中电建共和***万千瓦光伏光热项目工程造价咨询服务谈判采购公告*.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和***万千瓦光伏光热项目（项目简称：共和光热），项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中***工程总承包项目包含的工程造价咨询服务分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。*.*工程概况及标段概况项目装机规模为******，包含光伏发电部分交流侧容量*****（直流侧****.*******）和配套太阳能热发电系统*****（储热时长**），其中：（*）光伏发电部分：设计装机容量为*****，建设***个光伏发电子阵，光伏组件选用*****单晶硅光伏组件*******块；组串式逆变器选用******逆变器，共计***台。设计项目年平均上网电量******.*万***，**年平均等效满负荷利用小时数为*****。（*）光热发电部分：**万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，选定**.*㎡的五边形定日镜*****面，镜场总采光面积约**万㎡，吸热器功率******。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模********，等效储热时长**，所需熔盐总量******。预定****电熔盐加热器（电磁式）回收**万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、*级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率*****。设计项目年平均上网电量*****万***，**年平均等效满负荷利用小时数为*****。本标段为工程造价咨询服务。资金来源：自筹采购编号：******************采购方式：谈判采购（公开）*.*工期要求计划于****年**月**日开工，****年**月**日完工。具体以采购人通知开工时间为准。*.*质量要求中电建共和***万千瓦光伏光热项目工程造价咨询质量要求：符合国家、行业、工程所在地规范标准要求，质量合格。*.*采购范围本次采购工程为中电建共和***万千瓦光伏光热项目工程造价咨询服务本标承包范围包括（但不限于）：*）按照已审核通过的塔式光热项目工程量清单范本，根据施工图纸，计算光热****机组及*****机组各清单工程量。*）计算光热****机组及*****机组工程量清单范本未出项，分包合同出项的清单工程量。*）提出以目前现场实际数据的经济评价结果，反向测算投资额的，并作为***合同最终结算价的解决方案。*）对于发包人提出的对上变更索赔事项进行复核，并提出合理性建议。*）对于项目业主方可能提出的工期延误、发电量考核不足等反索赔事项依据总包合同提出合理性建议，减少发包人损失。*）审核分包/联合体变更索赔资料，依据分包合同、清单及投标报价原则，分析上报材料真实性及合理性，审核变更价格并出具审核意见。*）分析项目特点，按照项目特点汇总包含主蒸汽额定功率、吸热器额定功率、储热时长等项目特征后形成常规海拔范围内，建安施工成本基础数据全费用综合单价测算模型，结合项目实施过程中各类经济资料，及工程量清单范本划分归类原则，编制常规海拔成本测算全费用综合单价。*）需根据国家、省、市相关行业标准、规范及招标人要求完成本项目造价咨询服务工作，为招标人提供有关造价方面的咨询意见，负责项目实施期间的有关配合服务及相关协调工作，并出具符合相关规范及招标人要求的报告等成果文件。*.*.*执行的标准文件*）本合同适用的其他规范性文件包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第***号)、《注册造价工程师管理办法》(建设部令第***号)、地方建设工程造价管理相关办法、政府部门下发的相关计价文件等。*）执行（参照）相关行业标准（包含但不限于）《太阳能热发电工程预算定额》（**/***********）、结合塔式光热项目施工特点编制光热项目工程量清单。*.*.*、验收标准：*）依据合法有效；*）无漏项、无重复计算；*）工程量误差在允许范围内（核对后类似项目工程量误差不大于*%）；*）项目特征规范清晰；*）措施项目完整合理；*）成果文件齐全可追溯。*.*.*、上述报价中包含但不限于为实施和完成本项目全部工作所需的直接费用、管理费、踏勘现场费、技术服务费、保险、税金、利润、后续服务费所产生的费用、考察调研费、研究人员费用、成果制作、差旅费等相关费用等所有费用，是完成工作及后续服务的综合体现，招标人无需再就本项目咨询服务工作向咨询人支付任何其他费用。具体采购范围详见工程量清单谈判采购范围。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。*.*.*企业资质要求：响应人咨询机构一级注册造价工程师至少需**人以上，且各专业齐全。*.*.*企业业绩要求：近*年内具有*项及以上相关工程业绩。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：响应人须提供拟任项目负责人有效的一级注册造价工程师资格证书（须在本单位注册）；项目负责人具有*年（含*年）以上工作经验（以造价工程师证书初始注册取得日期为准）；项目负责人须为响应人在册员工，须提供拟任项目负责人****年**月至投标截止日任意连续*个月及以上的养老保险缴纳证明（社保机构出具或社保网站截图并加盖社保机构公章）。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体投标。*.谈判采购文件的获取凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间****年**月**日前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（*****://***.**********.**/******/#/*****，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.响应文件的递交*.*（*）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****年**月**日文件递交结束时间（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。（*）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。（*）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。*.开标时间、地点*.*(*)开标时间：****年**月**日**时**分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*谈判时间（预计）：****年**月**日**时**分（具体时间另行通知）。*.*谈判方式（预计）：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道**号联系人：邓工电话：***********电子邮箱：*********@**.****.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：李工电话：************电子邮箱：****@***.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联系电话：************中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司****年**月**日