新城金矿滕家矿区矿井水处理工程监理服务公开招标公告

标题	新城金矿滕家矿区矿井水处理工程监理服务公开招标公告	项目编号	**********
有效起始日期	**********	有效截止日期	**********

一、项目概况
新城金矿滕家矿区矿井水处理工程监理服务已具备招标条件，招标人为山东黄金矿业股份有限公司新城金矿，项目资金来源为自筹资金，项目出资比例为***%。现对该服务项目进行公开招标。
二、项目基本情况
*、项目名称：新城金矿滕家矿区矿井水处理工程监理服务
*、项目类别：服务类
*、采购方式：公开招标
、采购内容：（）本次招标范围：新城金矿滕家矿区矿井水处理工程全过程工程监理服务。监理单位受招标人委托，对本项目的施工阶段质量、进度、投资、安全文明施工、合同、信息实施监督管理，开展竣工预验收、竣工验收配合及缺陷责任期（质保期）监理工作，对项目参建各方履行合同情况进行监督。具体监理工作内容如下：监理服务分为四个阶段：施工准备阶段监理、施工实施全过程监理、竣工预验收及竣工验收阶段监理、缺陷责任期（质保期）监理。 ①施工准备阶段监理：协助招标人梳理工程设计相关要求，参与图纸会审、参与工程设计方案评审、参加施工图交底；协助招标人开展工程施工、设备材料采购相关配合工作；对施工、设备供货单位实施协调管理，监督参建单位合同履约；审核施工单位报送的项目技术方案、专项方案等文件；协助招标人编制工程实施用款计划；对施工单位报送的竣工结算资料进行核查并出具监理意见；协助处理工程索赔；对工程质量、进度、投资、安全文明施工实施全过程跟踪管控；开展施工合同、工程信息管理；做好施工现场协调管理；按要求向招标人移交监理档案资料。 ②施工实施阶段监理：全过程监督工程项目施工进度、施工质量，开展施工现场安全生产、文明施工监督管理；对设备安装、系统调试、联合试运行过程实施监理监督；监督施工单位落实报建报验、第三方检测、工程资料收集整理归档等工作，监督参建单位落实各专项及政府相关部门验收所需条件。 ③竣工预验收及竣工验收阶段监理：由总监理工程师组织工程竣工预验收；协助招标人组织正式竣工验收；督促施工单位完成竣工资料整理、归档、备案、移交工作。 ④缺陷责任期（质保期）监理：检查、记录工程现场质量缺陷；现场核查缺陷现状并出具监理核查意见；审核施工单位提交的缺陷整改处理方案；监督施工单位实施缺陷整改，并对整改完成情况进行复查验收；做好缺陷责任期监理记录，完成监理档案整理及移交。（）新城金矿滕家矿区矿井水处理工程计划工期：*日历天；缺陷责任期：项目竣工验收合格后年（产水达标，排放达标，制水费用达标视为竣工验收合格）。（）监理服务期：与新城金矿滕家矿区矿井水处理工程工期及缺陷责任期一致。（）质量要求：满足国家现行工程监理方面的规范、标准及相关部门要求。（）招标控制价：¥,.（人民币玖拾陆万捌仟柒佰元整）。投标报价高于招标控制价的，按无效投标即废标处理。（）标段（包）划分：本招标项目共*个标段（包）。
三、供应商资格条件
.投标人须在中国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业法人证书； .投标人须具有工程监理综合资质或矿山工程监理甲级资质，并在人员、设备、试验检测仪器等方面具有相应的监理能力； .投标人拟派项目总监理工程师须具有相关专业国家注册监理工程师证书，同时需提供至投标截止日内连续个月于本单位缴纳的社保证明材料； .投标人须具有至少一项建设规模.万³/及以上的水处理监理类似项目业绩（项目业绩时间自**年月日起至今，以合同签订时间为准）； .投标人在“中国执行信息公开网”网站（**://.*../***/）中未被列为失信被执行人；在“信用中国”网站（.********..）中未被列为重大税收违法失信主体（登录“信用中国”网站，选择“信息公示”查询）；自递交投标文件截止时间前三年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录（行贿犯罪记录认定以“中国裁判文书网”查询结果为准）；列入不良行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人、行贿犯罪的，将拒绝其报名； .单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，仅限其中一家单位参加本项目投标（提供股权关系证明，可登录“爱企查”、“企查查”、“天眼查”等网站选取相应内容截图证明，方式不限）（事业单位无需提供此项）； *.本项目不接受联合体投标。
四、采购文件领取
*、采购文件领取方式：线下
、采购文件领取截止时间：******* ::
、采购文件领取地点：青岛信达工程管理有限公司（烟台市莱山区港城东大街号第三城**）
五、响应文件提交
*、递交方式：现场纸质文件递交。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件不予受理。
、递交截止时间：******* ::
*、递交地点：山东黄金矿业股份有限公司新城金矿综合计划部会议室
六、开标时间和地点
、开标时间：******* ::
*、开标地点：山东黄金矿业股份有限公司新城金矿综合计划部会议室
七、发布公告的媒介：
本项目招标公告在中国招标投标公共服务平台（**://.**********./）、山东省采购与招标网（**://.******../）、阳光采购服务平台（*://.***.*/）发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、代理机构概不负责。
八、联系方式
*、采购人信息：
名称：山东黄金矿业股份有限公司新城金矿
地址：山东省莱州市新城街*号
联系人：赵乐林
联系电话：************
*、采购代理机构：
名称：青岛信达工程管理有限公司龙山分公司
地址：烟台市莱山区港城东大街***号第三城
联系人：韩燕梅
联系电话：*********、*********
九、其他说明
.获取时间：*年月日时分到*年月日时分投标人须在招标文件获取时间内报名，逾期报名不予受理。 .获取方式：电子邮件形式获取。（）投标人需在阳光采购服务平台进行注册，注册后搜索该项目并进行报名，登录阳光采购服务平台供应商系统网上下载，无需办理。（）投标人在阳光采购服务平台（*.**.）网上报名成功后，同步将以下资料发送至***********@.*邮箱进行登记：阳光采购服务平台报名成功截图、企业营业执照或事业法人证书；资质证书；拟派项目总监理工程师的注册监理工程师证书及社保缴纳证明材料；类似项目业绩；“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人查询截图、“信用中国”网站未被列为重大税收违法失信主体查询截图、“中国裁判文书网”网站行贿犯罪记录认定查询结果截图；股权关系证明（事业单位无需提供此项）；法定代表人身份证明及法人身份证、法定代表人授权书及委托代理人身份证。（）投标人须在邮件正文中罗列所投项目名称、项目编号、所投标段（如有）、单位名称、联系人、联系电话、电子信箱等信息，并电话通知招标代理公司。以上步骤完成后视为投标人报名成功（报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格）。投标人在阳光采购服务平台和招标代理机构处的报名，均须在招标文件的获取时间内进行，逾期报名者或逾期提交的材料不予受理，未办理报名手续者不受理其投标报价. .获取文件时的资料查验，不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。 .招标文件费用：**元/份，售后不退。 .投标人资料合格并交纳招标文件费后，由招标代理发放给投标人。 *.投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。