安乐水质净化厂二期A（一体化设施）扩容工程施工总承包招标公告(交易公告)

2026-10-01

广东/茂名招标采购

安乐水质净化厂二期A（一体化设施）扩容工程施工总承包招标公告(交易公告)
广东/茂名-2026-10-01 00:00:00

投资项目代码	************************
投资项目名称	安乐水质净化厂二期*（一体化设施）扩容工程
招标项目名称	安乐水质净化厂二期*（一体化设施）扩容工程施工总承包
标段（包）名称	安乐水质净化厂二期*（一体化设施）扩容工程施工总承包	公告性质	正常公告
资格审查方式	资格后审
招标项目实施(交货)地点	广东省·茂名市·电白区
资金来源	财政	资金来源构成	区财政统筹解决。
招标范围及规模	项目招标范围为：环保工程、市政公用工程、钢结构及供配电工程、污水设施拆除、搬迁、升级改造及安装、材料采购、调试、试运营、工程验收及竣工投产、结算、建设资料、设备及电子化移交、验收后试运营等各阶段的相关内容和服务。按照经审查合格的施工图纸和区财政部门审定的工程量清单所规定的工程内容，完成本项目施工工作；协助招标人办理政府主管部门各项报建、验收合格及试运营的移交工作等。建设规模：本项目拟将茂名市第一水质净化厂现状规模万³/的一体化污水处理设施搬迁至安乐水质净化厂内，分体出万³/规模进行安装使用。建设内容包含一体化污水处理设施搬迁、翻新、安装，配套管道、电气、土建等工程，安装地点为安乐水质净化厂一期工程东南面。处理后的总氮指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（***********）一级标准（标准），其余主要水质指标达到《广东省水污染物排放限值标准》（**/***）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准、国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（*********）一级标准（标准）、《地表水环境质量标准》（**********）类标准较严者。（具体以经第三方施工图审查合格后并发包人确认的施工图及经区投资审核中心审定的工程量清单为准。）
招标内容	（）环保工程、市政公用工程、钢结构及供配电工程、污水设施拆除、搬迁、升级改造、设备材料采购、调试、试运营、配合验收及竣工投产、结算、建设资料电子化移交、验收后试运营等各阶段的相关内容和服务。采用包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明施工、包竣工验收的工程施工，协助招标人通过政府主管部门各项报建、验收合格、及运营期满后的移交工作。包括：基础工程、主体工程的建筑及结构、防雷工程、防水工程、室内装饰装修、给排水、电气（含智能化）、通风空调、环保节能、园林绿化、景观及市政、污水处理、室内设备设施、配电工程等施工总承包。具体以发包人确认的施工图为准。（）负责结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作，如施工单位总承包企业达不到工程造价咨询企业管理办法要求条件的，工程结算必须另外委托具有相应资质等级的工程造价咨询企业编制，费用由总包单位负责。（）协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；（）按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；（*）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及施工总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，承包人不得有异议。
工期（交货期）	施工工期**日历天，开工日期以合同签订且监理单位发出开工令之日起算。
最高投标限价	人民币**.万元(其中土建及建筑工程费*.万元，设备安装工程费*.万元)
是否接受联合体投标	是
投标资格能力要求	投标人资格要求	、投标人需同时具备建设主管部门认定的环保工程施工总承包二级（或以上）资质和市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质；且获得建设行政主管部门核发的安全生产许可证（需在有效期内）。、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。、本次招标接受联合体投标。联合体投标应满足下列要求：（）联合体成员数量不得超过家；（）联合体各方应签订共同投标协议，明确牵头人及成员各自分工；（）联合体牵头人需达到施工单位资质要求且所承担的工程量必须超过总工程量的%（即由施工单位作为牵头人）；（）联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；（）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。、投标人按规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。、“信用中国”网站（.*******..）查询：投标人被列为严重失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标（注：须同时提供本单位在“信用中国”网站（. *******.. ）查询的严重失信主体和被人民法院列为失信被执行人的截图（共计项），并加盖单位电子公章。投标人须提交加盖单位公章的《未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单承诺书》，承诺：截至投标截止之日，本单位未被人力资源社会保障部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；若存在虚假承诺，自愿承担投标无效、取消中标资格以及相应法律责任。
投标人业绩要求	本项目资格要求无业绩要求。
是否采用电子招投标投标方式	是	获取招标文件方式	下载招标文件的网络地址	广东省公共资源交易中心网站（***://.***.*/）
获取纸质招标文件的方式
获取招标文件开始时间	******** ::	获取招标文件截止时间	******** ::
