重庆-2026-09-30 00:00:00
本招标项目垫江庙山光储充电项目工程施工，招标编号********************己由中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司批准建设，项目业主为中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为***%，招标人为中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
重庆市垫江县桂溪镇春花四社（原垫江庙山加油站）。
*.*建设规模及主要建设内容
根据重庆公司投资计划安排，将开展中国石油重庆销售涪陵分公司垫江庙山光储充电项目。总投资***.**万元（含税），目前已完成施工图编制和评审及限价审核,具备工程采购条件。
*.*计划工期
自招标人通知开工之日起，工期**日历日，投标人所报工期不得超过该计划工期，否则投标文件将被予以否决。
*.*标段划分及各标段具体内容
本项目不划分标段。
*.*招标范围
拆除原罩棚、油罐及管线；新建变压器、充电堆、充电桩、充电棚、光伏板、储能设备、汽服设备基础，新建自助洗车机基础等；制安钢结构充电棚；采购及安装箱式变压器；安装高压外线电缆、低压电缆、充电堆、充电终端、路灯、标识标牌、安全护栏、防撞柱、光伏板、逆变器、储能设备、车位划线等；地面硬化恢复；相关系统调试、通电，协调相关单位。需协助采购方办理法律规定和（或）合同约定由采购方工程建设项目必须履行的发电入网、各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体内容详见施工图及工程量清单范围内容。
*.*本次招标设最高投标限价
详见第五章报价要求，不满足的其投标将被否决。
*.*质量要求
合格，达到设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业现行有关施工及验收规范。
*.*投标人存在待认定失信行为的处理要求：若投标人在中国石油物资有限公司西南分公司组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。
*.*资质要求：投标人应为中华人民共和国境内注册的法人组织，具有承担民事责任的能力。具备合格有效的营业执照，投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。
*.*.*具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质，提供有效的资质证书复印件并加盖公章。
*.*.* 具有承装（修、试）承装类许可证五级或以上资质（****年*月*日后获取资质的，应具备承装（修、试）承装类许可证三级或以上资质）。
*.*.* 提供有效的安全许可证复印件并加盖公章。
*.*.* 投标人应通过中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商公开招标资格预审且在系统内状态正常，并且投标人在系统内中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致（资质等级及状态以开标当日中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商（****://***.**.**.**:****/#/*****）查询为准）。
以上资质证明均需提供复印件并加盖鲜章。
*.*财务要求
投标人应提供****年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。财务审计报告内容须包括正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表及附注，报告应加盖会计师事务所（或审计机构）单位公章，并由两名中国注册会计师签字并加盖执业印章。
财务审计报告相关信息可通过统一监管平台（****://***.***.***.**）或其手机应用程序查询，包括报告报备情况、赋码信息及财务报表关键指标等。
如投标人为分支机构、新成立单位（如成立于****年但距****年审计周期不足整月，或成立于****年*月*日之后）等无法提供本单位完整年度财务审计报告的，应提交加盖公章的最新财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表）或近三个月内开具的银行资信证明等有效证明文件。
同时，投标人须满足以下状态要求：未被责令停产停业；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形。
*.*业绩要求
****年*月*日至投标截止时间至少具有*项已完成的单项合同金额***万元及以上光伏储能充电一体化施工业绩。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、至少*张发票验真及查询截图。若上述资料无法体现工程规模（如有）的，还须提供业主证明。
以上复印件或扫描件应加盖公章。
*.*信誉要求
*.*.*投标人未被******;国家企业信用信息公示系统******;网站（***.****.***.**）列入严重违法失信企业名单，投标人须提供网站查询截图。
*.*.*投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人，投标人须提供网站查询截图。
*.*.*投标人、法定代表人及项目负责人在开标之日前三年内无行贿犯罪行为：投标人、其法定代表人及项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（*）经中国裁判文书网（******.*****.***.**）查询，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪生效判决记录的；（*）投标人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（*）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（*）经其他途径确认投标人、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪记录的。投标人、法定代表人及项目负责人须提交《无行贿犯罪记录承诺函》，并附中国裁判文书网******;单位全称+曾用名（如有）******;/******;姓名 + 身份证号******;检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。
*.*.*投标人、拟委任的项目经理、拟委任的施工负责人未被******;全国建筑市场监管公共服务平台******;网站（****://****.******.***.**/*****/*****/*****）（下称******;四库一平台）列入黑名单，投标人须提供网站查询截图。
*.*.*投标人未被暂停或取消投标资格（以评标委员会在开标当日中国石油招标投标网查询结果为准）。
*.*.*投标人投标标的未被纳入中国石油集团公司级和重庆公司******;三商******;黑名单惩戒范围。
根据《中国石油天然气集团有限公司******;三商******;黑名单管理办法》，投标人被纳入******;三商******;黑名单的惩戒相关内容见下表。投标人应在投标文件中承诺响应该要求（格式见招标文件第六章投标文件格式）。
|
惩戒主体 |
黑名单等级 |
惩戒适用 |
惩戒范围 |
惩戒阶段 |
信息查询 |
|
*、纳入黑名单的******;三商******;。 *、纳入黑名单的******;三商******;的法定代表人（或负责人）、实际控制人在惩戒期内在其他法人企业或组织担任法定代表人（或负责人）、实际控制人的，该其他法人企业或组织。 |
集团公司级 |
全集团 |
实行******;一处受罚，处处受限******;，不区分类型 |
正在参与投标、谈判或其他竞争性方式采购的，应认定其不具有相关资格。 已经完成定商活动的，不予发放中标或成交通知书。 已经发出中标或成交通知书的，不再继续签订合同。 |
以中国石油招标投标网公示信息为准。 内网：****://***.***********.****/#/ 外网：*****://***.***********.***/ |
