宁夏/银川-2026-09-30 00:00:00
招标公告
招标编号：****************
（重要提示：投标人务必认真填写招标文件附件《投标信息表》中的“工程”、“业绩发票”等表格，并在递交投标文件时，将已填写的《投标信息表》（*****版）上传至中国石油电子招标投标交易平台“递交投标文件”的“价格文件”处。《投标信息表》（*****版）填写的信息须与投标文件内容保持一致，若因填写信息错误或与投标文件内容不一致而导致对评审结果和合同签订的不利后果，由投标人自行承担。）
本招标项目乌银线气源管道工程设计施工总承包项目已由银川经济技术开发区管理委员会经济发展局以《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：************************）批准建设，项目业主为中石油昆仑燃气有限公司银川分公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为***%，招标人为中石油昆仑燃气有限公司银川分公司。项目已具备招标条件，现对其进行公开招标。
*.*建设地点
宁夏回族自治区银川市西夏区。
*.*建设规模及主要建设内容
本工程为设计施工总承包项目，工作内容包括勘察设计、施工和采购（甲供料除外）。建设管道**.***，管径****.*；沿线设预留阀*座（直埋阀井），截断阀门*座，天然气综合利用场站内设置调压站*座，终点设计量站*座。调压站内设置发球筒一座，计量站内设置收球筒一座。主要建设内容如下：
（*）进站管道工程
新建进站管道*.****，进站管道起于银川末站围墙外**，接宁化支线出站管道，止于银川分公司天然气综合利用场站内拟建调压站，进站管道设计压力*.****，管径****.***，管材选用*****螺旋缝埋弧焊钢管。
（*）线路工程
高压管道：天然气经调压站调压后输送至下游，管道沿文昌南街东侧、绕城高速南侧、浙平东路、浙平西路，终点至西干渠东侧，接万盛合调压，进站阀后*米，于万盛合调压柜旁建设一座计量站，计量后进入乌银线，为乌银线供气。本段管道线路长约**.****，设计压力为*.****，管道规格为****.*×*.*，管道选用钢级为***** 的直缝高频电阻焊钢管。
（*）阴极保护
本工程阴极保护采用强制电流，拟定在天然气综合利用场站设置一座阴保站。
（*）总图
天然气综合利用场站内建设调压站，站内新建调压撬及发球筒一座。调压站配电柜及控制柜设置于天然气综合利用场站辅助用房内。本工程电动阀门及仪表用电依托天然气综合利用场站现有电源，调压站内新建排污罐一座及放散竖管一座。
（*）已建万盛合调压站站旁设计量站、站内建设计量撬及收球筒一座，在站区东北侧防爆区以外设配电柜和综合柜，在配电柜和综合柜上方设罩棚，在站场外西侧***处设放散区。
本工程计量站按照无人值守设计，计量站征地面积****.***。
（*）场站工艺
调压站：宁化支线出站管道来气进入调压站，经过滤、调压、加臭后输送至下游。过滤、调压路均按三路进行设计，*用*备*预留。上游来气进入计量站，经过滤、计量后输至乌银线，过滤、计量均按*路进行设计，*用*备，输至乌银线。
（*）自动控制
根据生产管理模式要求，工艺过程要求，本工程调压站拟采用可编程逻辑控制器（***—************ ***********）对调压站的生产运行进行监控管理。调压站按有人值守设计（依托天然气综合利用场站现有人员）。本工程计量站拟采用远程终端装置（***—****** ******** ****）对计量站的生产运行进行监控管理。计量站按无人值守设计。
（*）通信
根据输配系统设计，本工程在天然气综合利用场站设置调压站*座，管道末端设*座计量站。天然气综合利用场站新增调压站通信工程为改扩建项目；计量站通信工程为新建项目。天然气综合利用场站建设时间为****年*月，工艺已建压缩机三台、脱水器两台、加气柱三台等；建筑已建综合办公楼、变电控制房（含机柜间、控制室）、加气站房、工艺设备厂房、工具及杂物间各一栋；自控已建站控系统、安防系统各一套。
本工程调压站因增加工艺装置撬，需新增摄像机；通信专业为本工程输气管道运营管理所需的*****数据通信、安全防范系统等通信业务提供配套服务。
从系统可靠性、投资额等方面比较，本设计*****数据通信推荐选择租用专线通信方式作为主用通道。备用通信方式可选择无线**通信方式。*****数据传输和视频监控数据独立传输。
（*）供配电
调压站位于天然气综合利用场站场区内，可利用天然气综合利用场站场区内****低压配电系统作为电源。计量站周边有****市电接入。
（**）给排水
本工程调压站及计量站无需给水、无生活污水，雨水散排至站外。
（**）结构
本工程结构设计包括调压站基础、围墙、放散管；计量站基础、围墙、罩棚和放散管。
（**）智能管道建设
本工程需要在建设期推广应用现有工程建设管理系统，运营期推广应用现有生产管理系统和天然气零售管理系统。各阶段工作成果和技术文件需要依托各系统结合过程管理入库。
*.*计划工期
计划开工日期：**** 年** 月** 日，本项目总工期共*** 日历日，具体开工日以甲方下达指令为准。
*.* 标段划分及各标段具体内容
本招标项目共划分为* 个标段。
