广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件补遗书（**号）

项目招标编号：*****铜坑**********

各潜在投标人：

现对《广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件》（项目招标编号：*****铜坑**********）作如下补遗，本补遗书与招标文件存在不一致的，以本补遗书为准：

一、针对投标人提出的问题，答复如下：

问题*：招标文件*.*.*条项目施工范围：配套生产辅助设施中的样品制备间(实验化验样品制作后送至厂外实验化验)与项目设备购置范围中的样品制作及基础实验的实验化验设备等所有设备，前后说法不一致。请明确配套生产辅助设施是否包含样品制备间?样品制备间包括哪些设备设施?

答复：施工范围中已明确了配套生产辅助设施中的样品制备间(实验化验样品制作后送至厂外实验化验)，样品制备间包括的设备设施请投标人根据招标要求进行设计，主要包括但不限于以下设备：破碎机、研磨机、烘箱、制备平台、过滤机等。

问题*：招标文件*.*.*条项目施工范围：选厂排出尾矿输送至充填制备站深锥浓缩机(不含深锥)经浓缩后用于井下充填，新建尾矿充填中转站，不能及时充填的尾矿泵送至充填中转站，不需要设置尾矿脱水车间，项目施工范围内包含了尾矿脱水车间，请明确。

答复：招标文件*.*.*（*）尾矿排放设施：选厂排出尾矿输送至充填制备站深锥浓缩机（不含深锥）经浓缩后用于井下充填，新建尾矿充填中转站，不能及时充填的尾矿泵送至充填中转站。该条并没有说不需要设置尾矿脱水车间。具体请投标人根据要求进行设计。

问题*：招标文件*.*.*条项目施工范围：办公生活设施：办公楼综合考虑采矿、选矿共用，请明确办公楼是否在***范围内?

答复：办公楼及员工食堂综合考虑采矿、选矿共用，由采矿工程进行建设，布置***范围，***需要考虑其他生活设施的建设。

问题*：招标文件*.*.*条项目施工范围没有关于***生产信息管理系统，发包人要求*.*建立选厂***生产信息管理系统。请明确建设范围是否包含选厂***生产信息管理系统?

答复：招标文件*.*.*条项目施工范围已经明确了最终达到发包人要求中的自动化要求，建设范围是包含选厂***生产信息管理系统。

问题*：“招标文件*.*.*条：项目施工范围总图运输(包含三通一平)。”“三通一平”一般是指施工临时的通水、通电、通路和场地平整，不考虑正式用水用电负荷，请明确。

答复：按招标文件要求执行，“三通一平”即按施工临时的通水、通电、通路和场地平整。

问题*：“招标文件*.*.*条： (**)本项目需要对项目建设用地土壤污染采取风险管控措施，初步方案为全厂范围铺设****膜+土工布，土壤污染风险管控工程由招标人另行委托有资质的单位设计施工，投标人需配合设计、施工，****膜下基层由投标人负责平整压实，费用包含在***总包合同价款内；土壤污染风险管控措施如需换土的，换土招标人自行负责。”

“全厂范围铺设****膜+土工布”的界区范围需明确；“****膜下基层由投标人负责平整压实”仅负责现状地貌的平整压实还是包括基层施工?如仅负责现状地貌的平整压实，需要有压实系数要求；如包括基层施工，需明确基层具体做法。

答复：具体管控措施会结合承包人的设计方案进行管控，建筑基础有开挖桩基等基层施工应由投标人负责，投标人基础施工后进行平整压实后再进行管控的敷膜覆土等。

问题*：“招标文件**.*.*.*设备购置费：签订总承包合同且递交履约担保及等额的预付款保函后，发包人按承包人合同设备购置费签约合同价的**%作为预付款。”，承包人合同设备购置费签约合同价是否是总承包合同中承包人列明的设备购置费总价？

答复：请按招标文件执行，即投标人进行设备购置时，与设备供应商签订设备购置合同后，按实际签约合同价**%作为预付款。签约合同价不是总承包合同中承包人列明的设备购置费总价。