递交投标文件截止时间	******** ::	投标文件递交方式	.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。 .投标人应在投标截止时间前通过广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心电子交易平台递交商务、技术、经济报价电子投标文件。 .投标人应于投标截止时间前将致项目定标委员会的函及电子投标文件备用盘（如有）密封送达广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心开标室。 .具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路号时代广场中座楼）。 *.逾期送达（或上传）的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。制作及密封要求详见第二章投标人须知前附表，递交相关要求详见其他依法应当载明的内容。
开标时间	******** ::	开标地点	广东省公共资源交易中心（工程建设项目招投标中心）开标室，具体开标室见开标当天交易中心电子信息屏幕上的安排（地址：广州市天河北路 ** 号时代广场中座 * 楼）。
发布公告媒介	本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易中心网站发布。本项目招标公告的修改、补充，在国家和省指定的媒体以及广东省公共资源交易中心发布。
招标人	茂名市电白区截污管道维护中心	联系地址	广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道 *** 号
招标人联系人	陈先生	联系电话	************
招标代理机构	国信国际工程咨询集团股份有限公司	联系地址	广州市越秀区广州大道中**号南方同创汇号楼***室
招标代理联系人	裴钰	联系电话	************
招标监督机构	茂名市电白区住房和城乡建设局	联系电话	************
其他依法应当载明的内容	、本项目招标文件于*年月日发出，投标人自行登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站（以下简称“交易平台”。下文及招标文件中的“交易平台”均指广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，登录网址为：*://.***.）确认投标并下载招标文件。（注：投标人必须 *年月日时*分前登录广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心网站，点击本项目招标公告页面“确认投标－下载招标文件”完成招标文件及附件下载操作；否则将无法递交投标文件）。、投标人获取招标文件前应在交易平台注册审核通过，并办理机构数字证书、机构个人数字证书，咨询电话：***********。、投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心（网址： *.**./）进行网上提问。招标人将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心。投标人应自行留意招标人发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。网上答疑的操作指南为：投标人登录广东省公共资源其他依法应当交易中心工程建设项目招投标中心网站，选择本项目，进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。、投标人应在投标截止时间前通过广东省公共资源交易中心工程建设项目招投标中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于投标的相关指南进行操作。、投标人投标文件解密时间为投标截止时间后分钟内。、“信用中国”网站（*.*******..）查询：投标人被列为严重失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标（注：须同时提供本单位在“信用中国”网站（. *******.. ）查询的严重失信主体和被人民法院列为失信被执行人的截图（共计项），并加盖单位电子公章。投标人须提交加盖单位公章的《未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单承诺书》，承诺：截至投标截止之日，本单位未被人力资源社会保障部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；若存在虚假承诺，自愿承担投标无效、取消中标资格以及相应法律责任。、对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人书面提出异议。、递交备用电子盘的人员须为投标人的企业法定代表人或委托代理人（委托代理人需为投标人本公司员工，并提供由投标人本公司购买的至少个月（***年月至***年月）的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件），如为退休返聘人员则提供返聘证明及退休证明代替社保证明，且需在投标截止时间前进场做签到工作，递交时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席的，则无需提供），须在截止时间前递交投标文件备用电子盘。招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点通过交易平台对商务投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（可不参加）。投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。 .* 投标人应于投标截止时间前上传电子投标文件至交易平台。提交投标文件备用电子* 盘：投标人可制作非加密的投标文件盘，在招标公告规定的时间、地点提交备用。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取投标文件备用电子盘。投标人也可不递交投标文件备用电子盘。 .* 补救方案：（）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取备用电子盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以备用电子 * 内容为准。因投标人原因解密失败且未递交备用电子盘或递交的备用电子盘不能读取的，视为撤回投标文件，视为无效投标。（）评标时突发情况的补救方案若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启递交的全部投标文件备用电子盘，并按备用电子盘内容进行评审。（）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 **、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员须在该平台录入。