|
企业级 |
原则上本单位 |
||||
*.*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标（以评标委员会关联关系查询为准）。
以上*条需逐条提供承诺书并加盖公章。
*.*人员要求
*.*.*项目经理：必须已在报价人单位注册并具有注册二级建造师（机电工程专业）执业资格、安全生产考核合格证（*证）,并且不能在在建工程任职。（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。
*.*.*安全管理人员：具有不少于*名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（*证）。
*.* 其他要求
*.*.* 本项目涉及的钢结构安装工程允许依法分包，中标人若将上述工程分包，分包单位须具备国家规定的相应施工资质，并经招标人及监理单位书面审核同意。中标人就分包工程向招标人承担连带责任。投标人及其选择的分包商须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，应在中国石油工程建设管理平台承包商资源库内，入库资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）。本项目不允许违法分包、非法转包。
*.*.* 承诺近三年内（****年*月*日至截止日止）未发生以下情况或失信行为：
（*）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；
（*）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。
（*）应具有良好的商业信誉和同类产品业绩，近*年（****年*月*日至截止日止）经营活动中无不良记录，提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。
证明材料：须提供盖有公章的承诺书。
*.*.* 需协助采购方办理法律规定和（或）合同约定由采购方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。应协助采购方办理法律规定和（或）合同约定由采购方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。需提供盖有公章的承诺书。
*.*联合要求体
☑不接受联合体投标
*.*凡有意参加投标的潜在投标人，请于********** 至********** **:**:**（北京时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。
① 投标登记
登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击******;报名******;，网址：****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****。
（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中******;投标人用户手册******;相关章节。）
② 支付标书费
登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：****://****.***********.***/#/***/*****。
（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》，咨询电话:**********。）
*.*招标文件按项目售价为***元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
*.*本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在*.*规定的时间内完成*.*规定的*项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
*.*潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在******;我的订单******;中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。
*.*此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用*****完成投标工作。
① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理*****。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：*****://***.***********.*********;通知公告栏目******;的******;操作指南******;中******;电子招投标平台****办理通知公告及操作手册******;，即可下载******;****办理通知公告及操作手册.*********;。
② 已办理*****的投标人应复核*****证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的*****。
*.*本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为********** **:**:**，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用******;投标客户端******;编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是******;已确认******;，并且下方出现******;撤标******;按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前*日递交投标文件）具体操作流程参见******;操作指南*投标人操作手册******;。
*.*逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。
*.* 潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交投标保证金，每项目 *万元。
******;本次招标公告在中国石油招标投标网(****://***.***********.***)上发布。
******;本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）、中国石油招标投标网(****://***.***********.***)上发布。
注：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。（详见投标文件格式中公示信息表，投标人需填写）
|
招标人：中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 |
招标机构：中国石油物资有限公司西南分公司 |
|
地址：/ |
地址：四川省成都市青羊区小关庙街*号 |
|
邮 编：/ |
邮 编：****** |
|
联系人：周老师 |
联系人：胥先生 |
|
电话：*********** 传 真：/ |
电话：************ 传 真：/ |
|
电子邮件：/ |
电子邮件：/ |
|
网址：/ |
网址：/ |
|
开户银行：/ |
开户银行：/ |
|
账号：/ |
账号：/ |
网站注册、*****办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：
咨询电话：**********
交易平台运营机构：中油物采信息技术有限公司
能源一号网站邮箱：***********@****.***.**
请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。
中国石油物资有限公司西南分公司
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
****年*月**日