*.*招标范围：进站管道*.****，进站管道起于银川末站围墙外**，接宁化支线出站管道，止于银川分公司天然气综合利用场站内拟建调压站，进站管道设计压力*.****，管径****.***，管材选用*****螺旋缝埋弧焊钢管。综合利用站新建调压站后输送至下游管线高压管道约**.****，本段管道设计压力为*.****，管道规格为****.*×*.*，管道选用钢级为***** 的直缝高频电阻焊钢管。高压管道工程沿线建设*座截断阀井，*座预留阀井，阀井全部采用直埋方式。
依据招标人提供的《乌银线气源管道项目初步设计》，完成包括但不限于初步设计范围内乌银线气源管道项目进站工程、线路工程、穿跨越工程（如行业主管部门对穿跨越工程有具体要求，由中标人全权负责对接协调和缴纳相关费用）、站场阀室工程、配套工程（计量撬单元的外电接入等）、水土保持工程及与上下游连接的工作事项、项目涉及外协、征地补偿、赔偿、恢复工作及费用缴纳，发包人已完成的各类专项评价（社会稳定风险分析报告、防洪影响报告、环境影响评价、安全评价、职业病危害预评价、水土保持监测及验收等相关工作、文物调查评价、林草资源影响评价、建设项目不可避让、土地复垦论证报告）之外的各项评价及验收和缴纳相关费用等。
主要工作内容为：
*.*.*勘察：负责本项目详细勘察内容，并出具完整且符合国家施工图设计、地方及行业现行相关地质勘察规范标准要求的工程勘察报告。
*.*.*设计：负责本项目施工图设计、设计优化、竣工图编制、***模型制作等，负责组织专家评审以及专家费用，在工程实施过程中各种变更设计取得正式审查意见。
*.*.*采购：负责本项目乙供物资的订货、供应、监造、催交、运输、验收、功能试验、现场仓储保管及发放等，以及甲供物资（招标人负责采购）的设备、材料的卸车、领取、运输、保管（卸车、领取、运输、保管工作需按照招标人要求完成，并随时配合招标人的检查）。物资采购工作应遵守《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目物资采购管理办法》，其中列入《中国石油天然气集团有限公司一级物资管理目录》的物资，执行中石油集团公司一级物资集中采购结果。
*.*.*施工：包含但不限于本工程范围内所有安装工程、所有土建工程；工程各阶段专项验收、工程所需所有设备到货验收及材料检验试验、设备及系统调试、试验、检测、整套启动及试运行等所有工作内容，直至工程竣工。
*.*.*其他：项目现场安全、消防，项目管理；法律规定和合同约定由投标人负责的有关设计、验收手续的办理（包括但不限于各类三穿施工许可、临时用地手续、地貌恢复(耕地需达到复垦条件）、符合地方行政主管部门要求的施工图设计审查、消防设计审查、防雷设计审查、林木砍伐、取水许可（含水资源开采论证报告）、农民工保障金缴纳、压力管道安装告知、压力容器设备安装备案、安全阀、流量计校验、各种仪表的校验合格证、防雷防静电验收、消防检测、消防验收等所有涉及的各类手续）；投标人负责的临时设施的建造、维护、拆除、占用土地的恢复；法律规定和合同约定由投标人负责的保险（包括但不限于工伤保险、建筑安装工程一切险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等）；工程接收前的照管和维护；与上下游连接的工作事项；对发包人人员进行操作和维修等的培训；管道投产前内检测；项目调试及试运行的投产保驾；负责完成智能管道设计全数字化移交（需满足《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目数字化交付管理办法》要求，具体通知为工单工程物资〔****〕**号）；编制竣工文件、保管主要设备的操作手册、维修手册并统一移交；缺陷责任期内的缺陷修复；办理法律规定和合同约定本应由招标人履行的本工程各类验收、审批、备案等手续，招标人仅承担必要的协助义务，全部办理成本、协调成本及因手续办理延误产生的损失均由投标人承担（包括但不限于建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可、安全生产许可证、压力容器注册、供电协议、给排水协议、消防协议、试生产方案安全备案、土地使用手续及其他与地方有关的各项手续的办理）。项目涉及外协、征地补偿、赔偿、恢复工作及费用缴纳，对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。
根据中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司《关于调整公司合作商资源库名单的通知》工单政研〔****〕**号中“各单位应严格执行公司承包商、供应商和服务商资源库管理办法，纳入公司资源库入库范围内的工程建设、物资采购和服务项目或业务，应从资源库内选择合作商”的要求，该工程项目由投标人负责采购的设备、材料，涉及自控及通信（包括管道伴行光缆通信工程）工程部分的选商及合同签订，投标人应执行上述要求并报招标人审查。涉及招标人负责采购的设备、材料，不在本招标范围内（详见清单》）；甲供物资的质量责任由甲方承担，但因承包人领取、运输、保管不当造成的质量问题、损毁、丢失等损失由承包人承担。
根据国家有关规定，配合甲方进行工程各阶段工程验收，包括工程竣工交付使用前进行工程质量、工程安全、环境保护、工程消防、劳动安全、工业卫生、工程档案、质监各阶段验收等验收工作；配合审计、财务竣工决算、工程竣工验收等。
