中国电建西北院中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目线路工程专业分包公开谈判采购公告（采购编号：************************.采购条件中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目已批准建设，项目建设单位为中广核新能源（河南县）有限公司，资金已落实。本次采购人为西北水利水电工程有限责任公司，目前已具备采购条件，现对该项目中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目升压站及线路工程进行公开谈判采购。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。项目资金已自筹，已具备采购条件。*.项目概况与采购范围*.*建设地点青海省黄南州河南县*.*工程概况及标段概况工程概况：中广核黄南州河南县**万千瓦风电场场址位于青海省黄南州河南县，风电场中心距离河南县城直线距离约****，整个布机区域位于河南县境内。场址范围介于北纬**.**~**.**、东经***.**~***.*之间。布机区域位于山脊顶部，部分地段山脊两侧陡峭，地形高差起伏较大，规划布机区域海拔在*****～*****之间。中广核黄南州河南县**万千瓦风电场装机容量*****，安装**台单机容量为******的风电机组，永久工程主要为**台***的风电机组、**台****箱式变压器与**回****集电线路及*座*****升压变电站，*****送出工程及对端间隔；辅助工程主要包括**个风机安装平台，场内施工道路，堆渣场等。标段概况：本标段为中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目线路工程专业分包。*.*工期要求中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目线路工程专业分包，计划开工日期：****年*月**日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于****年**月**日施工完成，计划竣工日期****年**月**日（具体时间根据有关规划适当调整）。*.*质量要求中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目线路工程专业分包质量要求：（*）不发生一般及以上质量事故，工程质量为优良等级并符合达标投产要求；（*）有效控制建设工程质量通病，零米以上混凝土要求达到清水混凝土标准；（*）工程建设质量达到中国广核新能源控股有限公司标准化验收标准及合同约定的质量标准，工程项目的分项工程质量检验合格率为***%，建筑工程优良品率≥**%，设备安装工程优良品率≥**%。（*）严格按照中国广核新能源控股有限公司的“电子质量管理***”平台要求执行，确保各单位、分部、分项工程、检验批签点率必须达到***%。*.*采购范围本次采购工程为中广核新能源青海黄南州*****陆上风电项目线路工程专业分包本标承包范围包括（但不限于）：塔材、钢材、导线、接地材料为甲供设备材料，甲供设备材料卸货、装车、二次倒运、保管等工作由承包人负责，其余设备材料均由承包方自行采购。主要施工内容为线路复测分坑、地脚螺栓、保护帽、基础防腐、基面土石方开挖及回填、防洪墙砌石、见证取样送检及相关试验、甲供材料材料卸货、装车、二次倒运、保管等工作，及包括甲供材料的取样送检工作等。杆塔工程、接地工程、架线工程、附件安装工程、辅助工程（****输电线路试运）、通信线路工程、电缆线路建筑工程、电缆线路安装工程（电缆桥、支架制作安装、电缆敷设、电缆附件、电缆防火及防护、调试及实验）等，甲供材料卸货、装车、二次倒运、保管等工作。对侧间隔工程涉及的设计、土建、安装、调试、试验、手续等工作，满足建设单位及电网公司要求。其他需响应人负责的事项：*.本工程涉及临时征地费用补偿均由响应人负责，向采购人提供相关资料，并对使用拆除的临时设施占地用的土地进行复垦，满足环保及水保验收要求；*.负责电力质监、并网手续、对端间隔改造设计、进站施工及手续办理等，防雷检测、报告、备案等，消防设计、验收备案等与本工程并网相关的工作；*.负责施工前至项目竣工验收移交前所有设备、材料看护及保管并确保设备、电缆及附件安全保卫工作；做好现场设备、电缆及材料附件的防尘、防风、防雨措施；同时负责项目资料报审等全部工作和移交以及质保期内的服务，并达到业主达标投产要求；*.完成调试和并网前后的消缺和整改工作；*.负责及时清理现场施工中所产生的木板、包装箱、塑料、电缆盘及其他生活垃圾；*.负责消缺、验收工作，调试、试验（含报告）及试运行工作；充分做好安全保护措施；*.乙方所报单价中应充分考虑由于大风、雨雪等恶劣天气原因所造成的乙方人员、设备等的窝工，此种原因造成的窝工采购人将不予签认；其他说明：响应人保证使用的材料、半成品、构配件、工具、施工方法等不涉及知识产权争议，产生争议的由响应人负责；*.满足正常发电和运行的要求的全部工作；*.施工图纸、规范和技术要求规定的所有工作内容；**.其他*）工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人；*）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；*）正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；*）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路、征地等）协调工作，确保工程按计划工期进行。（详见谈判采购文件技术条款与采购清单）；*）所有人员进场前必须体检并向发包人提供体检报告，有高血压或心脏病的人员禁止进入施工现场，并由承包人购买与本工程相关的保险（包括但不限于）：工程一切险、工伤保险、意外险或雇主责任险、第三者责任险等；*）为确保作业现场及外界通讯畅通。现场每个工作面须配置对讲机及卫星电话；*）因本项目位于高海拔地区，为保证营地人员的安全与健康，以及工作顺利进行，现场须配置应急救援车辆两台，并与就近具备高原病救治能力的医院签订应急救援协议，配置驻场医护人员，同时现场每个营地须配置供氧间（每个供氧间配置*台以上制氧机）。