苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装及装修施工项目（第三批）***********标

苏州市轨道交通*号线工程 （项目名称）苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装及装修施工项目（第三批）***********标 （标段名称）施工

资格预审公告

***********************（标段编号）

*.招标条件

本招标项目苏州市轨道交通*号线工程（项目名称）已由江苏省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《省发展改革委关于苏州市轨道交通*号线工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔****〕****号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为苏州市轨道交通集团有限公司，招标人为苏州市轨道交通集团有限公司，建设资金来自财政及融资（自筹/财政），项目出资比例为***%，项目建设采用：☑自建□代建□集中建设。项目已具备招标条件，现对该项目苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装及装修施工项目（第三批）***********标（标段名称）的施工进行公开招标。

苏州轨道交通科技产业有限公司（招标代理机构名称）受招标人的委托具体负责本工程的施工招标事宜。

*.工程概况与招标范围

*.* 标段名称：苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装及装修施工项目（第三批）***********标

*.* 建设地点：苏州市

*.* 建设内容：苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装及装修施工项目（第三批）***********标

*.* 质量要求：合格

*.* 工程规模（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）：高铁苏州北站为四线换乘站，含既有*号线，新建*号线、**号线及**号线（苏虞张线）。新建地铁车站均位于国铁站房下方，地面层与国铁站房地面层结合，站厅（地下一层）与国铁站房地下一层城市通廊结合，地下二层为*、**号线站台层，地下三层为**号线站台层。其中*、**号线车站位于既有京沪高铁站房北侧广场地块内，平行于既有京沪高铁站房东西向敷设，与新建站房通道换乘，两线平行换乘，均为地下二层***岛式站台车站，车站外包总长***.***，标准段外包宽度为**.**，小里程端设单渡线，均设置牵引降压混合变电所，为设备集中站；**号线车站位于城通路与北天成路交叉口，沿城通路南北向敷设，本站为地下三层岛式车站，车站外包总长***.***，标准段外包宽度为**.**，小里程端设交叉渡线，本站设置牵引降压混合变电所，为设备集中站，与*、**号线车站*型节点换乘。

*.* 工程合同估算价（万元）：约*****.*万元（其中装修约****.**万元，安装约*****.**万元）

*.* 单位工程及招标范围说明：*座车站（高铁苏州北站）及相邻区间（北段区间分界里程右右*****+***，左*****+***.***，包括联络通道及区间泵房；南端区间分界右*****+***，左*****+***.***，包括联络通道及区间泵房）的机电设备安装及装修。主要包括*座车站及区间的动力照明系统、通风空调系统（智慧化）、给排水及消防系统（包括细水雾防火防隔系统）、综合支吊架系统、建筑砌筑、装修、区间防火门、车站地面结构、封存空间等。主要工作内容为：*. 除本标段甲供设备及集采设备材料外的设备、材料采购。*. 本标段范围内所有设备、材料的安装及相关服务。*.高铁苏州北站及区间同步实施工程所有设备、材料的采购、安装及相关服务。*. 与其他系统专业接口对接。

*.* 工程类别和技术复杂程度：

工程类别：□小型 □中型 □大型 ☑特大型

☑技术复杂工程

项目技术复杂特征描述：轨道交通智能化等有特殊专业要求的工程。

*.* 工期：***日历天

*.** 是否属于政府采购工程：

☑否

□是

*.**.*是否面向中小企业预留：

□是

☑否

*.**.*.*面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业。

□本标段以联合体形式面向中小企业。接受大企业联合中小企业以联合体形式参与投标，中小企业在联合体中承担的比例不少于 %。

□本标段以分包形式面向中小企业。大企业投标的，须将%以上的非主体、非关键性工作分包给家(一家或者多家)中小企业。

*.申请人资格要求

*.*申请人资质类别和等级：投标人须具备具有①机电工程施工总承包一级资质，或建筑机电安装工程专业承包一级资质且同时具备消防设施工程专业承包一级资质；和②建筑装修装饰工程专业承包一级资质；如为联合体，牵头方须满足①，联合体另一方须满足②。 ；

*.*拟选派项目负责人专业及资质等级：须具备机电工程一级注册建造师证书（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）；

