黑龙江/哈尔滨-2026-06-18 00:00:00
黑龙江大学科研楼项目施工总承包
黑龙江大学科研楼项目施工总承包招标公告
招标编号：************（**************）
*.招标条件
本招标项目 黑龙江大学科研楼项目 已由 黑龙江省教育厅 以《关于黑龙江大学科研楼项目初步设计的批复》（黑教发函[****]***号）批准建设，招标人为 黑龙江省政府投资项目建设管理中心 ，建设资金来自 对上争取和学校自筹 ，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目名称： 黑龙江大学科研楼项目施工总承包
*.*建设地点： 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路**号黑龙江大学校园内
*.*工程规模： 黑龙江大学科研楼项目，用地面积 **** ㎡，总建筑面积***** ㎡，包括地上 ***** ㎡，地下 **** ㎡；建筑层数为地上** 层地下 * 层。（具体内容详见图纸和工程量清单）。
*.*计划工期：计划开工日期：****年*月**日，计划竣工日期：****年*月**日，总工期：***日历天，实际工期以合同签订为准。
*.*招标范围：包括但不限于施工图纸及工程量清单所包含的全部工作内容。
*.*质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
*.*标段划分：本项目共分为 * 个标段。
*.*最高投标限价：*********.**元
*.投标人资格主要要求（详见投标须知）
*.*投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。
*.*具备 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上 资质（注：按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔****〕**号]）的规定换发新证取得相应资质证书的，提供满足要求的新资质证书）。
*.*具备有效的安全生产许可证。
*.*投标人拟派项目负责人须具备 建筑工程专业一级建造师 执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（*证），符合省级住建部门有关施工现场管理人员配备规定，且未在黑龙江省公共资源交易网*交易平台处于人员锁定状态和未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作（以投标截止日当日的状态为准）。项目负责人必须是本单位为其缴纳养老保险的在职人员，提供近*个月****年*月*****年*月本企业为其缴纳养老保险的证明材料及核查方式，未提供核查方式或核查结果不实的，其投标将被否决（建办市函【****】**号文件中规定的*类情形人员除外）。
*.*本次招标（□接受/■不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 。
*.*信誉要求：
*.*.*投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人名单的（提供投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。
*.*.*投标人、其法定代表人及其项目经理近*年如有行贿犯罪行为（****年*月*日至投标截止时间*天前，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网****://******.*****.***.**/公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形，提供投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。
*.*资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同；
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者，请登录“黑龙江省公共资源交易网（****://*******.***.***.**）”点击首页“交易平台”的“会员端”，使用**锁登录后免费下载本项目招标文件。下载时间为****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同），逾期将不可下载，未下载招标文件的潜在投标人将无法参与本项目投标。
*.*首次参与投标者，需按交易平台的要求进行用户注册、办理数字证书、安装相关驱动等，有关手续请查看“黑龙江省公共资源交易网”首页“服务指南”中相关文件。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月*日*时**分，投标人应在投标截止时间前通过黑龙江省公共资源交易网*交易平台递交电子投标文件。
*.*逾期递交的投标文件，招标人不予受理。
*.开标方式
*.*本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，投标人自行安装数字证书驱动程序，提前登录黑龙江省公共资源交易网*交易平台，在招标文件规定的开标时间，进行远程解密、开标。
*.*开标时间：****年*月*日*时**分。
*.*开标地点： 哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路***号市民大厦）四楼开标室 。
*.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 黑龙江公共资源交易网（*****://*******.***.***.**/）；哈尔滨公共资源交易网*建设工程（*****://*******.******.***.**） 上发布。
*.其他
*.*本项目采用评定分离法，具体评标、定标规则详见招标文件。
*.*潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，可以在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起*日内作出答复，异议由招标人和招标代理机构受理。
*.*招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：*************；哈尔滨市建设工程招投标站举报电话：***** ********、********、********。
*.*其他：本项目将在哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监督平台接受监督，潜在投标人应及时登录平台进行用户注册，填报企业基本信息和拟派的项目负责人信息。投标截止后，系统将对拟派项目负责人的投标情况和中标结果进行标记，并纳入监管范围。平台注册网址为：****://***.***.**.**:****/*****/#/*****，有关注册手续请查看平台登录页面中的《使用手册》，请按照使用手册进行注册。
*.有关单位联系方式
招 标 人：黑龙江省政府投资项目建设管理中心
地 址：哈尔滨市南岗区文明街**号
联 系 人：谢晶
电 话：*************
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路***号
联系人：于兆文、於佳
电 话：*************
招标代理项目负责人：于兆文
电 话：*************
招标投标行政监督单位：哈尔滨市建设工程招投标站
地 址：哈尔滨市道里区通达街***号
电 话：*************
*投标保证金
电子保函方式：
投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。
现金方式：
投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。
投标保证金的退还：
中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于*日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函*操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设*工作台*投标人操作手册及设投标人操作视频。
