职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）

（采购编号：****高峰*********** ）

比质比价采购文件

采购人：广西高峰矿业有限责任公司

组织机构：广西高峰矿业有限责任公司办公室

发布日期： **** 年 ** 月 ** 日

目 录

第一章 比质比价采购公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图纸（如有）

第七章 技术标准和要求（如有）

第八章 响应文件格式

第一章 比质比价采购公告

广西高峰矿业有限责任公司职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）比质比价采购公告

职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）已具备采购条件，现公告邀请供应商参加比质比价采购活动。

* 采购项目简介：

*.* 采购项目名称：职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）

*.* 采购人：广西高峰矿业有限责任公司

*.* 采购组织机构：广西高峰矿业有限责任公司办公室

*.* 采购项目资金落实情况：已落实

*.* 采购项目概况：该项目建筑装修面积约**.**㎡，具体详见采购人发布的工程量清单及施工图。

* 采购范围及相关要求

*.* 采购范围：本工程施工图、比质比价文件（含答疑、补遗）及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以采购人发布的施工图为准。

*.* 采购控制价：******.**元（含税），其中暂列金为****.**元。

*.* 计划工期：服务期限为**个日历天，具体以开工令为准。

*.* 建设地点：广西河池市南丹县大厂镇

*.* 质量要求：符合强制性质量标准，符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

*.* 安全目标：/。

* 供应商资格要求

*.* 供应商应依法设立且满足如下要求：

（*）资质要求：本次比质比价要求报价人具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝****﹞**号、桂建管〔****〕**号文除外）。

（*）财务要求：企业财务状况良好，近三年每年财务状况不亏损（须提供****年至****年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表）。【备注：对于从取得营业执照时间起到报价截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表，若是投标当年成立的企业，其财务报表不要求经审计】。

（*）业绩要求：无要求；

（*）信誉要求：

①供应商近三年（****年*月*日以来）在国家企业信用信息公示系统（***.****.***.**）或信用中国（***.***********.***.**）无行政处罚信息（指与履行本项目合同有关的行政处罚）、未列入经营异常名录信息、未列入失信被执行人名单或采取限制消费措施，以及不得被列入广西华锡有色金属股份有限公司审慎交易名单。

②根据最高人民法院等*部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔****〕***号）规定，报价人、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（***.***********.***.**）查询的结果为准）。

③近三年（自****年*月*日以来）报价人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（*****://******.*****.***.**）查询结果为准）。

（*）承担本项目的主要人员要求：

①项目技术负责人：应具有工程类中级及以上职称，供应商须在响应文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及供应商本单位为其缴纳的社会保险证明材料；

②主要管理人员（必须配备施工员、质检员、安全员、材料员、预算员，但不限于只配备以上人员）：供应商自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的社会保险证明材料。中标后不能满足该要求的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任；

③专职安全员要求：具备有效的安全生产考核合格证书（*类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔****〕*号）的规定不少于*人（□本项目施工活动涉及建筑起重机械，安全员人数包含了应当增加的至少*名持Ｃ*证书的机械类专职安全生产管理人员；☑本项目施工活动不涉及建筑起重机械，不增设机械类专职安全生产管理人员）。

（*）其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不能同时参加本项目报价；否则，相关报价均无效。

*.* 供应商不得存在下列情形之一：

（*）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*）其他：

*.* 本次采购不接受联合体。

* 报名方式

凡有意参加报价者，请于****年 ** 月 ** 日至 ** 月 ** 日，每日上午**：**至**：**，下午**：**至**：**（北京时间，现场报名不含法定节假日、公休日），进行现场或网上报名。

*.*现场报名：潜在投标人到广西南丹县大厂镇广西高峰矿业有限责任公司办公室进行报名，请提交联系人、电子邮箱、联系电话及报名资料（投标人的资格文件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证复印件、开票信息）。

*.*网上报名：潜在投标人报名时，请将联系人、电子邮箱、联系电话及报名资料（投标人的资格文件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证复印件、开票信息）扫描件等发至电子邮箱：（*********@***.***.***），电子邮件标题按以下标题格式发送：报名人公司全称+项目名称，报名信息不按格式发送电子邮件致使采购人无法识别报名项目的，报价将被拒绝。

*.*以上所有资料、证件必须加盖有投标人公章。

*.*不满足上述要求的报名将被拒绝。

* 采购文件的获取

*.* 凡通过报名者，我方于报名截止时间前将采购文件发送至报名者提供的电子邮箱。

*.* 如潜在投标人未提供联系方式和准确的邮箱地址造成无法联系或采购文件无法传送的，报名将被拒绝。

* 响应文件的递交

*.* 响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为****年 ** 月 ** 日 *：**时，响应文件递交地点：广西南丹县大厂镇广西高峰矿业有限责任公司五楼会议室（会议室如有临时变动，以响应文件开启当天门卫室公告为准）。

*.* 逾期送达的、未送达指定地点的或不按规定密封的响应文件，采购人不予受理。

*.*响应文件递交方式

（*）现场递交：派人递交至响应文件递交截止地点。

（*）邮寄：将响应文件邮寄至响应文件递交截止地点，联系方式：徐工 叶工 ************。以邮寄方式递交的，须在快递邮件外包装注明项目编号（因未标注或标注不清使得采购人不能分辨具体采购资料的，采购人有权拒收）。邮寄响应文件的投标人不参加现场响应文件开启活动，视为对响应文件开启结果无异议，同时需确保法定代表人或委托代理人的通讯设备在响应文件递交截止时间后*小时内保持畅通。

*发布公告的媒介

本比质比价采购公告在广西招标采购网 ****://***.*********.***/、广西阳光采购服务平台*****://***.******.***/发布。

* 其他

*.*. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：无预付款。

进度款支付方式：工程竣工验收合格并交付使用，结算经发包人及发包人委托的造价咨询机构审定后，工程款支付至结算总价的**%。发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保证金。

*.*. 评标方式：综合评标法。

* 成交履约

成交供应商应按采购文件条款规定履约，如未按成交通知书期限签订合同的，按采购人有关管理规定将列为不守信企业，一年内不得参加华锡有色范围内所有项目的采购活动。

** 联系方式

采购方：广西高峰矿业有限责任公司

地址：广西南丹县大厂镇

联系人：徐工 叶工

电话：************

电子邮箱：*********@***.***.***

广西高峰矿业有限责任公司

**** 年 ** 月 ** 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知正文部分

* 总则

*.* 采购方式

比质比价采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

*.* 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“比质比价采购公告”。

*.* 费用承担

供应商准备和参加比质比价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

*.* 保密

参加比质比价采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

*.* 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

*.* 计税方法、计量单位

*.*.* 本工程增值税计税方法

本工程增值税计税方法见“供应商须知前附表”。

*.*.* 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

*.* 踏勘现场

*.*.* 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

*.*.* 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

*.*.* 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

*.* 比质比价采购预备会

供应商须知前附表规定召开比质比价采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开比质比价采购预备会。