医疗废弃物须交由有资质的单位处置，定期处理，严禁随意倾倒，违者罚款*万元/次。*）进场前组织全员开展高原施工专项培训，内容包括高原病预防、安全操作规范、应急处置流程等，培训时长不小于**，考核合格后方可上岗，培训记录及考核记录需提交发包人审核。且进场后须设置不少于**天的高原适应期，适应期不得安排高强度作业，且需每日监测人员身体状况，记录存档并发发包人。*）施工期间严禁人员私自离开指定作业现场及生活区域，确需外出的需经发包人现场负责人批准，因私自外出产生的一切责任及后果均由承包人承担。**）现场生活物资储备至少满足**天生活所需用量，且宿舍须配备满足要求的取暖设备及防紫外线措施，住宿条件经发包人、监理、建设单位验收合格后方可投入使用。**）承包人须每日向发包人提供施工日报，如逾期提交或内容不实，罚款****元/次，施工日报需包含天气、人员考勤、设备维修报告、人员健康状况、质量检测报告、作业进度、设备运行情况及高原施工内容，施工日报须承包人现场负责人签字确认。**）工程竣工后**日内，承包人须向发包人提供完整的高原施工专项档案，包含适应期记录、应急处置案例、设备适配证明等，档案缺失或不符合要求的，发包人有权拒绝验收，直至档案补齐。**）施工过程中需采取降噪、防尘、固废集中处置措施，符合国家级工程所在地环境保护标准，严禁随意丢弃废弃物。**）即使在采购文件中未明确，但实际证明是确保项目发电运行，确保通过各方验收所必须的,也属于响应人服务范围内。在全部容量投入的情况下成功并网并且所有设备带电运行***小时无异常和故障运行后投入试生产，发生异常或故障设备运行时间从零计时。**）不论采购文件是否提及，凡涉及与本项目相关试验、检测、调试、性能测试及所有验收相关工作均属于响应单位的工作范围,同时所涉及所有费用均由响应单位承担。**.按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国广核新能源控股有限公司要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中；**.响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中；**.全部工作应满足中国广核新能源控股有限公司、地方政府及电网公司要求；**.承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：（*）施工交通、施工及办公临时住房、供水、临时照明、供电及施工通讯；（*）机械修配、材料加工等附属设施；（*）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；（*）生产、生活临时电气设备及安装调试物。（*）材料堆场、仓库。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人、资格资质满足以下条件之一：*）电力工程施工总承包三级及以上资质。*）输变电工程专业承包三级及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近*年财务会计报表*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：一级建造师证书，安全*证；（*）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格证书或中级专业技术职称及以上；（*）项目安全生产管理人员的资格要求：安全生产管理人员*证；（*）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员；*.*.*企业工程业绩要求：响应人在近*年类似施工业绩不少于*项；*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体投标。*.谈判文件的获取*.*凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月**日**时**分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（*****://***.**********.**）获取谈判采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载谈判采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载谈判采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版谈判采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年**月**日**时**分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购招标平台投标管家。*.*本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。*.*中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.开标时间、地点*.*开标时间：****年**月**日**时**分（北京时间）*.*谈判时间：具体时间另行通知*.*谈判地点：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判公告同时在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.成交人数量成交人数量:*人*.联系方式采购人：西北水利水电工程有限责任公司地址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道**号西北水电常宁基地联系人：蔺工电话：************电子邮件：**********@***.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：***************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。西北水利水电工程有限责任公司****年**月**日