*.*.*法律规定和（或）合同约定由乙方负责的有关设计采购施工等环节需要办理的文件等，法律规定和（或）合同约定由乙方负责的保险，工程接收前的照管和维护。
*.*.*乙方自主办理本项目涉及所有对外协调事宜。
*.*.*乙方负责对甲方开展系统的使用、维护等方面的培训工作。
*.*.*编制竣工文件、操作手册、维修手册等相关文件，负责缺陷责任期内的缺陷修复。
*.*.**完成工程建设项目资料的移交归档，并达到《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目数字化交付管理办法》相关要求，通过验收。
*.*.**执行《中国石油天然气集团有限公司工程建设“六化”实施指导意见（试行）》。
*.*最高限价及组成：********.**元（含增值税），各分项单项工程（含增值税）不得超控制价，具体如下：
（*）进站管道工程*******.*元
（*）高压管道工程********.**元
（*）调压站工程*******.**元
（*）计量站工程*******.**元
（*）其他费*******.**元
包含：除甲供外所有设备及主材购置费、建安工程费、勘察费、施工图设计费、竣工图编制费、试验费、调试费、风险费、外协费、征地补偿费用、赔偿、恢复工作及费用缴纳、***安全文明施工费及对甲方人员的培训等与项目有关的所有费用。
税率：设备及主材购置费税率**%，建安工程费税率*%，其他费（①勘察、设计费类；②临时征地及协调、地面附着物补偿；③其他补偿费；④评价、评估费）税率*%，***费用税率*%。
*.* 投标人应通过中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商公开招标资格预审且在系统内状态正常，并且投标人在系统内中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致（资质等级及状态以开标当日中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商系统查询为准）。
*.* 资质要求：投标人应为中华人民共和国境内注册的法人组织，具有承担民事责任的能力，需具备有效的营业执照。
投标人应同时具备以下资质：
*.*.* 具有市政公用 工程施工总承包特级资质，或具有市政公用 工程施工总承包一级 资质；具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证。
*.*.*具有以下任意一项资质：①工程设计综合甲级资质；②或具有市政行业工程设计甲级设计资质；③或具有市政行业城镇燃气工程专业工程设计甲级资质。
*.*.*具备有效的压力管道安装许可项目公用管道 许可子项目***及工业管道许可子项目***及长输管道许可子项目***许可参数中华人民共和国特种设备生产许可证。
*.*.*具备有效的压力管道设计许可项目中公用管道 许可子项目***及工业管道许可子项目***及长输管道许可子项目***许可参数中华人民共和国特种设备生产许可证。
*.*财务要求
投标人应提供****年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。财务审计报告内容须包括正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表及附注，报告应加盖会计师事务所（或审计机构）单位公章，并由两名中国注册会计师签字并加盖执业印章。
财务审计报告相关信息可通过统一监管平台（****://***.***.***.**）或其手机应用程序查询，包括报告报备情况、赋码信息及财务报表关键指标等。
如投标人为分支机构、新成立单位（如成立于****年但距****年审计周期不足整年，或成立于****年*月*日之后）等无法提供本单位完整年度财务审计报告的，应提交加盖公章的最新财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表）或近三个月内开具的银行资信证明等有效证明文件。
同时，投标人须满足以下状态要求：未被责令停产停业；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形。
*.*业绩要求
**** 年* 月* 日至投标截止时间至少具有* 项燃气管道 工程设计施工总承包或设计或施工总承包业绩。
如为联合体投标：以联合体牵头人业绩为准。
*.*信誉要求
*.*.* 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（***.****.***.**）列入严重违法失信企业名单，投标人须提供网站查询截图。
*.*.* 投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人，投标人须提供网站查询截图。