*.* 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

*.** 响应和偏差

*.**.* 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

*.**.* 供应商须知前附表明确了细微偏差及重大偏差。响应文件存在重大偏差的，将被视为无效。

* 采购文件

*.* 采购文件的组成

本采购文件包括：

（*）比质比价采购公告；

（*）供应商须知；

（*）评审办法；

（*）合同条款及格式；

（*）工程量清单；

（*）图纸（如有）；

（*）技术标准和要求（如有）；

（*）响应文件格式；

（*）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

*.* 采购文件的澄清和修改

*.*.* 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

*.*.* 采购文件补充文件发布方式

见“供应商须知前附表”。

*.*.* 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商，或按供应商须知前附表确定的方式发布。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

*.*.* 供应商在收到补充文件后，需要确认的，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

*.*.* 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第*.*.*项规定的时间后提出的任何澄清要求。

* 响应文件

*.* 响应文件的组成

*.*.* 响应文件应包括下列内容：

（*）资格审查部分，具体组成材料见“供应商须知前附表”；

（*）商务部分，具体组成材料见“供应商须知前附表”；

（*）技术部分，具体组成材料见“供应商须知前附表”；

（*）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

*.*.* 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加比质比价的，响应文件不包括【供应商须知前附表】*【*.*响应文件的组成】*【商务部分（*）】所指的授权委托书。

*.* 报价

*.*.* 供应商应按采购文件提供的格式（见第八章“ 响应文件格式” ）在报价函及报价函附录和响应报价表中进行报价。报价函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税额，采购人将根据项目情况，按第三章“评审办法”第 *.*.*项中对供应商进行价格评审。

*.*.* 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

*.*.* 报价的其他要求见供应商须知前附表。

*.* 响应文件有效期

*.*.* 除供应商须知前附表另外确定外，响应文件有效期应为**日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

*.*.* 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，但不得修改其响应文件。

*.* 响应保证金：按供应商须知前附表规定执行。

*.* 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表*.*（*）—*.*（*）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“比质比价采购公告”对供应商的各项资格要求。

*.* 响应方案

*.*.* 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*” ）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

*.*.* 响应方案具体包括内容见供应商须知前附表规定，供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

*.*.* 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

*.* 响应文件的编制

*.*.* 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

*.*.* 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

报价函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

报价函由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

响应文件应由供应商在规定的相关位置加盖供应商法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人 本人签字，否则响应文件将被视为无效。

*.*.* 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

*.*.* 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

*.*.* 响应文件正本、副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

*.*.* 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

*.*.* 包装、密封

响应文件应做好包装、密封，具体要求见“供应商须知前附表”。

* 响应文件的递交

*.* 响应文件的包装与标记

*.*.* 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

*.*.* 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

*.* 响应文件的递交

*.*.* 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

*.*.* 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

*.* 响应文件的修改与撤回

*.*.* 在本章第*.*.*项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

*.*.* 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

*.*.* 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在**个工作日内退还已收取的响应保证金（如有）。

*.*.* 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第*条、第*条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

* 开启响应文件

*.* 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第 *.*.*项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

*.* 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（*）宣布开启会议纪律；

（*）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（*）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（*）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（*）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（*）宣布有关注意事项；

（*）开启会议结束。

*.* 递交响应文件的供应商不足的情形

第一次公告比质比价采购，递交响应文件的供应商数量不足三家的，采购人应当分析失败原因，采取相应纠正措施后，重新组织采购。第二次公告比质比价，递交响应文件的供应商数量仍不足三家的，采购人可按照下述情形分别处理：

（*）终止比质比价并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止比质比价采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止比质比价采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（*）继续比质比价采购

采购项目不存在应该终止比质比价情形，且采购人也没有自行选择终止比质比价采购的；或因涉及安全环保、抢险救灾等紧急采购，经原审批部门、领导同意继续比质比价的，采购人应按照本章第*.*款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成比质比价采购后续程序。

* 评审

*.* 评审小组

*.*. *评审小组组建见供应商须知前附表；评审由采购人组建的评审小组负责。

*.*. *评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（*）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（*）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

*.*.* 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

*.*.* 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

*.* 评审

*.*.* 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

*.*.* 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

* 合同授予

*.* 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定候选成交供应商的依据之一。

*.* 确定候选成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），经综合评估后确定候选成交供应商。

*.* 候选成交供应商公示（适用公告采购）

公告邀请比质比价采购项目，候选成交供应商选定后，采购人须按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（*）所有候选成交供应商名称、响应价格及工期；

（*）预成交供应商名称；

（*）供应商须知前附表规定的其他内容。

（*）公示媒介、公示期限见“供应商须知前附表”。

*.* 确定成交供应商

按供应商须知前附表规定确定成交供应商。

*.* 发出成交通知书

公告邀请比质比价采购项目，公示期结束后（直接邀请比质比价采购项目，评审结果按内部流程审批通过后），在本章第*.*款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

*.* 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为中标金额**%。

*.* 签订合同

*.*.* 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格；成交供应商给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿。

*.*.* 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人给成交供应商造成损失的，采购人应当赔偿损失。

*.*.* 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法正文部分”第 *.*.*项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第 *.*.*项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

*.* 特殊情形处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定成交供应商。

*.* 类似项目

见“供应商须知前附表”

*.* 不良行为记录

见“供应商须知前附表”

*.* 同义词语

见“供应商须知前附表”

* 异议

*.* 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议；异议应当先向采购人提出。异议应在成交结果公示期间（适用公告比质比价）通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（*）异议人名称、地址、联系人及联系电话；

（*）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

*.* 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的监督管理部门申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

** 纪律要求

**.* 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露比质比价采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**.* 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加比质比价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

**.* 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评 审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

**.* 对与比质比价活动有关的工作人员的纪律要求

与比质比价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及比质比价有关的其他情况。在比质比价活动中，与比质比价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

**.* 监督部门及电话

见“供应商须知前附表”

**.*解释权

见“供应商须知前附表”。

**.* 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件

附件*：评审专家承诺书

附件*：华锡有色物资采购和招投标廉政告知函

附件*

评审专家承诺书

为维护 （项目采购编号： ）评审工作的公平、公正，本人作为本次采购项目的评审专家，谨在此郑重承诺：

*.严格遵守国家有关法律法规和公司采购管理规定，认真履行评审专家的职责，保证评审工作的公平、公正、公开。

*.保持独立性，不与报价人、采购人或其他有关方存在利害关系的人私下接触，不收受任何形式的财物或其他好处。

*.保守商业秘密，不透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况、报价人的商业秘密、与评审有关的其他情况以及其他依法应当保密的内容。