问题*：“招标文件*.*.*计划工期：本项目总工期为***日历天(设计工期***日历天，土建安装工程***日历天，生产调试**日历天，土建安装工程施工进场时间以招标人书面通知时间开始计算)。”

“招标文件*.*.*联合试运转范围：完成所有相关设备设施的调试，单机试车、无负荷联动试车和指导带负荷联动试车、调试后达到相应产能技术指标要求。”

“合同专用条款**.*竣工试验的义务*在竣工试验中由发包人与承包人共同组织对生产流程进行取样，查定选矿生产指标形成竣工资料报告供后续开展竣工验收。考核通过标准：实际考核指标以开展竣工试验生产调整稳定后指标(一个月)达到设计指标为通过标准。

开展竣工试验时的生产指标调整期限：*个月。”

“合同协议书*工程承包范围*设备安装调试：所有相关设备设施的安装和调试，完成单机试车、完成无负荷联动试车和完成带负荷联动试车、生产调试等工作，并达到相应产能技术指标要求。”

招标文件条款与合同专用条款存在不一致。根据国内《***工程总承包合同示范文本》《*****银皮书》及金属/非金属矿山建设相关规范，竣工试验内容为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转***);生产指标性能考核属于竣工后试验。招标文件也约定承包人指导带负荷联动试车、调试后达到相应产能技术指标要求。“生产调试**日历天”是否为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转***)时间?开展竣工后试验时的生产指标调整期限：*个月？

答复：“生产调试**日历天”为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转***)时间。生产调试即为竣工后试验，工期为*个月（即**日历天）。

问题*：“招标文件合同条款*专用条款*第*条工期和进度**.*.*关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人在开工前*天办理施工许可证，承包人应在合同签订后*天内提供办理施工许可需承包人提供的材料，因承包人延迟提供材料的，直接在总工期中扣除延迟的天数。”

“发包人在开工前*天办理施工许可证”施工许可证办理周期长，开工前一天办理是否会影响项目执行?“承包人应在合同签订后*天内提供办理施工许可需承包人提供的材料”此点不合理，施工许可证办理除了需要提供承包人相关资质证明材料、承诺资料、合同及施工组织设计资料外，还有最重要的施工图纸，承包人不能合同签订后*天内提供施工图纸。

答复：该条款解读为：发包人要在开工前头一天完成施工许可办理，可提前。对承包人应在合同签订后*天内提供办理施工许可需承包人提供的材料，由于承包人需要提供施工图纸，因此承包人要在设计工期前**天提交相关资料及图纸，以便发包人及时办理开工许可证。

问题**：按照国家相关法律法规及合同通用条款、专用条款要求，竣工预验收及专项验收预验收由监理单位组织，竣工验收及专项验收建设单位组织；招标文件第五章发包人要求*二总承包*总承包内容中：由总承包人承担项目承包范围内的组织竣工验收，与法规及主合同相关条款不一致。

答复：与法规及主合同相关条款不一致的条款，以法规及主合同相关条款为准。

问题**：招标文件的第**页的投标人须知前附表的*.*.*写明投标人不需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。招标文件的第**页的*.*资格审查资料中*.*.*又写明投标人须知前附表规定接受联合体投标的，*.*.*项至*.*.*项(*.*.*“近年来发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。)规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。此处又要求联合体各方需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。招标文件两处关于年发生的重大诉讼及仲裁情况的要求矛盾。所以，请招标人明确联合体各方是否需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况?

答复：投标人无需提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。

问题**：请招标人明确关于联合体投标的盖章要求。联合体投标的投标文件除了联合体协议书外，其他部分是否只需要联合体牵头人盖章?

答复：除联合体协议书其它由牵头人单位盖章。

问题**：请招标人明确关于联合体投标的投标文件的授权委托书是否仅需要联合体牵头人提供?

