辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目
2026-10-10
辽宁/抚顺 招标采购
辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目
辽宁/抚顺-2026-10-10 00:00:00
本招标项目辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目已由抚顺市发展和改革委员会、抚顺市林业和草原局以抚发改农经【****】*** 号、抚林草发【****】**号批准建设，建设资金来自中央资金**%、市本级资金**%，项目出资比例为 ***%，招标人为抚顺市林业和草原发展服务中心，招标代理机构为辽宁鸿博项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
*.项目概况与招标范围
*.* 项目概况
建设地点：抚顺市抚顺县、东洲区。
建设规模：项目建设总面积*.*万亩，全部为人工造林任务。其中，****年：抚顺县*.*万亩 ，东洲区*.**万亩；****年，抚顺县*.*万亩，东洲区*.**万亩。
*.* 招标范围
标段划分：共划分* 个标段；是否兼投：是；是否兼中：是。
计划工期/服务期限/供货期限： **** 日历天
计划开工/服务开始/供货开始日期 **** 年**月** 日 ；计划竣工/服务结束/供货结束日期**** 年** 月 ** 日 ；
标段名称：辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（东洲区）
标段编号：***********************
标段招标范围：涉及整地、造林树木、苗木栽植、未成林抚育管护等（东洲区）（具体内容详见工程量清单）。
标段类别：工程类*施工；标段合同估算价： ***.**** 万元。
投标保证金金额： *万 元；
标段名称：辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（抚顺县）
标段编号：***********************
标段招标范围：涉及整地、造林树木、苗木栽植、未成林抚育管护等（抚顺县）（具体内容详见工程量清单）。
标段类别：工程类*施工；标段合同估算价： ****.**** 万元。
投标保证金金额：**万元；
*.投标人资格要求
*.* 资质要求：本次招标要求投标人须具备有效的营业执照及在有效期内的安全生产许可证，要求投标人具有近三年（****年*月*日至今）人工造林、森林经营与管护、园林绿化、生态修复等与本工程类似***万元以上项目（一项），证明材料需提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明（时间以竣工验收证明为准）。
*.*主要人员要求：
（*）项目经理资格要求：投标人拟派项目经理须具备中级及以上职称，职称专业为森林培育、森林调查规划、森林保护、生态、园林、草业科学等林草相关专业；须提供近三年（****年*月*日至今）类似人工造林、森林经营与管护、园林绿化、生态修复等***万元以上管理业绩一个（业绩证明材料为中标通知书、施工合同及竣工验收证明，时间以竣工验收证明为准）；项目经理不得同时担任其他在建建设工程项目的项目经理，并须提供无在建项目承诺书。
（*）技术负责人资格要求：投标人应为每个标段派驻两名技术负责人，且均具有中级及以上职称（森林培育、森林调查规划、森林保护、生态、园林、草业科学等林草相关专业）。
*.* 本次招标不接受联合体投标。
*.* 信誉要求：在“信用中国”网站（****://***.***********.***.**/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，；在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标，提供网站截图。
*.* 其他要求：
（*）投标人需提供近一年为项目经理及技术负责人缴纳社会保险的证明材料
（*）近三年，投标人不得存在经人民法院或仲裁机构作出的生效判决/仲裁裁决，未依法生效判决裁决履行的债务案件；
（*）近三年未被行政主管部门认定拖欠农民工工资、或重大安全事故行为
（*）本项目不允许分包或违法转包。
*.*投标人不满足本条任意一项条件，不得参加投标，所投标书作为无效标书处理。
*.招标文件的获取
*.* 凡有意参加投标者自 **** 年 **月** 日 ** 时 ** 分至 **** 年** 月** 日** 时 **分
止（北京时间、下同），在抚顺市公共资源交易网（网址：****://***.********.**/指定栏目）下载招标文件、招标图纸及工程量清单等招标资料。