*.按照采购文件的要求和评审标准进行评审，客观、公正地对待每一个报价人，确保评审结果的公平性，对所提出的评审意见承担个人责任。

*.保守商业秘密，不得泄露评标信息、报价人的商业秘密以及其他依法应当保密的内容。

*.严格按照评审时间完成评审工作，不得擅自延长或缩短评审时间。

*.遵守评审工作纪律规定，服从组织安排，不得擅自离场或影响其他评审活动的进行。

*.自觉接受监督，如有违反上述承诺的行为，愿意承担相应的责任和纪律处分。

评审专家签名：***************

评审日期：***************

附件*

第三章 评 审 办 法

评审办法前附表

评审办法正文部分

* 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第*条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

* 初步评审标准和程序

*.* 初步评审标准

*.*.* 形式评审标准： 见评审办法前附表。

*.*.* 资格评审标准： 见评审办法前附表。

*.*.* 响应性评审标准：见评审办法前附表。

*.* 初步评审程序

*.*.* 评审小组依据本章第*.*款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审， 判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

*.*.* 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在报价函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

*.*.* 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（*）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（*）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（*）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（*）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

*.*.* 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

*.*.* 特殊情形处理

第一次公告比质比价采购，初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，重新组织采购；涉及安全环保、抢险救灾等紧急采购的，经采购人同意，可直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

第二次公告比质比价采购，当通过初步评审的供应商数量为两家，经采购人同意，可继续按评审办法进行评审，选择候选成交供应商；当通过初步评审的供应商数量为一家，经采购人同意，可以直接采购商务谈判方式推荐该供应商为候选成交供应商。

* 详细评审标准和程序（综合评分法）

*.* 分值构成

（*）商务部分：见评审办法前附表；

（*）技术部分：见评审办法前附表；

*.* 评审基准价计算

（*）评审价格：评审价格为按照本章第*.*.*项规定确定的价格；

（*）评审基准价计算方法：

方法一：评审基准价 =评审价格平均值（即通过初步评审的所有供应商评审价格的 算术平均值）。

方法二：评审基准价 =评审价格平均值（即通过初步评审的所有供应商评审价格的 算术平均值） ×评审基准价系数，评审基准价系数的取值见评审办法前附表。

方法三：评审基准价=通过初步评审的所有供应商的最低评审价格。

方法四：采购人确定的其他方法。

评审基准价计算方法的选择见评审办法前附表。

*.* 评分标准

（*）商务评分标准：见评审办法前附表；

（*）技术评分标准：见评审办法前附表；

*.* 评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务和技术进行评分。商务评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入”。

*.* 汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

*.* 排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

* 评审结果

*.* 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

*.* 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

* 其他

*.* 其他

见“评审办法前附表”。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西高峰矿业有限责任公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

*.工程名称：职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）

*.建设地点：河池市南丹县大厂镇

*.建设规模：该项目建筑装修面积约**.**㎡，具体详见采购人发布的工程量清单及施工图。

*.工程范围：本工程施工图、比质比价文件（含答疑、补遗）及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以采购人发布的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：****年 月 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：****年 月 日。

工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（** **********）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（** **********）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（** **********）等国家现行有关施工质量验收规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

*. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） （¥ 元）；不含税价为：人民币（大写） 元（¥ 元）；税率为（）。

其中：

（*）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）（此金额为暂估，最终结算按广西建设工程费用定额文件规定费率计算，但最高不超过投标报价安全文明施工费）

（*）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（*）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。
3. 合同履约保证金：人民币（大写） （¥ 元）。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（*）合同协议书；

（*）成交通知书；

（*）投标函及投标函附录；

（*）专用合同条款；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单；

（*）拟投入的机械、设备、机具清单

（**）其他合同文件：

上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，按合同文件解释顺序进行解释。如对同一事项存在多份合同文件约定且内容不一致时，以双方最后签订的补充协议为准；专用合同条款及其附件须经合同双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

七、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在河池市南丹县大厂镇高峰公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章（合同章）后生效，补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章（合同章）后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

第二部分 通用合同条款

（注：采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。

第三部分 专用合同条款

*. 一般约定

*.* 词语定义

*.*.*合同

*.*.*.**其他合同文件包括但不限于：图纸会审记录、设计变更、施工组织设计及施工方案、发包人和监理工程师通知及指令、现场签证、工程技术联系单、发承包人确认的相关文件资料等有关工程洽商、变更等书面协议、工程报告单及预算书；廉洁协议、安全协议、发包人特有的定额和计价文件、发包人特别要求的标准规范、发包人特别要求的管理制度等。

*.*.* 合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

*.*.*.* 设计人：

名 称：柳州华锡有色设计研究院有限责任公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）乙级、冶金行业专业乙级；

联系电话：************；

电子信箱：**********@**.***；

通信地址：柳州市柳东新区初阳路**号*区厂房*栋***号。

*.*.* 工程和设备

*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

*.*.*.* 永久占地包括：按通用条款执行。

*.*.*.** 临时占地包括：按通用条款执行。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：施工期间有关法律法规法规有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。

*.* 标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括但不限于：适用于工程的国家标准、行业标准、河池市的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

*.* 合同文件的优先顺序

*.*.*合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）成交通知书；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录；（*）通用合同条款；（*）标准、规范及有关技术文件；（*）图纸及设计变更；（*）有关部门审定后的施工图纸工程量清单；（*）拟投入的机械、设备、机具清单（**）其他合同文件。

*.*.* 上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，按合同文件解释顺序进行解释。如对同一事项存在多份合同文件约定且内容不一致时，以双方最后签订的补充协议为准；无补充协议的，以实际履行的合同文件为准。

*.* 图纸和承包人文件

*.*.* 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*日。

发包人向承包人提供图纸的数量：*套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目所有设计图纸，部分无详细设计图纸的，按发包人指令施工。

*.*.* 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人的资质、税务登记证,安全生产许可证、法人授权委托书、管理人员资质资格证书和岗位证书、特种作业人员操作证、投标报价预算书电子版、施工组织设计、施工进度计划、施工总平面布置图以及由承包人深化设计的设计图纸等；

承包人提供的文件的期限为：开工前*个工作日；

承包人提供的文件的数量为：*套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后*个工作日。

*.*.* 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

*.* 联络

*.*.*发包人和承包人应当在开工前*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.* 发包人接收文件的地点：发包人另行通知；

发包人指定的接收人为：发包人另行通知。

承包人接收文件的地点：承包人另行通知；

承包人指定的接收人为：承包人另行通知。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

*.** 交通运输

*.**.* 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：*.发包人负责办理出入施工现场所需的批准手续，若需要修建临时出入口，则该部分费用由承包人承担。*.承包人施工人员、车辆需凭出入许可证件进入发包人办公区，办理出入许可证件的费用由承包人承担，要严格执行发包人的安全管理规定，若违反发包人的安全管理规定则按发包人的“三违处罚制度”进行处罚

*.**.* 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目建设用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场内已有的道路承包人可免费使用，需要重新修建的由承包人自理。

