四川/成都-2026-07-28 00:00:00
第一章 招标公告
中国电信成都分公司*********年成华等**个区域机房综合治理***总包项目招标公告
*.招标条件
本招标项目中国电信成都分公司*********年成华等**个区域机房综合治理***总包项目（招标编号：******************），项目业主为中国电信股份有限公司成都分公司，建设资金来自招标人自筹，项目出资比例为***%，招标人为中国电信股份有限公司成都分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。本次招标采用电子招标方式实施。
*.项目概况与招标范围
*.*招标范围：本项目为中国电信成都分公司*********年成华等**个区域机房综合治理***总包项目，采购内容为：包括机房标准化治理、机房隐患整治、智慧化机房改造等工作内容，具体要求详见招标文件第五章 发包人要求。
序号 | 工程及费用名称 | 不含税预估金额（元） | 备注 |
* | 设计费用 | ******.** | / |
* | 施工费用（含乙供材料、不含安全生产费） | *******.** | / |
* | 安全生产费 | ******.** | 不可竞争费用 |
合计 | *******.** | / | |
建设地点：四川省成都市。
质量及技术标准要求：合格，满足符合国家和行业及招标人相关要求。
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
*.*招标合同有效期：自合同签订之日起至****年**月**日或框架达到上限金额为止。各单项工程计划工期：实际工期以服务采购订单确定的时间为准。
*.*承包方式：包工部分包料。
*.*本项目不划分为标段，不划分份额，确定*名中标人。
*.*本项目设置最高投标限价，按照折扣方式进行报价，机房综合整治设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[****]**号）标准费用的**%，施工费折扣限价为《机房整治计价清单表》各项费用最高限价的***%，★投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。★
*.投标人资格要求
★*.*投标人基本资格要求：★
*.*.*主体资格（如为联合体投标，则联合体所有成员均应满足主体资格要求）：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
*.*.*控股和管理关系限制要求（如为联合体投标，联合体成员均不得存在下述任一情形）：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
*.*.*投标人满足以下业绩要求：
（*）设计业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供)：投标人须具备自****年**月**日至本项目招标公告发布之日前类似项目（通信设计或机房整治设计类）相关业绩，有效业绩累计金额不低于**.**万元（含税）。
（*）施工业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：投标人须具备自****年**月**日至本项目招标公告发布之日前类似项目（机房整治或机房通信施工类）相关业绩，有效业绩累计金额不低于***.**万元（含税）。
*.*.*企业资质：投标人须同时具备以下有效的国家行政主管部门颁发的资质证书（含《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(****)**号)中明确有效期内的同等等级资质）：
（*）设计资质(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供)：投标人须具备工程设计综合资质或电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上资质或电子通信广电行业(有线通信)专业乙级及以上资质。
（*）施工资质(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：投标人须具备通信工程施工总承包二级及以上资质及施工企业安全生产许可证。
*.*.*投标人应具备以下人员(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：
（*）企业主要负责人*名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书*证；
（*）工程总承包项目经理*名，具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信与广电工程专业）和由通信主管部门核发有效期内的安全生产考核合格证书*证；
（*）专职安全生产管理人员*名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书*证；
（*）特种作业人员（一人多证可重复计算）：
①至少*人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）；
②至少*人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高压电工作业）；
③至少*人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）；
④至少*人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。
*.*.*本项目接受联合体投标，且最多允许*家组成联合体，联合体要求如下：
（*）联合体成员只能由设计方与施工方两方组成；
（*）联合体各方应签订并提交联合体协议书(需注明联合体牵头方)，联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和职责；
（*）参加联合体投标的投标人，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
*.*.*本项目不得转包、违法分包。
★*.*投标人不得存在下列情形之一（联合体投标的，联合体成员均不得存在下述任一情形）：★
（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*）被依法暂停或取消投标资格的；
（*）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（*）在最近三年内（自****年*月**日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（*）在最近五年内（自****年*月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）在最近五年内（自****年*月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（*）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（**）为本招标项目的代建人；
（**）为本招标项目的招标代理机构；
（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（**）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；
（**）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（**）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（**）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（**）法律法规、招标文件限定的其他情形。
（**）近两年（投标截止前**个月内）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
（**）投标人存在在投标截止日前二年内因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录。
*.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
*.招标文件的获取
*.*招标文件获取时间：****年*月**日**时**分**秒至****年*月*日**时**分**秒。
*.*招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
*.*.*登录“中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）”后，通过“招投标*采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。
*.*招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为****年*月**日**时**分。
*.*电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）后，通过“招投标*我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
*.*本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
*.发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（*****://******.****.***.**/）、中国采购与招标网（****://***.************.***.**/）、中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）上发布，其他媒介转载无效。
*.投标人注册
*.* 中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。
*.* **证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理**证书进行电子投标文件编制和投标，并确保**证书在使用时有效。**证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引***办理”。
*.*技术支撑联系方式
服务热线：**********
服务邮箱：**********@************.**（电子采购系统技术支撑）
****@************.**（**证书办理技术支撑）
*.联系及异议接收方式
*.*联系方式
招 标 人: | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 招标代理机构: | 中捷通信有限公司 |
地 址： | 成都市成华区双林北支路***号 | 地 址： | 四川省成都市高新区紫丁巷*号 |
邮 编： | ****** | 邮 编： | ****** |
联 系 人： | 李老师 | 联 系 人： | 赵桐 |
电 话： | ************ | 电 话： | *********** |
电子邮件： | / | 电子邮件： | ***********@***.** |
网 址： | / | 网 址： | / |
开户银行： | / | 开户银行： | 中信银行股份有限公司广州花园支行 |
账 号： | / | 账 号： | / |
*.*异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）后，通过“招投标*采购异议*提出异议”模块提出。
*.*采购监督方式
如在采购项目中发现违反廉洁纪律的情况，请通过电话或来信方式向中国电信四川公司纪委办公室反映。监督电话：************；来信地址：成都市文庙前街**号 纪委办公室（收）。
**.行政监督部门：四川省通信管理局。
招标代理机构：中捷通信有限公司
****年*月**日
