****年气化站技术改造工程项目公告

第一章 竞价采购公告

*#***;

根据我单位采购计划安排，现拟采用竞价方式采购 ****年气化站技术改造工程 ，本项目需求单位为浙江交投中碳环境科技有限公司，采购人为浙江交投中碳环境科技有限公司，欢迎合格的供应商前来报价。

*#***;

一、项目概况和采购范围

*、项目概况：气化站技术改造工程项目（宁海气化站、嵊州气化站、沙溪气化站以及阁底气化站）

标段划分：本项目共一标段

预算金额：******元

项目实施地点：（*）宁海县岔路镇人民北路浙江交工高等级公路养护有限公司；（*）嵊州市富民路与平安路交叉路口往东北约***米浙江嵊兴交通建材有限公司；（*）新昌县沙溪镇剡界岭村浙江顺畅高等级公路养护有限公司；（*）常山县青石镇阁底高速出口旁顺畅养护公司。

项目实施工期：**日内对气化站完成技术改造，具体开工日期已甲方通知为准

*、采购内容和范围

技术改造内容包括但是不限于：防雷系统改造、***控制模块更换、防爆监控更新等。具体内容见工程量清单（附件一）。

*、施工质量要求：达到国家规定“合格”验收标准。

发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查，承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务，如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的，发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第三方检测确认的须经发包人确认的第三方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第三方检测费用，均由承包人承担

二、供应商资格要求

*、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

√(*) 资质要求:供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上和特种设备生产许可证（***或者***资质），提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上均在有限期内。

√（*）信誉要求: 近三年内（****)年**月**日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（*）其他要求：/

*、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)

*、本次采购共设*个标段（包件），每个供应商最多可对*个标段（包件）进行响应，且允许中*个标段（包件）。

*、其他：/

三、采购文件的获取

*、采购文件网上下载时间：********** **:**至********** **:**（北京时间，下同）。（不得少于*日）

*、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为*****://******.******.***进行供应商注册，无需办理**。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

*、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为********** **:**。采购人将于********** **:**前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、竞价时间及竞价规则

*、竞价开始时间为：********** **:**。

*、竞价截止时间为：********** **:**。

*、起始价: ******元*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; （不含税*#***; 含税，税率满足采购文件要求）

*、报价梯度: ****元*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;

*、报价有效期:竞价开始之日后**日历天*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;

*、竞价延时:自动延时，延时间隔为五分钟，延时总和为三十分钟，即在竞价结束前五分钟内如果有竞价人报价，竞价结束时间向后延迟五分钟，最多延时六次（三十分钟）

*、竞价网站：登录浙江交通集团电子招标采购管理系统进入我的项目进行报价。

*、其他规则或要求: /

五、发布公告的媒介

本次竞价公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（*****://******.******.***）上发布。

六、联系方式

*、采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司

地址：浙江省杭州市上城区惠民路**号

联系人：吕锋

电话：*************

电子邮箱：/

*#***;

*、监督部门：浙江交投中碳环境科技有限公司综合办公室*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;

地*#***;*#***;*#***; 址：浙江省杭州市上城区惠民路**号*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;

电*#***;*#***;*#***; 话：**************#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;

*#***;

*、系统维护联系电话：（****）********

*#***;

*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司（单位公章）

*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***;*#***; 日*#***; 期：**********

*#***;

*#***;