*.**.* 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

*.** 知识产权

*.**.* 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

*.** 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在**.*、**.*条约定的风险范围以内不允许调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除严重不平衡报价以及**.*、**.*条约定的可调整的情形外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整，承包人采用不平衡报价，报价严重高于市场价的按市场价调整，报价低于市场价的不予调整。

*. 发包人

*.* 发包人代表

发包人代表：

姓 名：发包人另行通知；

身份证号：发包人另行通知；

职 务：发包人另行通知；

联系电话：发包人另行通知；

电子信箱：发包人另行通知；

通信地址：发包人另行通知。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工过程的管理、协调工程质量、各方关系处理、督促指导监理工程师行使职权、现场签证、审核工程进度报表、组织工程竣工验收及监理工程师（如有）职权范围外的全部工作。发包人代表签署的任何文件均需加盖发包人公章方为有效文件。发包人代表在审核进度工程量或签证单等材料时仅代表初步审核，不能代表实际施工状况，也不影响发包人及发包人委托的第三方机构对工程量和工程质量的专业核算和检测。虽有发包人代表签字并加盖发包人公章但工程量或数量不实的内容，均为无效文件，对发包人不产生约束力。发包人代表对承包人施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性和管理程序的确认，不承担技术及其它责任，清单范围内的工程所涉及的费用均已包含在清单报价内，承包人不得提出增加费用，涉及变更的施工方案的确认按变更程序办理。

*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供

*.*.* 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：计划开工日前*天。

*.*.* 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）发包人向承包人移交施工用水、用电接口及计量表，发包人协助承包人将接口接至承包人施工场地边界范围内，接驳口后的线路、管线的铺设由承包人负责，同时承包人负责日常线路、管线安全用电、用水及相关设备的维护工作，施工现场红线外***米范围以内费用由承包人自理，红线外***米范围以外部分费用由发包人承担，装表计量的费用由承包人承担。

（*）发包人向承包人提供的交通条件按*.**.*、*.**.*、*.**.*条规定执行。

（*）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。*.* 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

*. 承包人

*.* 承包人的一般义务

（*）承包人提交的竣工资料的内容： 按《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》的通知 桂建标（****）**号、《广西建筑工程资料填写范例与指南（第五版）》要求以及发包人要求的所有工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图*套，其他*套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收**天内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按档案馆等政府部门规定及发包人要求提供纸质文件及影像文件。

（**）承包人应履行的其他义务：

①按项目总监理工程师或发包人签发的开工令（开工通知）开工。

②施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护要求及费用承担：施工及安全保护工作由承包人负责并承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

④服从发包人、监理的指令，服从发包人、监理现场协调等，如有异议，应立即向发包人工地代表提出。

⑤对发包人另外发包的项目积极配合。

⑥承包人必须约束其施工工人及管理人员，所有承包人的施工队伍及管理人员不得到发包人的一切工作场所静坐、闹事等，影响发包人的正常工作秩序及人员办公。

*.* 项目经理

*.*.* 项目经理：

姓 名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：实行项目经理责任制，负责项目的施工组织与管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于施工时间的**%，每少到一天承包人需向发包人支付违约金****元，违约金须当月向发包方缴清，否则发包方有权在当月工程进度款中扣付。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按承包人项目经理不到位或不委派项目经理处理，承包人需向发包人支付****元/天的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，承包人项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，承包人需向发包人支付违约金****元/次。

*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工前*天到任，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，承包人需向发包人支付违约金*****元/人•次。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，承包人需向发包人支付****元/天的违约金。

*.* 承包人人员

*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天 。

*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，承包人需向发包人支付****元/人•天的违约金。

*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开前书面提交发包人及监理方（如有）审核同意，项目技术负责人及专职安全员离开须授权委托他人代理相应工作。

*.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工前*天到任，未经发包人书面同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的视为违约，承包人需向发包人支付违约金****元/人•次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，承包人主要管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，承包人需向发包人支付违约金****元/人•次。

*.* 分包

*.*.* 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除劳务外禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

*.*.* 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

*.*.* 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

*.* 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：从材料进场至工程竣工交付发包人。

*.* 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在领取成交通知书后，须在**个工作日内向发包人提交 元整（¥ 元）履约担保。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人（或发包人）向承包人出具竣工验意见书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

承包人提供履约担保的形式：可以采用银行转账、电汇或网上支付等形式。

承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起**个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额无息退还给承包人。

*. 监理人

*.*监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

*.* 监理人员

总监理工程师：

姓 名：/；

职 务：/；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：/。

*.* 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（*）/ ；

（*）/；

（*）/。

*. 工程质量

*.* 质量要求

*.*.* 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

*.* 隐蔽工程检查

*.*.* 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前**小时以书面形式通知发包人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，商订时限内修改后按上述循序重新验收。隐蔽工程须有相关的照片、影像等资料，发包人有权随时检查承包人隐蔽工程相关资料，资料不齐全、无照片、影像资料的，承包人需向发包人支付违约金****元/次，并有权拒绝支付该部分工程款。

监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：**小时。

*. 安全文明施工与环境保护

*.* 安全文明施工

*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守现行工程建设安全文明施工有关管理规定，达到《建筑施工安全检查标准》（**********）的合格标准；并符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔****〕**号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第**号，根据第**号令修正）的要求，随时接受行业主管部门及发包人、监理人依法实施的监督检查。承包人对行业主管部门及发包人、监理人安全检查发出的整改通知不按时完成整改的，发包人可采取措施进行整改，产生的费用从安全文明施工费中扣除，且承包人需向发包人支付违约金*****元/次。并处于****元～*****元/次违约金处罚。由于承包人安全文明施工措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担（即使在对外法律关系上人民法院判决发包人承担责任，但在承包人与发包人之间，由承包人全部承担）。

*.*.* 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，并有责任阻止非本工程所需人员进入现场，费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：合同签订后**天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

*.*.* 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应遵守现行工程建设安全文明施工有关管理规定，符合当地政府有关文明施工的其他要求并满足以下要求：

① 提供和维修施工使用的照明、围栏设施，承担相关费用。

② 承包人应在工程现场设置足够的保卫人员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程的完好，直至工程交付。

③承包人在工程施工期间，必须按规定配备足够的专职安全员，监督和管理临时用电、高处作业、动火等高风险作业审批工作，按规定配备消防灭火器材，报监理批准备案。

④承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置。

⑤ 施工现场临边（除无须按相关规范规定进行严密防护外）防护设施必须定型化、标准化，做到美观统一。

⑥承包人在工程施工期间，须按相关规定悬挂安全标语、警示牌等安全警示设施，如承包人需要悬挂的安全标语位置与发包人要求相抵触时，应以发包人要求为准。

承包人在工程施工期间，须按相关规定做好环保及职业卫生管理工作。

*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（*）本合同价款已包含安全文明施工费 元(根据中标价内金额填写)。

（*）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔****〕**号）及《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第***号）相关规定执行。

（*）支付约定：与工程款同期支付。

（*）发包人按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（*）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由发包人单位收回。