*.* 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在抚顺市公共资源交易网（网址： ****://***.********.**/指定栏目）发布，投标人自行下载。
*.投标文件的递交
*.* 投标文件递交截止时间为 **** 年**月* 日 ** 时 ** 分，投标人（或联合体牵头人）应在投标截止时间前通过抚顺市公共资源交易网（网址：****://***.********.**/指定栏目）递交电子投标文件。
*.* 投标截止时间前未完成投标文件传输递交，视为撤回投标文件。
*.* 开标时间：**** 年** 月* 日 ** 时 ** 分。
*.* 开标方式：不见面开标。
*.* 开标说明：投标人请按招标文件规定时间登录抚顺市公共资源交易网（网址： ****://***.********.**/）进行远程在线解密。
*.* 本项目采用远程解密、远程直播开标。开标网址：投标人请按招标文件规定时间登录“抚顺市公共资源交易网”（网址：****://***.********.**/）进行远程在线解密。投标文件需要用实体 **数字证书或移动 ** 数字证书生成上传。解密时限为递交投标文件截止时间起 ** 分钟内（因开标系统发生不可抗力产生延误解密时间的，招标人将延长相应的解密时长，其他原因不予延长解密时间），登录交易系统进入所投开标项目，使用 ** 数字证书解密。未在规定时间内完成解密的投标人，视为放弃本次投标，招标人不再接收。
*.投标相关事宜
辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目共划分为*个标段，允许投标人兼投兼中。投标人可对其中任一标段或多个标段投标，若同时中标两个标段，需配备两套不同的项目管理班子成员。
*.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法 。
*.发布公告的媒介
抚顺市公共资源交易网、辽宁省招标投标监管网
*.监督信息
监督部门： 抚顺市林业和草原局 ，负责人： 张先生，联系方式： *********** 。
**.联系方式
招标人：抚顺市林业和草原发展服务中心
地 址：抚顺市
邮 编：******
联系人： 刘先生
电 话： ***********
招标代理机构：辽宁鸿博项目管理咨询有限公司
地 址：抚顺市顺城区丰城街曼哈顿*号楼*号商铺
邮 编：******
联系人：于淑丽
电 话：************
电子邮件：**************@***.***
辽宁/抚顺-2026-10-10 00:00:00
辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（抚顺县）
辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（东洲区）
招标公告
*.招标条件
本招标项目辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目已由抚顺市发展和改革委员会、抚顺市林业和草原局以抚发改农经【****】*** 号、抚林草发【****】**号批准建设，建设资金来自中央资金**%、市本级资金**%，项目出资比例为 ***%，招标人为抚顺市林业和草原发展服务中心，招标代理机构为辽宁鸿博项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
*.项目概况与招标范围
*.* 项目概况
建设地点：抚顺市抚顺县、东洲区。
建设规模：项目建设总面积*.*万亩，全部为人工造林任务。其中，****年：抚顺县*.*万亩 ，东洲区*.**万亩；****年，抚顺县*.*万亩，东洲区*.**万亩。
*.* 招标范围
标段划分：共划分* 个标段；是否兼投：是；是否兼中：是。
计划工期/服务期限/供货期限： **** 日历天
计划开工/服务开始/供货开始日期 **** 年**月** 日 ；计划竣工/服务结束/供货结束日期**** 年** 月 ** 日 ；
标段名称：辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（东洲区）
标段编号：***********************
标段招标范围：涉及整地、造林树木、苗木栽植、未成林抚育管护等（东洲区）（具体内容详见工程量清单）。
标段类别：工程类*施工；标段合同估算价： ***.**** 万元。
投标保证金金额： *万 元；
标段名称：辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目（抚顺县）
标段编号：***********************
标段招标范围：涉及整地、造林树木、苗木栽植、未成林抚育管护等（抚顺县）（具体内容详见工程量清单）。
标段类别：工程类*施工；标段合同估算价： ****.**** 万元。
投标保证金金额：**万元；