*.*.*投标人、法定代表人及项目负责人（项目经理）在开标之日前三年内无行贿犯罪行为：投标人、其法定代表人及项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（*）经中国裁判文书网（******.*****.***.**）查询，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪生效判决记录的；（*）投标人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（*）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（*）经其他途径确认投标人、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪记录的。投标人、法定代表人及项目负责人须提交《无行贿犯罪记录承诺函》，并附中国裁判文书网“单位全称+曾用名（如有）”/“姓名 + 身份证号”检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。
*.*.* 投标人、拟委任的项目经理、拟委任的设计负责人、拟委任的施工负责人未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（****：//****.******.***.**/*****/*****/*****）（下称“四库一平台）列入黑名单，投标人须提供网站查询截图。
*.*.*投标人未被暂停或取消投标资格（以评标委员会在开标当日中国石油招标投标网查询结果为准）。
*.*.*投标人投标标的未被纳入中国石油集团公司级和招标人企业级（中国石油天然气集团有限公司或天然气销售分公司）“三商”黑名单惩戒范围。
*.*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标（以评标委员会关联关系查询为准）。
*.*项目经理要求
*.*.*具有市政公用工程专业一级注册建造师资格（以注册证书为准，超出使用时限的电子证书无效，一级建造师注册证书打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或者与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，具体要求参见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。下同）；或具有注册公用设备工程师（动力）执业资格（以注册证书为准）。
*.*.* 注册建造师具有安全生产考核合格证书（*类）。
*.*.* **** 年* 月* 日至投标截止时间至少具有* 项燃气管道 工程设计施工总承包或施工总承包的项目经理业绩。
*.*设计负责人要求
*.*.*具有注册公用设备工程师（动力）执业资格（以注册证书为准）。
*.*.* **** 年* 月*日至投标截止时间至少具有* 项燃气管道 工程设计施工总承包设计负责人业绩或工程设计项目负责人业绩。
*.*施工负责人要求
*.*.*具有市政公用 工程专业一级注册建造师资格（以注册证书为准）。
*.*.*具有安全生产考核合格证书（*类）。
*.*.*****年*月*日至投标截止时间至少具有*项燃气管道 工程设计施工总承包的施工负责人或施工总承包的项目经理或施工负责人业绩。
*.*机械设备要求
满足项目建设需要。
*.**项目管理机构及人员要求
*.**.*项目经理、技术负责人、设计负责人、施工负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与投标人签订劳动合同且建立劳动工资和社会养老保险关系。
*.**.* 配备*名专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员应具有安全生产考核合格证书(*类)。
*.**投标人建立与所申请资质内容相对应的质量、职业健康安全、环境管理制度或体系，且运行有效。（*）通过体系认证的应提供体系认证证书；（*）未进行体系认证的应提供体系文件及体系文件有效运行的相关证明材料（须加盖申请人单位章）。
*.**联合体要求
□不接受联合体投标
☑接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
*.**.*联合体成员数量小于等于*。
*.**.*联合体所有成员应通过中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商公开招标资格预审且在系统内状态正常，并且投标人在系统内中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致（资质等级及状态以开标当日中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商系统查询为准）。
*.**.*联合体投标双方应遵守以下规定:
（*）联合体各方应当具备招标文件规定的相应资格条件。
（*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（*）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定牵头方、各方拟承担的工作和责任；联合体成员承担的工作范围应与其资质许可相适应。
（*）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
（*）联合体各方不得再以自己名义单独参与同一项目（标段）的投标，也不得组成新的联合体参与同一项目（标段）的投标。
（*）其他：/。
*.** 其他要求