（*）承包人将安全生产费用使用情况（包括但不限于安全文明施工方案、预算书、发票、材料领用单、派工单等）定期报告发包人，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（*）安全生产费用专户：××××公司安全生产费用专户。账号（由承包人填写）。

*. 工期和进度

*.* 施工组织设计

*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

*.*.* 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前*日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*个工作日内。

*.* 施工进度计划

*.*.* 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*个工作日内。

*.* 开工

*.*.* 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前*日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人在开工前*天办理施工许可证，承包人应在合同签订后*天内提供办理施工许可需承包人提供的材料，因承包人延迟提供材料的，直接在总工期中扣除延迟的天数。（非报建项目：本项目不需报建，承包人不得以无施工许可证为由延迟开工或拒绝开工。） 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人开工准备工作主要包括：施工组织设计、方案及进度计划编制，施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员准备等工作，承包人应在合同签订*日内完成开工准备工作，因承包人未按时完成开工准备工作导致不能如期开工的，开工日期以本合同载明的时间或监理人、发包人签发的开工通知（开工令）中载明的时间为准，因承包人未按时完成开工准备工作导致在发包人或监理人发出开工通知**日内仍未能开工的，发包人有权解除合同。

*.*.* 开工通知

因发包人原因（造成监理人）未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同，但发包人不承担任何经济赔偿责任，如承包人选择继续履行合同，遇材料价格上涨或下跌的，材料价格按实际施工期间河池市信息价调整。

*.* 测量放线

*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*日内。

*.* 工期延误

*.*.* 因发包人原因导致工期延误

（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：经工程师确认，以下情形为因发包人原因导致工期延误的其它他情形：*.设计方案（包括施工图纸、设计变更）未能及时提供延误施工的；*.发包人、监理或设计提出修改意向，承包人必需等待书面答复意见而延误关键线路施工的；*. 发包人指令停工；*.发包人同意顺延工期的其他原因。因发包人原因导致的工期延误工期予以顺延，工期延误须有发包人书面确认单。

*.*.* 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除*.*.*、*.*条、*.*条约定的发包人原因、不利物质条件、异常恶劣气候条件以及**条约定的不可抗力导致的工期延误以外的工期延误为承包人原因导致的工期延误；误期时间为从开工通知（开工令）中载明的开工日期至竣工日期的天数减去合同总工期天数和发包人批准顺延工期的天数。因承包人原因导致的工期延误，承包人按合同总价款的*.**%/天向发包人支付工期延误违约金，工期延误期间国家法律法规及相关政策变化、材料信息价格变化造成合同价款增加的，合同价款不予调整，造成合同价款减少的，合同价款要作调整。 发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：结算总价的*% （工期延误期间国家法律法规、相关政策变化、材料信息价格变化造成合同价款增加不予增加或国家法律法规、相关政策变化、材料信息价格变化造成合同价款减少相应减少的价款不包含在结算总价内）。

*.* 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：*.因现场地质情况与地勘报告不相符，造成施工困难或工程量增加；*.由于政府指令性行为引起的停工（如重大节日、活动、高考、中考等）；*.一天内超过*小时的停水停电。因不利物质条件引起的工期延误工期予以顺延，工期延误须有发包人书面确认。

*.*异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（*）*级以上地震；

（*）**级以上持续*天的大风；

（*）台风及暴雨天级以上持续*天的大雨；

（*）**年以上未发生过，持续*天的高温天气；

（*）**年以上未发生过，持续*天的低温天气；

（*）**年以上未发生过的洪水；

以上均以气象部门书面发布的通知为准。因异常恶劣的气候条件引起的工期延误工期予以顺延，工期延误须有发包人书面确认，除工期顺延外，发包人不承担经济赔偿责任。

*.* 提前竣工的奖励

*.*.* 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

*.*发包人供应材料与工程设备

详见《发包人供应材料设备一览表》（附件*）。

*.* 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表***）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有“参照或相当于某品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

*.* 材料与工程设备的保管与使用

*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备移交承包人后，由承包人保管，费用由承包人承担。

*.* 样品

*.*.* 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

*.* 施工设备和临时设施

*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 修建临时设施费用由承包人承担，需要临时占地的由承包人自理。*. 试验与检验

*.* 试验设备与试验人员

*.*.* 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

*.* 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测，费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

**. 变更

**.* 变更的范围

关于变更的范围的约定：（*）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（*）取消合同中任何工作；（*）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（*）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（*）改变工程的时间安排或实施顺序；（*）材料改变、替换，建筑外观颜色改变以及发包人指令的任何增加或减少的工作。发包人提出的变更指令，承包人无正当理由不得拒绝执行。

**.* 变更估价

**.*.* 变更估价原则

关于变更估价的约定: （*）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（*）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（*）已标价工程量清单中无相同项目，也无类似项目的，建筑工程、装饰装修工程采用****年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（见桂建标****]**号文）、市政部分执行****年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（见桂建标[****]**号文），安装工程采用****年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（见桂建标[****]**号文），建筑拆除工程采用****年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》，安装拆除工程采用****年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》，建筑装饰工程、安装工程、市政工程、建筑拆除工程、安装拆除工程费用定额采用****年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（见桂建标[****]**号文），人工及管理费率调整按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔****〕**号）执行。材料价格有信息价的按施工当期《河池市工程造价信息》信息价计取，无信息价的由发包人及承包人根据市场价格协商议定，新增结算综合单价执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数 %（中标价*暂列金额）/（经审定的工程招标控制价*暂列金额）结算。（*）新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场协商确定。（*）无论工程量清单项目中的工程量变化多少，除**.*条约定的风险情形外的单价均不调整，相关措施费、规费按《(************)建设工程工程量清单计价规范*广西壮族自治区实施细则》第*.*.*款以实际工程量计算）。

**.* 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

**.* 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件*：《暂估价一览表》（如有）。

**.*.* 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

**.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 * 种方式确定。

第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按**、**条相关价格调整和计价条款执行。

**.* 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是发包人自行确定设立的，由发包人按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用，承包人无权使用此笔费用。暂列金额不计入工程款付款的基数。

**. 价格调整

**.* 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：*是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 * 种方式对合同价格进行调整：

第*种方式：采用造价信息进行价格调整。

（*）人工单价不允许调整。

（*）关于基准价格的约定：允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》（表* ），价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。主要材料、工程设备价格变化按施工期间《河池市建设工程造价信息》发布的价格算数平均值计算，并按以下方式调整：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。

