询比公告

本询比项目为****年电信广场动力及智能系统机房整合改造工程施工采购项目，（询比代理机构编号：*************************），采购人为中国电信股份有限公司广东分公司，采购代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

*.项目概况与采购内容

*.*项目概况：

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

（*）★本项目框架有效期为：自合同签订之日起一年。单项计划工期：**个日历日（实际开工日期以监理单位签发的开工令之日起计算）。

（*）★试运行期：初验合格后*个月。

（*）★保修期：终验合格后**个月。

（*）质量标准要求：验收合格

（*）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求

（*）承包方式：

（*）通信工程

按工信部通信[****]***号文《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》、工信部通信(****〕**号《工业和信息化部关于印发***;通信建设工程安全生产管理规定***;的通知》、中国电信集团制定的相关费用计列规定，以及中国电信股份有限公司广东分公司的相关费用定额标准文件，并结合通信工程中标折扣进行计算。

总价包括人工费、材料费（包括辅助材料、周转性材料）、机械使用费、仪表使用费、各种措施费、施工用水电费、保险费、与其他相关单位的配合费用、验收费、利润、规费、企业管理费、安全生产费、税金及各种政策文件等规定承包人应交纳的完成本项目的一切费用。

发包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）已包含在响应综合报价内，不再另行计算。

施工用水电费、完工清场后的垃圾外运已包含在响应综合报价内，不再另行计算。

（*）非通信工程

本项目采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包报建、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用等相关一切费用的承包方式，工程款按实际工程量结算方式确定。综合单价和总价包括但不限于人工费、材料及损耗（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）、施工机具费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、总包管理费、施工用水电、施工配合、满足消防要求及完工后的场地清理、成品保护、报建费、验收费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。

工程所需的材料设备不再另行计算到现场后的二次搬运费、仓储费、保管费，所有二次搬运费和仓储费、保管费已包含在单项综合报价内。

*.*采购内容及标段划分情况：

（*）采购内容：完成****年电信广场动力及智能系统机房整合改造工程施工采购项目的相关工作。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。

（*）标段划分情况：本项目不划分标段。

★本项目设置最高响应限价，最高响应限价（不含增值税）不超过***,***.**元，绿色施工安全防护措施费（不含增值税）人民币**,***.**元，暂列金额（不含增值税）人民币**,***.**元，安全生产费（不含增值税）人民币*,***.*元，绿色施工安全防护措施费、暂列金额、安全生产费为不可竞争费用；

注：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、安全生产费为非竞争性费用属于固定报价；供应商按上述数据填写报价，未按要求报价的，由评审委员会按照询比文件规定的金额进行修正。修正后的响应报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则否决其响应资格。

*供应商资格要求

*.*供应商基本资格要求：

*.*.*★（*）供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

★（*）供应商须同时具有以下有效证书：

*）住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包三级或以上资质和机电工程施工总承包三级或以上资质；

*）供应商须具备住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（****) ** 号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

*.*.*★供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。

*.*.*★业绩要求：供应商须具备近*年（****年**月**日至本公告发布之日）全国范围内的同类工程经验，同类工程指【通信机房设备搬迁或改造类施工】的相关施工经验。

备注：（*）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页扫描件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。

（*）如法人参与响应的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。

（*）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可。

*.*.*★项目团队要求

（*）供应商企业主要负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（*证）以及住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（*证）。安全生产考核合格证可由一人同时具备*证，也可由*人分别具备。

（*）本项目至少配备*名具备二级或以上注册建造师（机电工程）或建筑施工企业小型工程项目负责人聘任文书的项目负责人，须具备*年及以上同类项目经验。须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的安全生产考核合格证书（*证）以及住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（*证）；安全生产考核合格证可由一人同时具备*证，也可由*人分别具备。同时提供社保证明（由税务局等社保经办机构出具的****年**月**日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现所属单位参保人为供应商或其法人）及劳动合同。

（*）本项目至少配备*名专职安全生产管理人员，具备*年及以上同类项目经验。须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效期内的安全生产考核合格证书（*证）的专职安全生产管理人员以及取得住房和城乡建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（*证）的专职安全生产管理人员；安全生产考核合格证可由一人同时具备*证，也可由*人分别具备。须提供社保证明（由税务局等社保经办机构出具的****年**月**日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现所属单位参保人为供应商或其法人）。

（*）本项目至少配备*名项目技术负责人。

（*）特种作业人员要求：以下作业类别至少各配备*名特种作业人员，须具有国家相关机构颁发并在有效期内的《特种作业操作证》。

作业类别为高处作业、登高架设作业、电工作业（低压电工作业）、焊接与热切割作业。

（*）须在项目管理机构人员组成表中列明项目团队成员信息，并提供相关证明材料（注册执业资格如国家已实行电子证照的应提供使用有效期内的电子注册证书）。项目负责人、专职安全生产管理人员、项目技术负责人、特种作业人员、项目团队其他成员之间不得相同。

备注：如法人参与响应的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或供应商下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或其法人。

*.*.*★本次询比不接受联合体响应。

*.*★供应商不得存在下列情形之一：

（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本询比项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（*）为本询比项目的监理人；

（*）为本询比项目的代建人；

（*）为本询比项目提供询比代理服务的；

（*）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构同为一个法定代表人的；

（*）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构相互控股或参股的；

（*）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构相互任职或工作的；

（*）被责令停业的；

（**）被暂停或取消投标/响应资格的；

（**）财产被接管或冻结的；

（**）在最近三年内（自****年**月**日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（**）在最近五年内（自****年**月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（**）在最近五年内（自****年**月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

（**）在最近三年内（自****年**月**日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以***万元以上罚款）等行政处罚）；

（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（**）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（**）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（**）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（**）近两年（自****年**月**日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（**）违反采购人公司规定纳入特殊供应商（*类）的，或违反采购人公司规定纳入特殊供应商（*类）的公司与供应商存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在供应商的持股比例达到**%及以上）的；

（**）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（**）法律法规、询比文件限定的其他情形。

*资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

*询比文件的获取

*.*询比文件获取时间：****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分。

*.*询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）”后，通过“招投标*采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“*供应商注册”。

*.*如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载询比文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载询比文件的标段的应答。

*.*获取本询比文件不收取费用。

*响应文件的提交

*.*响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：****年**月**日**时**分。

*.*电子响应文件的提交方式：登录“中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）”后，通过“招投标*我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。

*.*本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

*样品的递交：本项目不涉及。

*供应商注册

*.*中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

*.* **证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理**证书，并确保**证书在使用时有效。**证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引***办理”。

*.*技术支撑联系方式

服务热线：**********

服务邮箱：**********@************.**（电子采购系统技术支撑）

****@************.**（**证书办理技术支撑）

*.发布公告的媒介

本询比公告在中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）、中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/）上发布，其他媒介转载无效。

*.联系及异议接收方式

*.*联系方式

采 购 人：中国电信股份有限公司广东分公司

地 址：广州市中山二路**号电信广场

邮 编：******

联系人：冯经理

电 话：************

电子邮件：*******.**@************.**

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

地址：广州市天河区春融三路南方财经大厦**层

邮 编：******

项目负责人：宋晋刚、刘玉凤、冯靖圆、邵志全、李倩、卢德燊

联系人：卢德燊

电话：***********

电子邮件：****@*********.***

网址：/

开 户 名：公诚管理咨询有限公司

开户银行：/

账号：/

*.*异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）后，通过“招投标*采购异议*提出异议”模块提出。

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

****年**月**日