答复：仅需牵头人提供。

问题**：招标文件***页“**.*.*.*建安工程实际造价按以下方式核算：(*)建筑工程、安装工程采用****年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(见桂建标[****]**号文)、市政部分执行****年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(见桂建标[****]**号文),安装工程采用****年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(见桂建标[****]**号文)。建筑拆除工程采用****年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。安装拆除工程采用****年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》。建筑装饰工程、安装工程、市政工程、建筑拆除工程、安装拆除工程费用定额采用****年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(见桂建标[****]**号文)。人工及管理费率按广西建设厅****年*月**日颁布的桂建标[****]*号执行。”

本项目建安工程核算选用定额比较陈旧，不符合当前行业计价规则，建议修改为：建筑工程工程采用****年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》,安装工程采用****年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》,市政部分执行****年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》,建筑拆除工程采用****年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。安装拆除工程采用****年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》,以上定额缺项部分执行****版《有色金属工业建设工程预算定额》,取费执行各专业配套的费用定额。人工及管理费率按广西建设厅****年*月**日颁布的桂建标[****]*号执行。

答复：同意按上述建议的修改执行。

问题**：根据招标文件补遗书(**号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：六、选矿工艺及技术指标要求：“*.经过前期开展的试验情况以及对可研报告、技术方案评审结果，确定矿工艺流程为：“两段闭路破碎+智能抛废+闭路磨矿+全优先浮选”，是否明确指定可研报告中选矿工艺流程、最终产品的种类为标书技术方案编制依据。

答复：招标文件中确定了选矿工艺流程为：“两段闭路破碎+智能抛废+闭路磨矿+全优先浮选”。最终产品的种类可参考可研报告，在此基础上优化。

问题**：据招标文件补遗书(**号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：六、选矿工艺及技术指标要求：“*.根据前期技术方案的试验结果及验证试验结果，约定调试后选厂的保底选矿技术指标：铜回收率≥**%,铜精矿品位≥**%;锌回收率≥**%,锌精矿品位≥**%。*.承包人按设计流程进行选厂建设后，要进行调试和试运行，承包人根据自身的试验开展情况确定设计指标，最终考核指标以承包人设计方案中的设计指标为准”，

*、*条款是否要求同时满足？若要求同时满足，“承包人根据自身的试验开展情况确定设计指标，最终考核指标以承包人设计方案中的设计指标为准”请明确。

答复：承包人设计方案中的设计指标可参考*条款的约定保底指标进行设计，最终需要满足铜精矿品位≥**%，锌精矿品位≥**%的前提下，以承包人设计指标为最终考核指标。

问题**：据招标文件补遗书(**号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：七、药剂成本要求：“根据前期开展的选矿试验结果及验证试验结果，选矿药剂成本要控制在**元/吨.原矿以下。承包人根据自身的试验开展情况确定铜锌浮选药剂成本，最终验收时铜锌浮选药剂成本考核以承包人设计方案设定值为准。在联机试运行及竣工试验时对铜锌浮选药剂成本进行考核，实际单位药剂成本与设计单位药剂成本相比，每增加*元/吨原矿，扣款***万元，所扣款额从结算价中进行扣除”，选矿药剂成本考核是**元/吨.原矿以内，还是承包人根据自身试验情况重新确定考核数值，请明确。

答复：承包人根据自身情况重新确定考核数值，确定的考核数值会影响投标人技术评分，最终也是以承包人确定考核数值作为考核值。

问题**：关于调整联合体牵头人资格要求的建议

条款现状：招标文件招标公告第*页第*.*.*款约定“......且联合体牵头人为设计单位。”

存在原因：本项目施工阶段的现场统筹、安全管理、内外对接及主体履约责任均由施工单位承担，设计单位不参与现场实际管控工作，现行要求导致牵头主体与实际履约主体权责脱节，项目实施期间易出现管理权责模糊、工作推诿、现场管控缺失等问题，严重影响项目高效推进。

优化方案：建议调整，允许施工单位担任联合体牵头人参与本次项目投标。

答复：按招标文件执行。

问题**：关于放宽联合体投标办理权限的建议

条款现状：招标文件招标公告第*页第*.*.*款约定“......其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作......”