施工期间计算方式如下：

*、钢材按单位工程从开工时间到主体工程全部验收时间计算；

*、混凝土按单位工程从开工时间到主体工程全部验收时间计算；

*、砌体材料按单位工程从开工时间到主体工程全部验收时间计算；

*、水泥按单位工程从开工时间到竣工时间计算；

*、设备按进场时间计算；

*、其他材料按单位工程从开工时间到竣工时间计算；

*、仅限于对下主材进行调整：钢筋钢材（不含各类临时设施、基础辅助 设施、支架、脚手架、模板等周转用钢材）、水泥、碎石、商品混凝土、砂。

调差仅计算除税材料价差和相应的增值税税金部分（税率取当期建筑业服务增值税率），不考虑因此产生的管理费、利润、增值税附加、规费等。

因承包人原因造成工期延误的，工期延误期间材料信息价格上涨的不予调整，下跌的要作调整。

第*种方式：其他价格调整方式：/ 。

（*）国家法律法规政策变化时，除增值税外，其他一律不进行调整。

**. 合同价格、计量与支付

**.*合同价格形式

*、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动超过**.*条约定的风险以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按**.*.*变更估价原则的约定调整。②工程量偏差：按*.**工程量清单错误修正的约定调整。③主要材料、设备价格波动：按**.*的约定调整。

*、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

*、其他价格方式：/。

**.* 预付款

**.*.* 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

**.*.* 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

**.* 计量

**.*.* 计量原则

工程量计算规则：优先以本工程项目清单工程的为准，出现**.*条约定的风险范围以外的情形的按《建设工程工程量清单计价规范（************）广西壮族自治区实施细则》和《建设工程工程量计算规范（*******～**********）广西壮族自治区实施细则》（修订本）计算 。

**.*.* 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

**.*.* 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（*）承包人应于每月**日向发包人（监理人）报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告有关资料；（*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*个工作日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量；（*）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量；（*）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任的依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准；（*）监理人和发包人代表在审核进度工程量或签证单等材料时仅代表初步审核，不能作为结算的依据，最终结算以发包人及发包人委托的第三方机构的审核结果为准。

**.*.* 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

**.*.* 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

**.* 工程进度款支付

**.*.*付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格并交付使用，结算经发包人及发包人委托的造价咨询机构审定后，工程款支付至结算总价的**%。发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保证金。工程款支付前承包人向发包人开具相应金额的增值税专用发票。

**.*.* 进度付款申请单的编制：无进度款。

**.*.* 进度付款申请单的提交

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

**.*.* 进度款审核和支付

（*）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（*）发包人支付进度款的期限：/。

（*）工程款支付前承包人向发包人开具相应金额的增值税专用发票。

（*）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按*.*.*条约定执行。

（*）关于农民工工资支付的约定：

①农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。发包人按经审核的农民工工资的***%分账支付到承包人的农民工工资专户后，承包人以及承包人聘用的任何人不得以任何理由向发包人追讨农民工工资；

②承包人将农民工工资支付情况相应的材料留存施工现场以备建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

③农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户。账号：由承包人另行书面通知发包人。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

**.*.* 支付分解表的编制

*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

**. 验收和工程试车

**.* 分部分项工程验收

**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：** 小时。

**.* 竣工验收

**.*.* 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（*）承包人完成合同约定的所有工作内容、所有分部工程验收合格后向监理人（发包人）提交完整的竣工资料以及工程预验收申请报告。承包人提交的竣工资料必须按国家工程竣工验收有关规定，以及河池市工程备案的要求，竣工图必须准确属实且经监理人、发包人审核签认。监理人（发包人）应在收到工程预验收申请报告后**天内完成审查并组织工程预验收。工程预验收发现竣工资料和实体质量存在问题和缺陷的，由监理人（发包人）向签发工程预验收会议纪要，承包人应根据会议纪要积极组织整改和完善。

（*）承包人全部完成工程预验收会议纪要提出整改的要求并经发包人验收合格后，方可向监理人（发包人）报送竣工验收申请报告，监理人（发包人）在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人（发包人）审查后认为尚不具备验收条件的，通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人（发包人）未在**天内作出审查意见的视为承包人完成整改。

（*）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后**天内向有关验收单位发出验收邀约通知，组织验收工作。

（*）竣工验收合格的，承包人按**.*.*条约定向发包人移交。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第**天起视为已颁发工程接收证书。

（*）竣工验收不合格的，监理人、发包人按照验收意见发出指示，承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（*）因承包人原因工期延误，工程未全部完成、未全部验收或验收不合格，发包人按生产和使用计划被迫使用部分工程的，不视为发包人接收工程，不免除发包人继续履行合同以及承担工期延误处罚的责任。

（*）工期未延误，发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，按通用条款**.*.*条执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

**.*.* 竣工日期

关于竣工日期的特别约定：

（*）按**.*.*条第（*）~（*）款约定的验收程序及审查期限验收，工程经竣工验收合格的，以竣工验收之日为实际竣工日期。

（*）承包人按**.*.*条第（*）、（*）款约定的验收程序完成相关工作，发包人未按照**.*.*条第（*）款约定的期限组织验收的，以监理人（发包人）在收到竣工验收申请报告后的第**天为实际竣工日期。

（*）因承包人原因工期延误，工程未全部完成、未全部验收或验收不合格，发包人按生产和使用计划被迫使用部分工程的，不视为发包人接收工程，仍以本条上述第（*）、（*）的约定计算实际竣工日期。

**.*.* 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收*个工作日内承包人向发包人移交全部工程、所有房门钥匙。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每超过一天按合同总价的*.**%进行处罚，且发包人拒绝支付**%～**%部分的工程款直至承包人完成工程移交为止。

**.* 工程试车

**.*.* 试车程序

工程试车内容：按通用条款。

（*）单机无负荷试车费用由按通用条款承担；

（*）无负荷联动试车费用由按通用条款承担。

**.*.* 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。

**.* 竣工退场

**.*.* 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收**天内承包人完成拆除施工场内所有临时设施、清除场内建筑垃圾(包括楼宇室内外及周边环境清洁卫生)、施工人员、材料及设备退场等退场工作。

**. 竣工结算

**.* 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收**天内。

竣工结算申请单应包括的内容：

（*）项目立项批文及相关文件；

（*）采购报价文件（招标项目必须提供），包括采购文件原件（含采购图纸、工程量清单，商务标部分需同时提供投标报价电子版，刻成光盘报送）、公布的采购控制价、中标通知书、中标调整、答疑文件等;

（*）开工令或开工通知、开工报告（原件）;

（*）工程合同、协议书 ；

（*）施工图和图纸会审记录；必须提供施工图原件及***电子文档。施工图在“报审资料明细清单”中须注明图号明细，不允许出现“施工图*套”。

（*）设计变更文件、工程洽商记录和现场签证 ，必须严格按照有关规定办理手续和签章。设计变更、工程洽商记录及签证原则上不得事后补办。资料要整理成册并编上页码。

（*）竣工图，竣工图必须提供原件及***电子文档，如没有竣工图必须提供实测记录表，每页图纸必须加盖竣工图章，竣工图章上有完整的施工单位和监理单位责任人的签字，如没有监理单位，由业主代表签字并加盖单位公章。电力隐蔽、管线拆除、照明亮化等工程必须提供施工时的相关照片。

