*

*.*.*.*

发包人：

住 所：邮政编码：

*

*.*.*.*

咨 询人（监理人）：

住 所：邮政编码：

*

*.*.*.*

缺陷责任期：自实际交工日期起计算*年

*

*.*.*

提供图纸的期限：*天

*

*.*.*

图纸需要修改和补充的，应由咨询人取得发包人同意后，在该养护工程或养护工程相应部位施工前的**天内签发图纸修改图给承包人

*

*.*.*

承包人安排在养护作业场地的主要管理人员、技术骨干每月在养护作业场地时间不得少于**天

相关人员现场管理的其他要求：项目经理、项目总工及核心技术骨干不得兼任本项目以外其他工程项目岗位，因特殊情况需离岗的，必须提前向监理人报备，经发包人、监理人同意后，安排同等资质、同等经验的人员顶岗，确保现场管理不间断，离岗期限不得超过*个工作日。

*

*.*

发包人是否提供材料或工程设备：否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关约定如下：本项目无发包人提供材料及工程设备情形，所有工程材料、设备均由承包人自行采购、运输、保管，承担全部质量、供应及损耗责任。

*

*.*

发包人是否提供养护作业设备和临时设施：否

如发包人负责提供部分养护作业设备和临时设施，相关约定如下：本项目无发包人提供养护设备及临时设施情形，所有养护作业机械、临时办公、施工临时设施均由承包人自行配置、搭建、维护，费用包含在签约合同价中。

*

*.*.*

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：项目开工前*天。

承包人将施工控制网资料报送咨询人审批的期限：完成施工控制网布设、复核工作后*天内。

**

*.*.*

安全生产费用******.**元。该笔费用由承包人按包干使用

**

**.*

逾期交工违约金：/元/天

**

**.*

逾期交工违约金限额：/%签约合同价

**

**.*.*

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励

**

**.*

因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：

□按第**.*.*项调价

□按第**.*.*项调价

☑按第**.*.*项约定不调价

**

**.*.*（*）

开工预付款金额：/%签约合同价

**

**.*.*（*）

材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/%

**

**.*.*

承包人在每个付款周期末向咨询人提交进度付款申请单的份数：*份

**

**.*.*（*）

发包人无正当理由逾期付款时，违约金的利率：/‰/天。

**

**.*.*

质量保证金金额：*%合同价格,若交工验收时承包人具备被养护项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠。

质量保证金可采用的其他形式：/

质量保证金利息的计算方式：无息。

**

**.*.*（*）

承包人向咨询人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份

**

**.*.*（*）

承包人向咨询人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：*份

**

**.*.*

承包人提供工程验收资料和验收申请报告的期限：项目完工自检合格后**天内

承包人提供工程验收资料和验收申请报告的份数：*份

**

**.*

承包人投保安全生产责任保险：是

安全生产责任保险保险金额：不低于***万元

保险期限：自项目开工之日起至缺陷责任期届满之日止

**

**.*.*

保险险种：建筑工程一切险；保险范围：本项目养护施工全过程的工程本体、施工设备、临时设施及相关财产损失；

保险金额：不低于项目签约合同价；保险费率：*.*‰；保险期限：自项目开工之日起至缺陷责任期届满之日止

**

**.*.*（*）

第三者责任险的最低投保金额：***万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：*.*‰

**

**.*

争议的最终解决方式：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：无