*.**.* 项目经理、施工负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职。本项目严格锁定投标项目经理、施工负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人，中标后不得擅自更改，招标文件及施工合同中将明确人员变更审批程序与违约处罚。
*.**.* 在满足资格条件的前提下项目经理可以兼任设计负责人或施工负责人，设计负责人与施工负责人不能兼任。
*.**.* 安全管理负责人可以兼任专职安全生产管理人员。
*.**.* 投标人**** 年* 月* 日至投标截止时间未发生较大或以上等级的工程质量事故、生产安全事故、突发环境事件。
*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月**日（北京时间，下同）内完成以下两个步骤：
①在线报名：登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****在线报名（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等有关交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:**********）；
②自助购买文件：投标人购买招标文件地址：登录中国石油招标中心后台管理系统（****://****.***********.***/#/***/*****），投标人登录账号和招标投标交易平台一致，投标人首次登录通过手机验证码登录，登录后设置密码，如有问题，致电************转电子招标平台。（务必按上述两个步骤完成项目报名及文件购买缴费，否则后期无法完成正常的投标工作。）
*.*招标文件每标段售价为 ***元人民币，售后不退; 请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责。
*.* 购买招标文件方式：本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在*.*规定的时间内完成*.*规定的*项工作（在线报名和自助购买文件），潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
*.*招标文件发票开具：投标人支付标书费后，登陆中国石油招标中心网站：****://****.***********.***/#/***** 在“个人中心”栏进入相应订单列表，点击“订单及开票详情”，可以自行下载标书费电子发票。
*.*此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用*****完成投标工作，所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理*****。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：
登录中国石油招标投标网首页：*****://***.***********.***“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台****办理通知公告及操作手册”，即可下载“****办理通知公告及操作手册.***”。
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为****年** 月** 日*时** 分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标平台递交电子投标文件（考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于投标截至时间前**小时完成网上电子版的提交。）。
*.* 逾期上传的投标文件，电子招标投标平台将予以拒收。
*.* 潜在投标人应在投标截止时间前提交贰拾万元人民币的投标保证金（按照标段缴纳）。投标保证金有效期与投标有效期一致，投标保证金可以采用保证保险或电汇形式递交，具体要求详见第二章投标人须知前附表*.*.*。
*.*开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。
潜在投标人对招标文件有疑问请咨询招标机构联系人；对系统操作有疑问请咨询技术支持团队：中油物采信息技术有限公司，咨询电话:**********，请在工作时间咨询。
招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）和中国石油招标投标网（****://***.***********.***）上发布。
□经评审的最低投标价法
☑综合评估法
*．联系方式
|
招 标 人：中石油昆仑燃气有限公司银川分公司 |
招标机构：中国石油物资有限公司西安分公司 |
|
地址：宁夏银川市西夏区 |
地 址：银川市兴庆区长庆油田银川生产指挥中心**楼 |
|
联 系 人：王希良 |
联 系 人（异议联系人）：陈勇、倪恒 |
|
电 话：*********** |
电 话：************* |
|
电子邮件：/ |
电子邮件：******@***.*** |
招标人（或招标机构）：中国石油物资有限公司西安分公司
****年**月** 日