（*）质保资料，必须提供原件，包括隐蔽工程记录、混凝土配合比实验报告、水泥化验单、软基试验报告单等相关试验资料等。

（*）工程监理报告（如有）；

（**）竣工验收意见书、竣工验收报告（原件）；

（**）其他与项目结算相关的资料。

（**）工程结算书及电子文档，结算书上必须经施工单位编制人员签字并加盖造价员或造价师的资格印章及单位公章及骑缝章，电子文档刻成光盘并在光盘上注明采用的软件及版本，工程结算书必须同时附有工程量计算书。

**.* 竣工结算审核

（*）工程竣工验收报告经发包人认可后***天内，承包人向发包人递交完整的结算资料和报告；承包人未在规定时间内报送结算资料和报告的，每逾期一天承包人支付发包人违约金****元，违约金从结算款或履约保证金中扣除。

（*）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起***天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见，承包人在**天内对审核结果确认或提出异议，承包人对审核结果提出异议的，可进行重新审核，重新审核在承包人提出异议之日起**日内完成，承包人对重新审核结果仍有异议的，审核时间再延长**日，直至双方确认，但重新审核不超过*次。

（*）发包人未按上款期限完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提出结算价款，承包人未在**天内对审核结果提出异议的视为认可审核结果。

（*）承包人报送的预算结算造价应控制在允许的偏差范围内，报送造价与核对审定造价偏差率原则上不得超过*%；如承包人报送造价偏差率超过*%的，则按超出*%的部分价款的*%对承包人进行处罚并直接在结算或履约担保中扣除。

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算完成**天内 。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算完成**天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/ 。

**.* 最终结清

**.*.* 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： *份 。

承包人提交最终结清申请单的期限：最后一笔质保金到期**日内。

**.*.* 最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：最后一笔质保金到期**日内。

（*）发包人完成支付的期限：最后一笔质保金到期**日内。

**. 缺陷责任期与保修

**.* 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： **个月。

**.* 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

**.*.* 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 * 种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为：/；

（*） * %的工程款；

（*）其他方式:/。

**.*.* 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 * 种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（*）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后一个月内返还质保金的**% ，竣工验收合格满*年后一个月内返还剩余质保金。

**.*保修

**.*.* 保修责任

工程保修期为：按通用条款执行。

**.*.* 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天内。

**. 违约

**.* 发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

**.*.* 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因造成未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的，工期从开工通知中载明的日期开始计算，但承包人不承担任何赔偿责任；因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同，但发包人不承担任何经济赔偿责任，如承包人选择继续履行合同，遇材料价格上涨或下跌的，材料价格按实际施工期间河池市信息价调整。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：因发包人原因造成停工累计超过*个月的，工期按实际造成停工的时间顺延，造成承包人损失的按以下方式计算停工赔偿金：

*.管理人员以实际到岗人员按***元/人.天计算；

*.工人以实际施工人员按***元/人·天最高补偿*个月；

*.脚手架材料费按*+（停工时间÷合同工期）系数计算，其他费用不予计算；

*.塔吊、施工电梯、施工升降机等大型机械设备按机械停滞费计算**天，**天后按实际停工天数×机械停滞费扣减人工费计算，但总费用不超过设备原值；

*.停工期间有挖掘机、压路机、桩基机械等可移动大型机械需退场重新进场的按增加计算一次进退场费计算，其他小型设备、工器具不予计算；

*.以上费用进税前独立费。

③发包人明确通知承包人需要停工*个月以上的，承包人可以拆除现场所有设备设施和清退人员，承包人选择拆除设备设施和人员的，发包人不再按上述第②条的约定进行赔偿。

④承包人拆除设备设施和清退人员后，具备复工条件，发包人书面通知承包人重新进场施工，重新进场以及之前退场产生的费用由承发包双方协商确定，协商不成的直接解除合同，解除合同后工程款按实际完成工程量结算，发包人不承担承包人退场产生的任何费用。承发包双方对重新进场以及之前退场产生的费用协商一致后，承包人应在*个月组织重新进场。

⑤发包人明确通知承包人需要停工*年以上或已经停工*年以上的，承包人有权解除合同,解除合同后工程款按实际完成工程量结算。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（*）其他：/。

**.*.* 因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 *** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.* 承包人违约

**.*.* 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： **.*.*条约定的情形 。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）承包人违反合同约定将工程转包或违法分包或未经发包人同意擅自进行分包的，责令承包人立即改正，每出现一次承包人需向发包人支付*****元的违约金，承包人在*个月内未改正的，发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金。

（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，每出现一次承包人需向发包人支付****元的违约金。

（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用；如返工费用特别巨大，虽工程质量不符合原设计要求，但经设计重新核算能满足要求或经设计修改部分功能后能满足结构安全和使用要求的，该部分工程款按实际工程量的**%结算，同时承包人还应承担设计重新核算或修改的费用以及减少功能对发包人造成的损失。

（*）承包人违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人按实际价值进行赔偿并向发包人支付*****元/次的违约金。

（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，承包人除按*.*.*条的约定承担工期延误赔偿金外，出现以下情形发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金： 工期过半，承包人仍未完成总工程量的**%的；合同工期已满，承包人仍未完成总工程量的**%的；工期已超过合同工期**%，承包人仍未完成全部工作的。

（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人将扣除承包人全部质量保证金，如发包人委托其他施工单位修复的费用超过质量保证金的，发包人有权向承包人进行追偿。

（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，直接解除合同，发包人收取承包人本合同履约保证金。

（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，承包人除按*.*、*.*条约定承担违约处罚金外，经催告承包人在*个月内仍不能改正的，发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金。

（*）本合同生效且发包人发出开工通知后**天，承包人仍未进场或虽已进场但人员、设备明显不能满足施工要求的，发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金。

（**）承包人未在开工前*天内将施工组织设计、工程进度计划报监理人及发包人审批的，工期从监理人或发包人签发的开工通知中载明的开工日期起算，造成工期延误的由承包人承担，且承包人需向发包人支付****元/天的违约金直至承包人报送相关材料，

（**）本项目的设计变更、发包人发出的在项目红线范围内的零星工程、工作的指令均包含在合同范围内、均按照本合同相关条款计价，承包人不得以设计变更、发包人指令不属于合同范围为理由要求调整价格或拒绝执行，如承包人拒不执行的，则发包人有权交给第三方施工，承包人需向发包人支付该部分工程造价的**%的违约金。

（**）承包人必须配合发包人做好报建工作，承包人不配合报建工作除按*.*.*条约定计算工期外，经发包人催告后**天内仍无法提供完善的备案资料的，发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金。

（**）跨行政区域承包工程

根据《广西壮族自治区建筑市场管理条例》的规定，承包人需按国家和自治区的有关规定，在签订本合同后十个工作日内到自治区建设主管部门办理有关审批手续。如由于承包人不按此要求办理手续，影响本工程的施工，发包人有权解除合同并收取承包人本合同履约保证金。。