存在原因：多数设计单位存在异地办公的情况，单一牵头单位统筹办理全部投标流程，手续繁琐、耗时较长，极易影响投标工作效率，不利于投标人高效完成投标筹备工作。

优化方案：建议调整，允许联合体任意一方独立完成投标文件编制、签章、线上递交等全部投标相关工作。

答复：按招标文件执行。

问题**：关于延长招标文件获取及平台报名时限的建议

条款现状：****年*月*日招标文件补遗书约定“投标文件递交截止时间及开标时间更改为：****年*月**日*时**分。”

存在原因：本次项目补遗书对项目招标范围、工艺设计、配套专业内容、最高限价、开工前置审批条件等核心内容进行了大幅调整，直接影响投标人联合体组建、技术方案设计、成本核算及报价编制工作。若不开放报名通道，部分优质潜在投标人无法入库备标，不利于保障项目充分竞争。

优化方案：建议调整，让更多优质潜在投标人可以参与，保障项目更具备竞争性。延长招标文件获取时间，相应延长投标文件递交截止时间及开标时间。

答复：不延长招标文件获取时间，投标文件递交截止时间及开标时间，具体详见招标文件补遗书（**号）。

二、增加广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包地形图，详见附件，本次补遗书及答复的附件可在广西金海电子招标投标交易平台（****://****.****.***.**）下载，请各投标人自行下载。

三、其余内容不变。

招标人：广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司

招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

****年* 月 ** 日

广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件补遗书（**号）

项目招标编号：*****铜坑**********

各潜在投标人：

现对《广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件》（项目招标编号：*****铜坑**********）作如下补遗，本补遗书与招标文件存在不一致的，以本补遗书为准：

一、针对潜在投标人提出的问题，答复如下：

*.选矿专业问题：

（*）附件可研中有洗矿车间、招标文件中没有洗矿车间内容，请问业主是否取消洗矿工艺了。

答复：可研中的洗矿车间是作为抛废车间的配套工艺，招标文件中包含了智能抛废车间。

（*）可研总图中没有找到试验室，招标文件中*.*.*中对试验化验设备有要求，请问是否建设试验室，或已有试验室。

答复：已有试验室，选厂只需建设制备室即可。

（*）招标文件中，磨矿设备、浮选机、带式输送机、渣浆泵等技术要求中要求采用变频永磁电机。是否明确全部采用，还是根据工艺情况可以选择。

答复：按招标文件要求执行。

（*）可研中是两段闭路磨矿，招标文件中是有描述为一段闭路磨矿，磨矿段数是否可以调整。

答复：可研及招标文件仅作为投标文件技术方案参考，投标人可根据条件进行优化，最终达到相应粒度要求即可。

（*）招标文件*.*中，在线粒度分析和品位分析点位很多，是否可以减少，例如粒度检测核心是磨机排矿，对后续各选别的给矿和尾矿检测的意义不大。

答复：按招标文件要求执行。

（*）招标文件附件：选矿工艺流程是否为业主冻结条件。招标文件中写到设计人可以根据具体设计自行调整设备。那么工艺流程是否在投标阶段也可以调整？

答复：是可以调整，但有可能会影响投标人技术方案的评标得分。

（*）技术分和考核指标对铜和锌品位和回收率均要求严格，设计需要做试验验证，试验周期较长，样品代表性有限，不做试验只能按照可研指标，但是可研设计指标是否可靠也有待验证。对铜和锌的浮选药剂成本也要求严格，同样需要试验验证。

