山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目水保、环保及复垦专业分包公开谈判采购公告（招标编号：******************************.采购条件山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目已批准建设，项目建设单位为白银景泰发展新能源有限公司，资金已落实。本次招标人为西北水利水电工程有限责任公司，目前已具备招标条件，现对该项目山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目水保、环保及复垦专业分包进行公开谈判。该项目资金已落实，具备招标采购条件。*.项目概况与采购范围*.*建设地点建设地点位于甘肃省，具体位于白银市景泰县上沙沃镇。*.*工程概况及标段概况本项目为白银景泰发展新能源有限公司(景泰)*区**万千瓦光伏项目施工总承包（**）工程项目，共三期，本工程为该项目的第一标段，该标段工程内容为本项目的第一期光伏区施工。拟建项目位于甘肃省白银市景泰县上沙沃镇西约**.***，规划容量*****，场区北侧约***有****省道通过，场区内部有多条土路可通行，交通较为便捷。本项目装机容量为***.********，交流侧容量为*****。光伏系统采用分块发电、集中并网的设计方案。光伏区拟安装*****的逆变器，共划分为**个子阵。各箱变将电压****后，通过电缆并接分组送至*****升压站的****配电室，*****升压站作为山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏项目、二期**万千瓦光伏项目和三期**万千瓦光伏项目的共用升压站，站内规划*台******（***/****）变压器，本期**万千瓦光伏项目共*回集电线路，接入*****升压站#*主变的低压侧母线。集电线路采用直埋电缆的敷设方式。集中式逆变器、箱变分散在各子阵附近，靠近道路布置。。本标段为项目水保、环保及复垦，内容包括：环水保绿化工程、施工区域植被恢复，过程中的周边生态环境保护、生活水源保护及治理、水保、环保措施保障，复垦工程（复垦保证金由承包人交纳、退还），环境保护工程及水土保持工程（满足批复及验收相关要求）。满足项目开工建设至并网运行全过程的手续办理，包括但不限于：环境保护施工、监测、评审及验收；水土保持施工、监测、评审及验收；安全文明设施、职业病防护设施的实施、评审及验收，工程量详见工程量清单。同时包括为完成本标段施工内容的其它相关工作，具体施工以规范及设计要求为准。*.*工期要求山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目水保、环保及复垦，工期：计划开工日期以发包人通知开工时间为准，计划完工时间****年**月**日。实际开工日期以发包人要求为准。*.*质量要求山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目水保、环保及复垦质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且验收达到合格要求。*.*采购范围本次采购工程为山东发展投资（景泰）*区**万千瓦一期**万千瓦光伏**总承包项目水保、环保及复垦，承包范围包括（但不限于）：环水保绿化工程、施工区域植被恢复，过程中的周边生态环境保护、生活水源保护及治理、水保、环保措施保障，复垦工程（复垦保证金由承包人交纳、退还），环境保护工程及水土保持工程（满足批复及验收相关要求）。满足项目开工建设至并网运行全过程的手续办理，包括但不限于：环境保护施工、监测、评审及验收；水土保持施工、监测、评审及验收；安全文明设施、职业病防护设施的实施、评审及验收，工程量详见工程量清单。同时包括为完成本标段施工内容的其它相关工作，具体施工以规范及设计要求为准。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具备符合本项目建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备能够完成本工作的相关能力。*.*.*企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近*年财务会计报表（*********年），若无****年度报表，可提供(*********年)度财务会计报表。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目负责人资格要求：持有二级建造师执业资格及安全*证；（*）技术负责人资格要求：具有中级及以上职称；（*）安全负责人资格要求：具有安全生产管理人员*证*.*.*企业工程业绩要求：响应人在近*年内具有类似项目业绩*项及以上。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。*.*其他要求*.*.*本次招标不接受联合体投标*.*本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。*.谈判文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月**日通过“中国电建采购招标数智化平台”（*****://***.**********.**）获取招标文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分（北京时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购招标平台投标管家。*.*本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。*.*中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.开标时间、地点*.*谈判时间：具体时间另行通知*.*谈判地点：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.成交人数量成交人数量:*人*.发布公告的媒介本次公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)和中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：西北水利水电工程有限责任公司地址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道**号西北水电常宁基地联系人：豆工电话：************邮箱：*********@***.****.监督机构监督机构：西北水利水电工程有限责任公司监督电话：**************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。**.*如有异议请联系西北水利水电工程有限责任公司联系人：豆工联系电话：************电子邮箱：*********@***.**西北水利水电工程有限责任公司****年**月**日