（**）承包人已充分了解和考虑了本项目的建设进度、周边环境、地质构造、地块区域气候等实际情况、考虑到本项目工期要求紧、安全要求严、质量要求高等的各种特殊性，承包人不得以无监理、图纸不全为理由，拒绝开工，应根据发包人发给的不同阶段的图纸，进行相应内容的施工，并按照获审图通过的蓝图做相应的工程资料；正规报建的蓝图没有出来以前,已经开始施工部位的桩基、砼试块、钢筋、防水等检验检测资料按照正常工程实施,留下完整的工程资料,待得到主体工程施工许可证后,再纳入正规的主体工程质量检查体系中,如需补充再补充检测等资料,发包人予以全力配合承包人完善相关工程资料取得质量监督站的认可。如承包人拒不执行的，则发包人有权终止合同，所造成发包人各种相关损失的，费用按市场价格乘以*.*倍从承包人的工程履约金或工程结算款中扣除，无须承包人同意。

(**)承包人施工时应该注意新版本图纸、变更通知和旧版本图纸的区别，以日期为准，以新图代替旧图，承包人承担按照错误过时的版本图纸施工造成的返工损失。

（**）在工程施工期间，存在以下情形之一的：

①被行政机关责令停工超过**天的；

②发生经济损失***万元以上的质量事故的

发生*人以上死亡或*人以上重伤事故的；

承包人除了必须承担全部责任及损失（包括发包人和监理人的直接经济损失）外，承包人需向发包人支付*****元的违约金。

（**）在承包人承包期间，因承包人的原因有拖欠民工工资或工伤事故治疗、抚恤、安家费等的情况，导致民工群体哄闹冲击政府、社区或工地，或发生劳资双方打架斗殴治安、刑事事件，造成社会不良影响的，承包人按每次不良事件**万元(人民币)向发包人支付违约金；若因政府行政或司法部门干预，致使发包人直接代付民工工资或工伤费用的，承包人除按该次按不良事件**万元(人民币)向发包人支付违约金外，另按实际代付额的**%支付发包人赔偿金，并补回代付款给发包人。

（**）承包人应做好本项目的工程资料收集编制工作，承包人未能在工程竣工验收合格之日起**天内向发包人提交完善的工程竣工资料的，每逾期一天，由承包人按工程结算总价的万分之一（*.*‰）向发包人支付违约金，违约金最高为工程结算总价的百分之二（*%）。

（**）承包人必须配合发包人做好备案工作，承包人不配合备案工作的，发包人拒绝支付任何工程款，承包人未能在工程竣工验收合格之日起**天内向发包人提交工程备案所需资料的，每逾期一天，由承包人按工程结算总价的万分之一（*.*‰）向发包人支付违约金，违约金最高为工程结算总价的百分之二（*%）。

（**）承包人应按**.*.*、**.*.*条的约定移交工程和退场，承包人未按约定移交工程和退场或拒绝移交工程的，每逾期一天，由承包人按工程结算总价的万分之五（*.*‰）向发包人支付违约金，违约金上不封顶。

**.*.* 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（*）出现**.*.*（*）、（*）、（*）、（*）、（*）、（**）（**）条约定的情形发包人根据本合同约定单方解除施工合同时，承包人应在接到发包人解除施工合同的通知之日起*天内将其人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，若承包人未能按时自行退场的，发包人有权请人清场，所发生的费用由承包人承担。

（*）因承包人违约解除合同，发包人除收取承包人本合同履约保函保证金外，对已完成的工程量按以下方式结算：

已完工程分部验收合格且质保资料齐全的按本合同结算条件的**%结算；

分部工程未完成或未验收但分项工程验收合格且质保资料齐全的的按本合同结算条件的**%结算；

分项、子分项工程未完成的实际完成工作量按本合同结算条件的**%结算。

（*）因承包人违约解除合同的，承包人已完成的工程量按上述条款结算后，发包人不再承担其他任何费用（包括退场费用、临时设施费、临时道路修建费用等），承包人也不得以任何理由提出已完成工程量以外的任何费用诉求。

（*）承包人在退场*日内将现场并将所有施工图纸、资料移交发包人，承包人拒不移交资料的，视为承包人放弃本项目的结算。

（*）未验收的分部分项工程，发包人认为需要进行质量检测鉴定的，检测鉴定费用由承包人承担，承包人必须配合检测鉴定工作，承包人不配合进行质量检测鉴定的，视为承包人同意发包人委托的检测鉴定机构作出的检测鉴定结果。

（*）发包人向承包人发出解除施工合同的通知后*日内，承发双方就承包人已完成的工作量进行形象进度的书面确认，承包人不配合确认的，发包人视为承包人放弃对结算结果提出异议的权力，发包人可以单方面作出结算。

（*）承包人在离场之日起 **日内提交已完成的结算资料，发包人在收到结算资料之日起**日内审核完毕，并于审核完毕之日起**日内对合格工程进行结算并按结算价的**%向承包人支付工程款，对于承包人已完成但质量不合格的工程，发包人有权不予结算和无须支付工程款，承包人不得以工程未结算为由拒绝退场。

（*）当发包人根据本合同约定单方解除施工合同，承包人退出现场并将所有施工图纸、资料移交发包人后，发包人任何时间都有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠；承包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同暂定总价的千分之一向发包人支付违约金，并另行赔偿发包人由此而造成的损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无。

**. 不可抗力

**.* 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

**.* 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 *** 天内完成款项的支付。

**. 保险

**.* 工程保险

（*）承包人应按规定办理安全生产责任险，保险费由承包人负责支付给保险公司，保险费含于报价中，保险费按实际投保金额计算，但保险费结算价不高于投标时的费用；保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。（*）承包人应按规定办理第三者责任险，保险费由承包人负责支付给保险公司；保险费含于报价中，发包人不另行支付其费用；保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

**.* 其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

**.* 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

**. 争议解决

**.* 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

**.*.* 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

**.*.* 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

**.* 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 * 种方式解决：

（*）向/仲裁委员会申请仲裁；

（*）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件*：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件*：发包人供应材料设备一览表

附件*：工程质量保修书

附件*：主要建设工程文件目录

附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件*：承包人主要施工管理人员表

附件*：暂估价一览表

附件*：工程项目廉洁协议书

附件*：施工安全协议书

附件**：消防安全协议书

附件*：

承包人承揽工程项目一览表

附件*：

发包人供应材料设备一览表

附件*：

工程质量保修书

发包人（全称）：广西高峰矿业有限责任公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就职工体育中心篮球场职工活动中心改造修理项目（重）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：（*）属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；（*）属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，费用由承包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*．其他项目保修期限约定如下：工程承包范围内的工程保修期均为*年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人将扣除承包人全部质量保证金，如发包人委托其他施工单位修复的费用超过质量保证金的，发包人有权向承包人进行追偿。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件*：

主要建设工程文件目录

附件*：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件*：

承包人主要施工管理人员表

附件*：

***：材料暂估价表