吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目集电线路工程一标段专业分包谈判采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目已批准建设，项目建设单位为吉木乃天润风电有限公司，资金已落实。本次采购人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备采购条件，现对该项目吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目集电线路工程一标段专业分包进行公开谈判采购。该项目资金已落实，具备采购条件。*.项目概况与采购范围*.*建设地点建设地点位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡。*.*工程概况及标段概况本项目为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目（以下简称***总承包项目），总装机容量*****，安装**台单机容量为****的金风科技****************风力发电机组。配套建设*座*****升压汇集站，站内本期建设*台******主变压器，*组**兆乏调相机。风电场通过**回****集电线路接入新建的*****汇集站，再通过*回*****线路接入喀纳斯*****变电站。集电线路**回**条线路，集电线路编号为*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、*、**、**，其中**、**线为支线，与其他集电线路并缆进入同工开关柜。集电线路工程一标段施工标段负责*、*、*、*、*、*、*、*、*线，对应风机基础编号为：******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******、******。****集电线路起点为风机箱变，终止于升压站****配电室，采用架空和直埋电缆混合方案，接线方式采用一机一变单元接线形式，每台风机配一台箱变，风机出口电压经箱变升至****后，通过直埋电缆至电缆终端塔，然后通过架空线以****的电压等级接入风电场升压站。*.*工期要求吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目集电线路工程一标段计划于****年*月**日开工，****年**月**日前完成主体施工，具备联合调试条件，工期***天。具体以现场下达的开工令与完工时间要求为准。*.*质量要求吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目集电线路工程一标段质量要求：（*）不发生一般及以上质量事故，工程质量为合格并符合达标投产要求；（*）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；（*）施工要求的质量标准：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评定结论为合格；达到国家或电力行业合格标准，建设国家先进示范项目，满足发包人企业标准、电网公司、国家能源局达标投产考核和竣工验收考核标准，争创国家优质工程。*.*采购范围本次采购工程为吉木乃恰勒什海风区**万千瓦风电项目***工程总承包项目集电线路工程一标段本标承包范围包括（但不限于）：*.集电线路工程土建：（*）负责集电线路灌注桩基础施工；（*）裹体材料采购施工、配合甲方取样送检；（*）混凝土采购、运输、浇筑、振捣、配合甲方取样送检；钢筋采购、制作安装、配合甲方取样送检；（*）基础预埋件的采购、制作安装、取样送检；（*）基础、预埋件等的防腐材料采购、施工、配合甲方取样送检等。*.集电架空线路安装工程：（*）铁塔地面组装、吊装组立、螺栓紧固；高强螺栓取样送检；（*）导线架设，导线接续握着强度试验；集电线路至箱变、集电线路至升压站******光缆及接续盒、配线盒等附件的采购与熔接，做好标识，并按要求进行测试形成记录；负责导线耐张绝缘子串、导线悬垂绝缘子串（带防风偏）、导线跳线绝缘子串、导线支柱绝缘子、导线防震锤、****防震锤、****耐张线夹、****悬垂线夹、防风偏横担等附件的采购、运输、组装、安装、调整、取样送检；负责避雷器、隔离开关、防鸟刺等附件的采购、运输、安装、接线、调试、交接试验；负责标识牌、警示牌、相序牌的采购、运输、安装；负责线路工频参数测试。*.集电架空线路接地工程：负责杆塔接地的土方开挖、回填，接地材料的采购、运输、敷设、焊接、防腐；负责接地电阻测试、配合甲方取样送检。*.集电电缆工程：（*）直埋电缆沟开挖、铺砂、电缆穿管、敷设、电缆保护板/盖砖、土方回填、电缆标示桩安装等；（*）电缆绝缘电阻测试、电缆交流耐压试验、电缆交接试验等；（*）高压电缆头制作安装、绝缘电阻测试、耐压试验等；（*）负责****光缆熔纤、光缆接续盒、光纤配线盒、穿线管等的采购、运输、安装；负责光缆衰减测试、接续损耗测试等。*.其他工作：（*）本标段所有甲供设备材料卸车、场内运输、保管及配合调试工作，所有乙供材料的采购、运输、保管等；（*）负责为完成本标段工程所需的临时设施（办公、生活、仓储、加工场地等）的规划、建设、管理和拆除；负责临时用水、用电的接入及费用；（*）施工全过程的安全文明施工、环境保护、水土保持措施落实；资料编制、移交及工程验收配合；（*）配合招标人办理工程质量监督、达标投产验收等手续并承担相关费用；(*)发包人已完成临时及永久用地租赁，承包人需在提供用地红线范围内进行施工，因承包人原因造成的超红线占用（包括压占），所引发的一切行政处罚、罚款、林草植被恢复费用、民事赔偿及工期延误等损失，均由承包人承担。（具体范围详见采购文件技术部分及工程量清单报价表）。响应人须在施工前对现场机位的具体分布、地形地貌、地质水文、交通条件、施工难度差异及相互影响进行充分勘察与评估，其报价已综合考虑不同区段的地质变化、施工难度、土石比例等因素。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格，具有电力工程施工总承包贰级或输变电工程专业承包贰级及以上资质和有效期内的安全生产许可证，具备能够完成本工作的相关能力。*.*.*企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提供近*年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（*********年）；若无****年度报表，可提供（****—****年）度财务会计报表；公司成立不足*年的按实际成立年限提供或提供相关财务说明资料。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：二级注册建造师资格、建筑企业安全员*证；（*）项目技术负责人的资格要求：二级建造师证或中级职称（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员*证；（*）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证。*.*.*企业工程业绩要求：响应人在近*年内具有类似工程施工业绩*项及以上；*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.*.*响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。*.谈判文件的获取*．凡满足本函规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年*月**日至****年*月**日**时**分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*．本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****年*月**日**时**分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购招标平台投标管家。*.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的响应人。*.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.开标时间、地点*.*谈判时间：具体时间另行通知*.*谈判地点：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.成交人数量成交人数量:*人。*.发布公告的媒介本次公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)和中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道**号西北水电常宁基地联系人：张工电话：***********电子邮件：*********@***.****．监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：**************．提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联系人：何工联系电话：************中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司****年**月**日