维护工程*** | ** | 工程*施工 | ******.**(元) |
公告内容
-
麦积区法院路口人行天桥维护工程
招标公告
一、招标条件
本招标项目麦积区法院路口人行天桥维护工程经天水市住房和城乡建设局以《天水市麦积区住房和城乡建设局
建设工程项目实施方案报建备案表》（麦住建备﹝****﹞**号）批准实施。项目业主为天水市麦积区市政设施事务服务中心，建设资金为区财政资金，招标人为天水市麦积区市政设施事务服务中心，项目已具备招标条件。
二、项目概况与招标范围
本次招标项目位于天水市麦积区城区，该工程计划对人行天桥抛丸除锈后重新刷防锈漆（两遍）***.**㎡，桥体面层拆除新铺***㎡。
三、建设工期
建设工期为**天。
四、投标人资格要求：
*、本次招标要求：具备独立法人资格、合格的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。注册在本企业的具备建设行政主管部门核发的市政公用工程贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核证。
*、本次招标不接受联合体投标。
*、被邀请投标单位请于****年**月**日**时至****年**月**日**时在天水市公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。报名时需上传企业法人营业执照、企业资质和授权委托书。
五、联系方式
招标人：天水市麦积区市政设施事务服务中心
联系人：郭爱峰
联系电话：***********
- 竞价成功标包
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 成交企业 | 成交价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 麦积区法院路口人行天桥维护工程*** | ** | 工程*施工 | ******.**(元) | 甘肃启翔建设工程有限公司 | ******.**(元) | 成交 |
- 竞价失败标包
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 状态 |
|---|
麦积区法院路口人行天桥维护工程成交公示
- 公示信息
| 公示标题 | 麦积区法院路口人行天桥维护工程成交公示 | 公示类型 | 正常公示 |
| 公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示截止时间 | ********** **:**:** |
| 联系人 | 郭爱峰 | 联系电话 | *********** |
- 公示结果
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 成交企业 | 成交价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 麦积区法院路口人行天桥维护工程*** | ** | 工程*施工 | ******.**(元) | 甘肃启翔建设工程有限公司 | ******.**(元) | 成交 |
公示内容
麦积区法院路口人行天桥维护工程成交公示
麦积区法院路口人行天桥维护工程****年**月**日竞价结束。
中标单位为：甘肃启翔建设工程有限公司
中标价为：******.**元 。
公示期限为一个工作日，公示期间邀请竞价人如对公示结果有异议，可直接向招标单位提出书面质疑。
天水市麦积区市政设施事务服务中心 ****年**月**日
麦积区法院路口人行天桥维护工程招标公告
- 交易编号：********
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购单位 | 天水市麦积区市政设施事务服务中心 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | （***）市政 |
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 竞价(公告)开始时间 | ********** **:**:** | 竞价结束时间 | ********** **:**:** |
| 是否允许多次竞价 | 否 |
招标标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| * | 麦积区法院路口人行天桥维护工程*** | ** | 工程*施工 | ******.**(元) |
公告内容
-
麦积区法院路口人行天桥维护工程
招标公告
一、招标条件
本招标项目麦积区法院路口人行天桥维护工程经天水市住房和城乡建设局以《天水市麦积区住房和城乡建设局
建设工程项目实施方案报建备案表》（麦住建备﹝****﹞**号）批准实施。项目业主为天水市麦积区市政设施事务服务中心，建设资金为区财政资金，招标人为天水市麦积区市政设施事务服务中心，项目已具备招标条件。
二、项目概况与招标范围
本次招标项目位于天水市麦积区城区，该工程计划对人行天桥抛丸除锈后重新刷防锈漆（两遍）***.**㎡，桥体面层拆除新铺***㎡。
三、建设工期
建设工期为**天。
四、投标人资格要求：
*、本次招标要求：具备独立法人资格、合格的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。注册在本企业的具备建设行政主管部门核发的市政公用工程贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核证。
*、本次招标不接受联合体投标。
*、被邀请投标单位请于****年**月**日**时至****年**月**日**时在天水市公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。报名时需上传企业法人营业执照、企业资质和授权委托书。
五、联系方式
招标人：天水市麦积区市政设施事务服务中心
联系人：郭爱峰
联系电话：***********
