金义新区鞋塘上大路区块电力配套工程[***********************]

信息发布时间：********** **:**:** 信息来源：浙江省统一招投标交易平台

【字号⼤中⼩】

***;**** **="***********"***;澄清修改信息***;/*******;

项目名称:	金义新区鞋塘上大路区块电力配套工程	项目代码:	************************
招标人:	名称:浙江金义田园智城开发建设有限公司	代理机构:	名称:浙江欣成工程咨询有限公司
	地址:浙江省/金华市/金东区孝顺镇金山大道号金山科创园办公室（自主申报）		地址:浙江省/金华市/婺城区宾虹西路号第六层*
	联系人:王先生		联系人:徐诗奕
	电话:***********		电话:***********
标段（包）名称:	金义新区鞋塘上大路区块电力配套工程	标段（包）编号:	***********************
澄清、修改对象:	招标文件
澄清、修改内容要点:	澄清通知内容：提疑：招标公告载明“建设资金来自自有资金、银行贷款”，合同协议书载明“资金来源：自筹资金”，两者表述不一致，请明确以何为准。答复：合同协议书中资金来源修改为“自有资金、银行贷款” 提疑：投标人须知前附表载明“不允许”分包，专用合同条款..“禁止分包的工程包括”为空白，两处表述不一致，请明确本工程是否允许分包。答复：投标人须知前附表已明确本工程“不允许分包”，该约定系招标文件的实质性内容，对潜在投标人具有约束力；专用合同条款相关栏目空白不影响前附表已作出的明确约定。本工程不允许分包，按招标文件执行。提疑：专用合同条款*.约定“向金华市金东区人民法院起诉”，安全合同协议书第九条约定“向当地人民法院提起诉讼”，两处表述不一致。答复：专用合同条款*.约定及安全合同协议书第九条约定均修改为“向金华市仲裁委员会申请仲裁” 提疑：专用合同条款..、..关于“不再支付工程款”“不支付剩余未支付工程款”的约定，质疑其违反《民法典》第五百六十六条关于合同解除后清算的规定，建议修改为“合同解除后按已完成的合格工程量进行结算”。答复：该条款调整如下：实际指向：..相关条款：项目经理每月出勤少于*天的，发包人有权解除合同。因承包人违约造成合同解除的，甲方有权暂停剩余工程款支付。合同解除后，双方参照合同约定计价方式对已完成的合格工程量进行结算；承包人对发包人因此遭受的损失（包括但不限于重新发包价差、整改修复、工期延误损失等）承担赔偿责任，发包人有权从应付工程款中直接扣除相应款项及合同约定的违约金。 ..：实际施工进度严重延期、影响进度工期*%及以上的，发包人有权解除合同。因承包人违约造成合同解除的，甲方有权暂停剩余工程款支付。合同解除后，双方参照合同约定计价方式对已完成的合格工程量进行结算；承包人对发包人因此遭受的损失（包括但不限于重新发包价差、整改修复、工期延误损失等）承担赔偿责任，发包人有权从应付工程款中直接扣除相应款项及合同约定的违约金。提疑：廉政合同引言引用《金华市建立健全惩治和预防腐败体系**—*年工作细则》，该文件时效已过，请确认其是否现行有效；如已失效，请更新为现行有效的廉政建设相关法规依据。答复：廉政协议书已修改至招标文件。提疑：材料清册中“新建.×.米电缆井”与图纸剖面图不对应，请招标人复核。答复：经向设计单位核实，该电缆井尺寸以材料清册中“新建.×.米电缆井”的描述为准，相关井套图已上传附件。提疑：材料清册所列“天然气审批费万元”，工程量清单未列此项费用，请确认是否属于本次招标范围。答复：经核实，天然气审批费不属于建筑安装工程费用，不纳入本次招标的工程量清单范围，故该项费用不在本次招标范围内，投标人无须对此项费用进行报价。；招标文件修改内容：本项目投标文件递交截止时间及开标时间修改为**年月日时分，评标时间修改为*年月日时分;投标保证金递交截止时间修改为年月日时*分，投标保证金户名、账号以系统生成为准。
行政监督机构:	金东区住建局	电话:	*************
信息来源:	浙江省统一招投标交易平台（点击跳转）	服务平台接收时间:	******** ::