答复：招标人在前期已开展了多次试验论证了回收率的考核指标，试验指标可靠。

（*）提供的可研文件深度不满足***招标深度，例如可研中工艺设备选择为经验估算参考，无试验数据和计算过程，没有对本项目矿石做针对性研究，可靠性不足。例如可研中描述：因业主提供的《锌多金属矿验证试验结果》报告中没有矿浆量及数质量流程图，本项目浮选设备选型只能参考类似低品位铅锌矿选厂浮选定额。

答复：提供数质量流程图，详见附件。

*.给排水问题：

（*）高位水池和回水池的位置，可研总图中并未注明，能否明确设置位置。

答复：投标人在后续设计中自行确定。

（*）关于尾矿事故池、尾矿事故池回水系统，招标文件中未具体，可研文件中没有涉及，能否明确相关参数。

答复：投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

（*）深锥浓密机旁设置的充填泵，可研文件中没有相关参数，招标文件中没有涉及，能否明确相关参数。

答复：投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

（*）充填泵将尾矿输送至井下填充，输送到什么位置，总图图纸中未注明，输送至填充位置后，与填充相关设施的交界是什么，没有描述。填充相关设施是否属于采矿设施部分。

答复：投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

（*）总图中注明了尾矿填充中转站的位置，未注明填充站的位置，请明确。

答复：投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

*.电气问题

（*）变压器：采用干式还是油浸式？能效的级要求为一级还是二级？

答复：采用油浸式，能效要求二级及以上。

（*）低压配电柜：是否采用***型？

答复：投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

*.电讯问题

（*）招标文件中没有对电话通信系统、综合布线系统的详细要求，而可研资料中有相关要求，以哪个为准？自动电话外部线路由当地电信部门解决？节点位于矿区办公区？

答复：自动电话外部线路由当地电信部门解决，节点位于矿区办公区。投标人在投标文件技术方案及后续设计中自行确定。

（*）工业电视监控系统，招标文件中摄像机的数量为**个，可研资料中有***个，以哪个为准？

答复：按招标文件中的要求进行投标技术方案编制、优化。

（*）火灾自动报警设备标书要求采用进口品牌，能否选用国产一线产品？视频交换机标书要求采用工业交换机，但工业交换机的转发率偏低，会影响信号的传输速度，建议采用华为、华三的交换机，可以很好的满足传输要求，请甲方明确。

答复：按招标文件要求执行，招标文件中明确了：承包人采购主要设备品牌要在圈定推荐短名单内或优于发包人推荐短名单中品牌。合同执行中，投标人如对部分设备品牌厂商需要进行调整的，调整后的设备供应商需取得发包人同意，***总承包人对拟选定的供应商，需提交发包人代表签字确认，对设备材料供应商最终确认，发包人具有否决权。

*.自动化问题：

（*）招标文件*.*节中***控制系统分为：破碎筛分抛废安全联锁控制系统、磨矿分级自动化控制系统、高效浮选自动化控制系统、药剂制备与添加系统、石灰乳制备添加自动化控制系统、精矿脱水自动化控制系统、选矿厂给水自动化控制系统、尾矿浓密输送自动化控制系统等。招标文件附件四《参考自动化仪表清单》中，控制系统分为：破碎***控制系统、磨矿***控制系统、浓缩过滤***控制系统、药剂制备***控制系统、石灰制备***控制系统、尾矿设施***控制系统。