*.*资格审查必要条件：

*.*.*申请人具有独立承担民事责任的能力；

*.*.*申请人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

*.*.*以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同投标协议；

*.*.*申请人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

*.*.*项目负责人必须满足下列条件：

（*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

（*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

*.*.*申请人不得有资格预审文件第二章申请人须知第*.*.*项规定的情形。

*.*资格审查其他条件：

☑*.*.*☑企业 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：

企业****年*月*日以来承担过城市轨道交通机电安装项目（指单项合同内机电安装部分含有金额在****万元及以上的城市轨道交通车站、或车辆基地、或控制中心大楼的业绩）或其他楼宇机电安装项目（指单项合同内机电安装部分含有金额在****万元及以上的楼宇业绩），如为联合体投标，牵头方须满足业绩要求（类似工程设置要求为：*、类似工程业绩的企业或者项目负责人仅可选*项；*、类似工程数量仅可选*个；*、类似工程期限一般不得低于*年。）

□需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供江苏省工程建设数字化监管系统或全国建筑市场监管公共服务平台相应合同查询网页截图；

☑类似工程业绩证明材料，以中标通知书(适用于招标项目）、施工合同及竣工（或完工）证明资料为准，提供原件扫描件。如上述材料无法体现相关信息的，可提供图纸或业主证明材料加以佐证。

（注：除法律法规规定的项目负责人业绩不予认可的情形外，以下情形也不予认可：（*）项目负责人业绩不是申请人承担的；（*）合同履行时，项目负责人不具备注册建造师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（*）项目负责人未取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的；（*）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任项目负责人的。）

□*.*.*自年月日以来（近*年内），申请人和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

□*.*.*自年月日以来（近*年内），申请人没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□*.*.*自年月日以来（近*年内），申请人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

□*.*.*本工程不接受最新年度苏州市建筑施工企业综合考评等级为*类投标人参与投标。

□*.*.*项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

☑符合法律法规规定的其他条件：（*）根据省、市清欠办被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知，在全省限制市场准入的单位和人员未经解禁不得参加本项目投标，建筑施工企业不得与限制准入的劳务企业开展劳务合作；采用联合体投标的，联合体各方均需满足要求。

（*）本项目执行苏州市住房和城乡建设局公布的适用于开标当日有效的“建筑业企业投标行为考评结果”；如为联合体投标，则以联合体各成员方的扣分累计为准。

（*）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔****〕**号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（***.***********.***.**）网站查询结果为准。采用联合体投标的，联合体各方均需满足要求。

（*）本工程执行“苏建招办（****）*号文”，投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（本次招标中需要的企业资质）动态监管结果不处于不合格状态；采用联合体投标的，联合体各方均需满足要求。

（*）本项目执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》 ；

（*）投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]* 号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人（联合体投标的，指各方法定代表人）有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格；

（*）根据《苏州市轨道交通供应商履约信用考核管理办法(试行)》(苏轨集[****]***号)规定被拒绝投标。

*.* 本工程☑接受□不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：*）招标人接受联合体投标，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。以联合体形式申请资格预审的，联合体组成方不得超过*家，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，并附有共同投标协议。共同投标协议中须指定牵头人并明确各方的职责和范围，以发挥各自优势且确保项目高质量建设目标；*）项目负责人必须是联合体牵头方的在职人员；*）联合体组成方不得超过*家，联合体的牵头方具有机电工程施工总承包一级资质，或建筑机电安装工程专业承包一级资质且同时具备消防设施工程专业承包一级资质，联合体牵头方还须满足资格条件要求的企业业绩；*）联合体各方不得再单独以自己名义，或者参加另外的联合体投本批次标，如有违反将取消联合体及各方的投标资格。

□*.* 本次招标为面向中小企业招标，中小企业投标人需提供《中小企业声明函》。中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业划分标准详见“工信部联企业〔****〕***号通知中的《中小企业划型标准规定》，本项目所属行业：建筑业。

□*.*.*以联合体形式预留的，联合体中中小企业承担的合同份额应在共同投标协议中明确且不少于 %。

□*.*.*以分包形式预留的，若大企业参与本项目投标，须提供《项目分包承诺书》，承诺中标后将本项目中不低于 %的非主体、非关键性工作分包给一家或者多家具备相应专业能力和资质的中小企业。

