大渡河公司阿坝茸安******光伏项目(一期)***总承包工程一标厂区排水沟及土石方工程专业分包公开询比采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交大渡河公司阿坝茸安******光伏项目(一期)***总承包工程一标项目，项目业主为国能大渡河(阿坝)新能源开发有限公司，资金已落实。其中大渡河公司阿坝茸安******光伏项目（一期）***总承包工程一标包含的厂区排水沟及土石方工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取大渡河公司阿坝茸安******光伏项目(一期)***总承包工程一标厂区排水沟及土石方工程专业分包采购文件参与本项目公开询比采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县茸安乡。*.*工程概况及标段概况工程概况：*）大渡河公司阿坝茸安******光伏项目位于阿坝州阿坝县境内，场址主要涉及茸安乡，场址距马尔康市距离约*****，距阿坝县直线距离约****。场址中心经纬度坐标***°**"*.**"，****°**"**.**"，海拔高程*****~*****。场地地势较为开阔，场址为高原山地地貌，四周无遮挡。场址区整体由近南北、东西及北西向发育的较完整山脊组成，拟建阵列区沿山脊和向阳面斜坡向布置，位于塔尔么村，南北长度为*.***，东西方向最宽约*.***，阿曲河以南地块主要位于格尔登玛村，南北宽度为*.***，东西方向长度约*.***。拟建场地地貌按成因分为残坡积地貌和冲洪积地貌，残坡积地貌主要分布于山脊及斜坡中上部，冲洪积地貌主要位于坡脚沟谷地带，分布区域见《工程地质平面图》，场区大部分地区海拔高程在*****～*****之间，相对高差****。最高点在塔尔么村探槽****附近山顶上，海拔高程*****，最低点在场区格尔登玛村地势低洼处***附近，海拔高程*****。总体属高原剥蚀中山地貌。场区东、西两侧因断层及冲沟深切形成的山坡坡度较陡。场区冲沟发育，且切割较深；山顶以雄厚山体为主，基岩多裸露，产状为***∠**°，覆盖层零星分布，多为残坡积层，植被一般，以草地为主。本工程为**#地块，该区块位于茸安乡格尔登玛乡北侧，进入县城道路以西一条宽阔山脊地带，山脊总体较为宽缓，局部山脊过度带宽度较窄，受剥蚀作用为主，斜坡坡度较缓，坡度整体主要为*****°，以残坡积地貌为主，可见基岩裸露，村民放牧道路两侧开挖断面可见覆盖层厚度主要为*.***.**。*）阿坝县地处高原，白天太阳辐射强，气温高,夜间地面长波辐射强，气温低，以至气温日较差大。湿季（*~**月）日较差小于干季（**~*月）。*月日较差最大，达**.*℃；*月日较差最小，为**.*℃，年平均日较差**.*℃，比成都地区年平均日较差*.*℃大一倍，而本县气温年较差**.*℃，则与成都地区气温年较差**.*℃相近。县内最热旬在*月上旬和下旬,旬均温**.*℃，最冷旬在*月中旬，旬均温**.*℃。多年平均气温*.*℃，年均温变化在*.*℃至*.*℃之间。县内多年极端最高气温**℃，出现在****年*月*日，多年极端最低气温***.*℃，出现在****年*月**日,两者之间差**.*℃。阿坝县降水量稳定、可靠，最多年与最少年相差*****，年降水量多年平均*****，最多年是****年，达***.***，最少年是****年，为***.***。一年中，月平均降水量最多是*月，为***.***，**月最少，仅*.***。累年一日最大降水量达**.****，出现在****年*月**日，这是有资料记载以来唯一超过****的一次降水。县内每年**月至次年*月，降水以雪为主，*月至*月为雨和冰雹。累年一日最大积雪深度**厘米，出现在****年*月**日。每年平均降雪**.*天，最多**天，最少**天；平均初日为*月**日，最早*月*日，最晚**月**日；平均终日为*月*日，最早*月**日，最晚*月*日；平均初、终相间日数***.*天，最长***天，最短***天。*）工程地处民族地区，当地居民有独特的风俗习惯、文化传统与土地使用习惯，需建立完善的沟通协调机制，主动与地方政府、乡镇村委会及民族群众对接，聘请熟悉当地民族语言与习俗的联络员，协助沟通解释；尊重当地民族传统。*）界限划分：***阵列至***阵列区域的电缆、接地的土石方开挖回填与沟道施工由Ⅰ标段负责；***阵列至***阵列区域的电缆、接地的土石方开挖回填与沟道施工由Ⅱ标段负责；各标段各回集电线路最后一台箱变高压侧至集电线路第一基铁塔区域的电缆、接地的土石方开挖回填由招标方另行招标，沟道及排水沟跟随光伏厂区阵列区域执行，如存在公共区域无法划分的，划分至距离较近的阵列范围内。*.*工期要求计划开工日期****年*月**日，厂区排水沟工程计划完工日期为****年**月**日，土石方工程计划完工日期为****年*月**日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。*.*质量要求本工程应满足国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。*.*采购范围本工程主要包括采购、施工以及合同约定的其他相关工作，除明确由发包人负责的事项外的其他全部工作，包含但不限于：*、光伏场区表面清理、平整场地，场区内多余构造物、建筑物拆除，垃圾清理，场区内箱变平台及基础、接地扁钢土石方开挖及回填平整，集水池、场区排水沟道开挖及回填、铺设钢筋、浇筑混凝土。*、承包范围内的水土保持、环境保护工程和生态修复施工以及施工期监测。其中：厂区排水沟及土石方工程Ⅲ标（直流侧容量**********）：阵列编号***~***。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包三级资质或电力工程施工总承包三级资质及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。*.*.*企业主要人员要求：满足招标文件要求。*.*.*企业工程业绩要求：企业工程业绩要求：至少有*个类似施工业绩（提供合同扫描件或竣工报告，合同扫描件提供封面页和签署页即可）。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年**月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年**月**日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。厂区排水沟及土石方工程专业分包Ⅰ标、Ⅱ标、Ⅲ标各*人，投标人可同时参加本项目三个标段的投标，但最终只能成交一个标段。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号联系人：刘威电话：***********电子邮件：/**.监督机构监督机构：纪委办监督电话：***************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年**月**日