*.投标人资格要求
*.* 资质要求：本次招标要求投标人须具备有效的营业执照及在有效期内的安全生产许可证，要求投标人具有近三年（****年*月*日至今）人工造林、森林经营与管护、园林绿化、生态修复等与本工程类似***万元以上项目（一项），证明材料需提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明（时间以竣工验收证明为准）。
*.*主要人员要求：
（*）项目经理资格要求：投标人拟派项目经理须具备中级及以上职称，职称专业为森林培育、森林调查规划、森林保护、生态、园林、草业科学等林草相关专业；须提供近三年（****年*月*日至今）类似人工造林、森林经营与管护、园林绿化、生态修复等***万元以上管理业绩一个（业绩证明材料为中标通知书、施工合同及竣工验收证明，时间以竣工验收证明为准）；项目经理不得同时担任其他在建建设工程项目的项目经理，并须提供无在建项目承诺书。
（*）技术负责人资格要求：投标人应为每个标段派驻两名技术负责人，且均具有中级及以上职称（森林培育、森林调查规划、森林保护、生态、园林、草业科学等林草相关专业）。
*.* 本次招标不接受联合体投标。
*.* 信誉要求：在“信用中国”网站（****://***.***********.***.**/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，；在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标，提供网站截图。
*.* 其他要求：
（*）投标人需提供近一年为项目经理及技术负责人缴纳社会保险的证明材料
（*）近三年，投标人不得存在经人民法院或仲裁机构作出的生效判决/仲裁裁决，未依法生效判决裁决履行的债务案件；
（*）近三年未被行政主管部门认定拖欠农民工工资、或重大安全事故行为
（*）本项目不允许分包或违法转包。
*.*投标人不满足本条任意一项条件，不得参加投标，所投标书作为无效标书处理。
*.招标文件的获取
*.* 凡有意参加投标者自 **** 年 **月** 日 ** 时 ** 分至 **** 年** 月** 日** 时 **分
止（北京时间、下同），在抚顺市公共资源交易网（网址：****://***.********.**/指定栏目）下载招标文件、招标图纸及工程量清单等招标资料。
*.* 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在抚顺市公共资源交易网（网址： ****://***.********.**/指定栏目）发布，投标人自行下载。
*.投标文件的递交
*.* 投标文件递交截止时间为 **** 年**月* 日 ** 时 ** 分，投标人（或联合体牵头人）应在投标截止时间前通过抚顺市公共资源交易网（网址：****://***.********.**/指定栏目）递交电子投标文件。
*.* 投标截止时间前未完成投标文件传输递交，视为撤回投标文件。
*.* 开标时间：**** 年** 月* 日 ** 时 ** 分。
*.* 开标方式：不见面开标。
*.* 开标说明：投标人请按招标文件规定时间登录抚顺市公共资源交易网（网址： ****://***.********.**/）进行远程在线解密。
*.* 本项目采用远程解密、远程直播开标。开标网址：投标人请按招标文件规定时间登录“抚顺市公共资源交易网”（网址：****://***.********.**/）进行远程在线解密。投标文件需要用实体 **数字证书或移动 ** 数字证书生成上传。解密时限为递交投标文件截止时间起 ** 分钟内（因开标系统发生不可抗力产生延误解密时间的，招标人将延长相应的解密时长，其他原因不予延长解密时间），登录交易系统进入所投开标项目，使用 ** 数字证书解密。未在规定时间内完成解密的投标人，视为放弃本次投标，招标人不再接收。
*.投标相关事宜
辽宁省抚顺市辽东重要水源地保护治理项目共划分为*个标段，允许投标人兼投兼中。投标人可对其中任一标段或多个标段投标，若同时中标两个标段，需配备两套不同的项目管理班子成员。
*.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法 。
*.发布公告的媒介
抚顺市公共资源交易网、辽宁省招标投标监管网
*.监督信息
监督部门： 抚顺市林业和草原局 ，负责人： 张先生，联系方式： *********** 。
**.联系方式
招标人：抚顺市林业和草原发展服务中心
地 址：抚顺市
邮 编：******
联系人： 刘先生
电 话： ***********
招标代理机构：辽宁鸿博项目管理咨询有限公司
地 址：抚顺市顺城区丰城街曼哈顿*号楼*号商铺
邮 编：******
联系人：于淑丽
电 话：************
电子邮件：**************@***.***