*.资格审查办法

□合格制：邀请全部资格预审合格的投标申请人参加投标。

☑有限数量制：通过资格条件审查的申请人多于*家的，按得分由高到低顺序选择*家（不少于*家）通过资格预审的申请人参加投标。通过资格条件审查的申请人多于*个的，按得分由高到低顺序选择*个通过资格预审的申请人参加投标（末位得分相同的申请人同时入围）；当通过资格预审的申请人数量为*个，全部入围。资格预审合格的申请人不足*个的，则降低条件重新发布招标公告。

*.评标办法

综合评估法*评定分离

*.资格预审文件的获取

*.*资格预审文件获取时间为：****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分。

*.*资格预审文件获取方式：申请人登录“电子招标投标交易平台”获取，本资格预审公告及资格预审文件中“电子招标投标交易平台”是指：苏州交易集团综合交易平台 。

*.资格预审申请文件的递交

*.*资格预审申请文件递交截止时间为：****年**月**日*时**分。申请人在资格预审申请文件递交截止时间前，登录“电子招标投标交易平台”，递交资格预审申请文件。

*.*以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成资格预审申请文件的递交。

*.*逾期未完成资格预审申请文件递交的，“电子招标投标交易平台”将拒绝接收。

*.其他要求或说明

本项目设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、苏交科集团股份有限公司、苏州广林建设有限责任公司、广州地铁设计研究院股份有限公司、苏州建筑装饰设计研究院有限公司，本项目监理单位为上海华铁工程咨询有限公司。

1. 特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网*“招标信息”*“供应商注册”(****://****.******.***/),按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册——供应商》。

2. 本项目本批次共分三个标段（***********标、***********标、***********标），同一集团(如为央企，指央企二级公司；如为其他企业，指一级公司)的所有单位只允许一个投标人(联合体按各方归属集团分别认定；同一联合体双方归属同一集团的，该联合体算作该集团一个投标人)可参加本批次三个标段中两个标段的投标，且只能中标一个标段。本批次开标、评审、定标顺序为：***********标→***********标→***********标。若仅一个标段直接推荐第一中标候选人，该标段第一中标候选人及同一投标人不再参与其余标段定标候选人推选；若多个标段均需直接推荐第一中标候选人，按开标先后顺序先开先中，同一投标人仅能确定一个标段第一中标候选人，其余标段中标候选人、定标候选人由后续单位依次递补。原“*、*、*号线工程机电安装及装修类施工项目一家单位所有投标人一条线路最多允许中一个标段，*条线累计最多允许中*个标段”的原则不再适用。

3. 本项目采用“评定分离”。本项目采用评定分离办法，由评标委员会推荐*名不排序的中标候选人进入定标程序（有效投标不超过*家时，不再采用评定“评定分离”确定中标人；有效投标为*～*家时，由评标委员会根据最终得分排名推荐*名不排序中标候选人；有效投标大于*家时，由评标委员会根据最终得分排名推荐*名不排序中标候选人。最终由招标人采用票决法确定拟中标人。

   *.发布公告的媒介

*.*本次资格预审公告同时在江苏建设工程招标网、苏州市公共资源交易平台、苏州交易集团（*****://****.****.***.**）、苏州地铁官网 上发布；

*.*本次资格预审公告为第*次发布。

（重发公告原因）

**.联系方式

**.*招标主体

招标人：苏州市轨道交通集团有限公司 招标代理机构：苏州轨道交通科技产业有限公司

招标人地址： 苏州市干将西路***号 招标代理机构地址：苏州市干将西路***号

联系人：许工联系人：黄晓燕、谢泽华

电话：****************** 电话：******************

传真：项目负责人：彭汉杰

邮编：传真：

电子邮箱：邮编：

电子邮箱：**********@******.***

**.*相关部门

招投标行政监督部门： 苏州市建设工程招标投标办公室

联系电话：*************

**.*异议渠道

实行网上受理与处理异议，异议人必须在苏州交易集团综合交易平台依法提出异议。