天润新能天津市静海区陈官屯镇*****风电项目项目验收服务分包标段询比采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交天润新能天津市静海区陈官屯镇*****风电项目，项目业主为天津合创天润新能源有限公司，资金已落实。其中天润新能天津市静海区陈官屯镇*****风电项目包含的项目验收服务标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取天润新能天津市静海区陈官屯镇*****风电项目项目验收服务采购文件参与本项目项目验收服务标段采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:天津市静海区陈官屯镇。*.*工程概况及标段概况*.*.*项目概况：天润新能天津市静海区陈官屯镇*****风电项目位于天津西南部，距离天津市区约****，场区海拔高度在*～****之间，本工程拟安装**台单机容量为*.***和*台单机容量为*.***的风力发电机组，总容量*****。新建一座*****升压站，同时新建*回*****线路接入双港*****变电站*****侧。*.*.*标段划分：*个标段。*.*工期要求计划开工日期为****年*月，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。*.*质量要求工程质量须满足现行的国家及行业规范、标准、强制条文及采购人技术管理要求。*.*采购范围*、风电场场区质量监督及验收，包括但不限于：（*）风机基础：基坑开挖、回填质量达标，混凝土强度符合设计要求，基础沉降量在允许范围内；预埋件位置、标高偏差符合规范，防腐处理合格；基础排水设施完善，无积水现象。（*）风机安装：风机吊装规范，机舱、轮毂、叶片安装精度达标，连接螺栓紧固力矩符合设计要求；风机接地系统完善，接地电阻≤*Ω（具体按设计要求）；风机控制系统、防雷系统安装合格，调试正常。（*）试运行验收：风机单机试运行时间不少于**小时，试运行过程中无异常振动、噪音，各项运行参数（转速、功率、电压等）符合设计要求，试运行记录完整。*、外送线路质量监督及验收，包括但不限于：（*）涵盖*****风电项目配套外送线路全程质量监督；（*）线路电压等级符合电网接入要求；（*）包含线路基础、杆塔、导线、绝缘子等全组件检测；（*）需通过电力监管部门专项验收。*、升压站质量监督及验收，包括但不限于：（*）开展设备安装质量检测，涵盖*****/*****升压站全套设备；（*）测试电气设备性能参数包含主变、开关设备、保护系统等检测；（*）需符合《电力建设工程质量监督规定》；（*）组织由电力监管机构实施监督的质量监督验收会议，取得质量监督报告。*、电能质量评估报告（需在项目并网前完成，作为电网接入审批依据）包括但不限于：（*）制定电能质量测试方案（*）安装电能质量监测设备（*）开展并网前电能质量测试（*）分析测试数据并评估（*）编制电能质量评估报告。*、外送线路其他相关手续，包括但不限于：（*）施工单位必须持证（承装（修、试）电力设施许可证）施工；（*）建筑工程施工许可证：若线路包含电缆沟、杆塔基础浇筑等土建工程，且符合施工许可办理标准，需向属地住建主管部门申请施工许可证，提交施工图纸、施工单位资质、安全文明施工方案等材料；（*）安全监督备案手续：施工前，建设单位需向属地应急管理部门、能源主管部门办理施工安全监督备案，提交安全施工方案、应急预案、安全管理人员资质等材料，接受安全监督检查；（*）特种设备使用登记：若施工过程中使用起重机、塔吊等特种设备，需提前办理特种设备使用登记手续，确保设备检验合格、操作人员持证上岗；（*）占道、破路审批：若线路施工需占用城市道路、乡村道路，或进行破路施工，需向属地城管、交通部门申请占道、破路审批，明确施工工期、交通疏导方案，缴纳相关占道费用，施工完成后及时恢复道路原貌。*、升压站建设用地规划许可证：（*）《建设用地规划许可证申请表》：采用官方标准模板，加盖建设单位公章及法定代表人印鉴，填写内容完整、准确；（*）项目立项/核准/备案文件：发改委（能源局）出具的批复或备案回执，确保项目代码有效；（*）申请主体资格材料：企业提供营业执照副本、法定代表人身份证；委托他人办理的，额外提交授权委托书及受委托人身份证（全部加盖公章）；（*）用地预审与选址意见书：省级及以上核发的由建设单位提供，作为用地合规性的核心依据；（*）测绘相关材料：具备资质的测绘单位出具的现状地形图、勘测定界报告、界址点成果表及相应坐标文件。*、升压站建设工程规划许可证：建设工程规划许可证申请表（加盖建设单位及法定代表人印鉴）、项目立项/备案或核准文件、用地预审与选址意见书、使用土地的有关证明文件（不动产权属证书、划拨决定书等）、建设工程设计方案（含总平面图、建筑设计方案图，加盖设计单位公章及规划成果电子章）、设计单位资质证书、规划成果数据检查审核报告等。*、升压站建筑工程施工许可证：（*）《建筑工程施工许可证申请表》（加盖建设单位及法定代表人印鉴）；（*）项目立项/备案文件（发改委或能源局出具的批复或备案回执）；（*）用地批准手续；（*）《建设工程规划许可证》；（*）施工图设计文件审查合格书及审查报告；（*）依法确定承包人的材料（中标通知书，如需招标）、施工总承包合同、监理合同；（*）施工单位、监理单位资质证书，项目负责人、监理工程师资格证书及任命文件；（*）五方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理）的法定代表人签署的授权书，及《建设工程五方主体项目负责人工程质量终身责任承诺书》《建设工程五方主体项目负责人工程安全终身责任承诺书》；（*）危险性较大的分部分项工程清单及专项施工方案（经监理单位审核确认）；（**）《施工现场具备施工条件报告书》及地下管线保护方案、应急预案；（**）建设资金已经落实承诺书、无拖欠工程款情形的承诺书；（**）工程质量监督手续相关材料（可与施工许可证合并办理）。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：至少具有*个已完成或正在施工的类似包含项目验收工作内容业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。*.*.*企业资产（财务要求）：/*.*.*企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。*.*.*企业工程业绩要求：近五年内至少具有*个已完成或正在施工的项目验收工作项目技术服务类业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年*月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年*月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。响应工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月**日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：刘程诚电话：***********电子邮件：********@***.*****.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监标人员：吕雪阳监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年*月*日