*)两处系统分类对应不上，以哪个为准？

*)是否可以把精矿脱水自动化控制系统理解为浓缩过滤***系统？

*)是否可以把选矿厂给水自动化控制系统和尾矿浓密输送自动化控制系统理解为尾矿设施***控制系统？

答复：招标文件仅作为投标人投标技术方案参考，投标人按招标文件中的要求进行投标技术方案编制、优化。

（*）招标文件*.*.*.*节系统方案中的前期和本期如何理解？可以理解为前期指已经存在的，本期指一期工程的内容吗？

答复：请结合招标文件上下进行理解，前期两个字可忽略。上述发包人要求的均需要建设，投标人应给出后续设计及具体建设方案。

（*）招标文件附件四《参考自动化仪表清单》中，一期磨矿分级***控制系统和磨矿***控制系统是指同一个系统吗？

答复：是一个系统。

*.暖通问题：

（*） 布袋除尘器是否需要考虑离线清灰和在线检修？

答复：考虑。

*.概算专业问题：

（*）第*页，“尾矿排放设施：选厂排出尾矿输送至充填制备站深锥浓缩机（不含深锥）经浓缩后用于井下充填，新建尾矿充填中转站，不能及时充填的尾矿泵送至充填中转站。”可研是到尾矿压滤，此处不一致。

答复：可研仅为参考，按招标文件要求执行。

（*）第***页，“根据前期开展的选矿试验结果及验证试验结果，选矿药剂成本要控制在**元/吨.原矿以下。”后期考核，浮选药剂单价按可研计算吗？浮选药剂中含有“其他”项没有单价，后期如何考核？

答复：浮选药剂单价是根据招标人开展的试验结果得出，投标人可进行参考。后期考核按招标文件中要求执行。

二、投标文件递交截止时间及开标时间更改为：****年*月**日*时**分。

三、本次澄清公告及答复的附件可在广西金海电子招标投标交易平台（****://****.****.***.**）下载，请各投标人自行下载。

四、其余内容不变。

招标人：广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司

招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

****年*月**日

广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件补遗书（**号）

项目招标编号：*****铜坑**********

各潜在投标人：

现对《广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程***总承包（重）招标文件》（项目招标编号： *****铜坑********** ）作如下补遗，本补遗书与招标文件存在不一致的，以本补遗书为准：

一、针对潜在投标人提出的问题，答复如下：

*、总图专业：

问题:（*）根据招标文件第三部分*.*.*条，“发包人提供的文件包括：宗地红线图、工程勘察报告、以及前期工作相关资料”。现招标资料均没未收到，请提供。

答复：宗地红线部分在可研总图中已经体现。选厂选址部分只做了初步勘探，初勘报告见附件*。

问题:（*）可研文件中第四章总图运输部分，*.*.*.*条厂址方案一及方案二与图纸当中的***总平面图布局差异很大，请明确以哪个为准。

答复：可研*.*.*.*条厂址方案一文字描述内容与***总平面图布局差异不大，***总平面图最终做了部分修改，最终以***为准。

问题:（*）可研文件中第四章总图运输部分，表***中提到厂区占地面积为******㎡，是否可以作为依据，请确认。

答复：可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。

问题:（*）根据招标文件项目概况与招标范围*.*条中提到，建设规模及内容包含厂区大门及围墙。请明确：*）厂区大门总数量、各大门类型（车行 / 人行 / 消防）、具体设置位置及要求。*）围墙布设界线：是否沿建设用地红线全周闭合、围墙距红线退距。请明确。

答复：*）厂区大门数量为*个，均为车行，具体设置位置以投标人后续初步设计及施工图设计中设计为准。*）围墙布设界线沿建设用地红线全周闭合，围墙原则上不占用用地红线即可。

*、选矿专业：

问题:（*）管道材质，溜槽衬板材质是否有要求？

答复：管道材质要求使用厚壁高分子耐磨管，溜槽衬板材质用铸石板。

问题:（*）浓缩机可研资料显示是圆形浓缩机，招标文件设备表是斜板浓缩机，以哪个为准？请确认。

答复：可研资料和招标文件中的设备表均仅作为投标人投标文件参考。

问题:（*）*#井口到破碎车间输送皮带，可研资料显示是两条，招标文件设备表只给出一条，以哪个为准？请确认。

答复：可研资料和招标文件中的设备表均仅作为投标人投标文件参考。

问题:（*）二期粉矿仓系统招标文件明确土建工程一次建成，请问其他配套设备如何分界是否同步建成，包括工艺、电气、控制、暖通等专业，请明确。

答复：粉矿仓系统其他配套设备均需同步建成，包括工艺、电气、控制、暖通等专业。粉矿仓后接入到磨矿系统部分为分界，磨矿系统设备安装是分期建设。

*、给排水专业：

问题:（*）招标文件“*.**.*”，本项目水源来自铜坑采矿项目矿井涌水，设置涌水处理站一座，采用混凝+化学除重+活性炭吸附处理工艺，处理完成后送至本项目生产消防高位水池作为生产新水，请问涌水处理站是否在本次投标范围内？请明确。

答复：涌水处理站建设属于矿山采矿工程建设范围，不在本次投标范围内，在招标文件中招标范围*.*.*（*）给排水的内容为；高位水池、初期雨水池、尾矿事故池回水系统、选矿回水泵站、生产水泵站等；

问题:（*）招标文件“*.*.*.*” 建设回水处理系统一套，流程如下：

而“*.*.*” 描述：选矿生产废水自流至黑水沟大塘，自然暴晒以后回用于选矿工艺。两处描述不一致，以哪种处理方式为准？请明确。

另如果需设置回水处理系统，是否在本次投标范围内？

答复：回水进入大塘之前需要进行絮凝等水处理，以有效去除废水中的泥对大塘的影响，因此要设置回水处理系统，是在本次投标范围内，投标人后续初步设计中要充分考虑。

问题:（*）明确办公高楼高度，考虑是否需要设置生活水加压设备。

答复：招标文件中已明确办公楼综合考虑采矿、选矿共用。这部分工程由采矿建设。

*、电气专业：

问题：两路****电源进线电缆的供货及安装敷设是否在招标范围内？请确认。

答复：进线电缆的供货及安装敷设不在招标范围内，由业主拉设至****配电室接口。

*、土建专业：

问题:依据招标文件**,*.*.*（*）条描述要求设置办公生活设施，是否可理解为可研报告*.*.**条的综合楼。可研附图***********当中未体现此建筑，请确认此综合楼位置、建筑面积、层数、使用人数等。另外办公楼、宿舍楼、餐厅如何分区? 请明确。

答复：综合楼即采选综合办公楼，统一由采矿建设，不在本次招标范围之内。不设宿舍楼，餐厅也是采选一起由采矿建设。选厂建设不考虑综合办公楼及餐厅部分。

*、问题：招标文件明确总包方“施工进场时间以招标人书面通知为准”且约定“项目取得环评批复后方可进场施工”。若在等待环评批复期间，总包方为响应工期要求，已提前进行了设备或主要材料的预付款支付（即关键长周期设备订货），一旦环评未通过，该部分总包方实际发生的、不可撤销的费用，是否属于发包人补偿的范围？

答复：本项目环评预计通过审批时间为****年年初，项目取得环评批复后方可进场施工，本项目招标后（合同签订后）设计工期为***天，推算项目开工时间约为****年*月。投标人进行设备或主要材料采购时要考虑环评批复可能对开工时间的影响。

*、问题：招标文件合同“专用条款**.*.*.*约定‘建安工程结算价’ 中标报价封顶。请问，若因发包人提出的导致方案颠覆性的重大设计变更（非总包方优化或失误），使得工程内容发生根本性增加，是否可将据此产生的费用独立于原封顶结算价之外进行计算？”

答复：承包人按第五章发包人要求进行设计，发包人按通用条款第*.*条，专用条款第*.*条约定进行审查。若因发包人提出的导致方案颠覆性的重大设计变更（非承包人优化或失误），使得工程内容发生根本性增加，承包人认为不可执行的按通用条款第**.*.*条执行。

二、本次澄清公告增加本项目初勘报告，详见附件。

三、投标文件递交截止时间及开标时间更改为：****年*月**日*时**分。

四、本次澄清公告及答复的附件可在广西金海电子电子招标投标交易平台（****://****.****.***.**）下载，请各投标人自行下载。

五、其余内容不变。

招标人：广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司

招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

****年*月*日