三峡能源广东韶关市曲江区大塘*****农光互补项目集电线路工程专业分包标段询比采购公告（采购编号：）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交三峡能源广东韶关市曲江区大塘*****农光互补项目，项目业主为三峡新能源发电（韶关曲江）有限公司，资金已落实。其中三峡能源广东韶关市曲江区大塘*****农光互补包含的集电线路工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行集电线路工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取三峡能源广东韶关市曲江区大塘*****农光互补项目集电线路工程专业分包采购文件参与本项目集电线路工程专业分包采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:广东韶关市曲江区大塘镇。*.*工程概况及标段概况：项目规划容量直流侧***.******.*工期要求计划开工日期为****年*月**日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，竣工日期****年*月**日，且满足业主要求工期。*.*质量要求符合国家、行业及电网公司验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。*.*采购范围本次采购范围为****集电线路工程施工、项目前期工程合规手续办理、并网相关技术服务及协调、配合项目完成竣工验收。****集电线路工程包括****集电线路及架空线路建筑安装工程，工作范围包括不限于：电缆沟开挖及回填、铺砂盖砖、保护管敷设、电缆井砌筑、顶管、电缆敷设、电缆头制作安装、标识桩、接地及防火封堵；杆塔基础、杆塔组立、导线及架空地线架设、金具及绝缘子串安装、隔离开关和避雷器施工、光缆敷设与熔接；工程所需的所有材料的采购（除甲供材料外）、到货验收、卸货、保管、转运，建设期工程保险；负责水土保持及环境保护设施施工及配合验收，配合劳动安全与工业卫生验收、环境保护监测与验收；负责消防施工安装和检测验收、施工图在政府职能部门的备案审查；负责本标段相关手续、工程相关检测及验收、相关职能部门办理工程移交手续以及质保期内的质量保证服务等；材料及试样的取样、送检和提供报告；施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌；本工程所有电气设备、所有电力电缆、控制电缆交接试验，并提供合格的接试验报告；施工外部关系协调（包括不限于：由于施工干扰所引起的村民阻工协调；由于地籍边界不清所引起村民纠纷的协调；由于本标段响应人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用、施工过程中发生的因征地问题阻工的协调及费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因响应人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；需要当地群众或者政府出面协助施工而进行的协调及费用；其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等）；施工过程中，由于响应人没有按图施工造成的超挖、超占范围等导致的问题，由响应人自行协调赔偿并妥善解决，如因此延误工期，采购人将按照延误时间予以考核，对上述原因引起的赔偿采购人有权直接扣减工程款补偿给个人或相关单位。施工临时道路、材料堆场、施工用电用水等的协调与费用承担。前期工程合规手续办理：响应人负责指导、协调并代理采购人办理本项目并网发电前所必需的各项政府及行业主管部门的审批、备案及验收手续并承担费用，具体项目包括但不限于：开工与建设手续及相关证件办理（施工许可证、地方施工备案、质量监督手续等）、专项评价与验收（职业病危害预评价、控制效果评价、安全验收评价、环境保护工程及验收、水土保持工程及验收、防雷验收、消防验收等）、监测与评估（环保监测与评估、水保监测与评估），并由具备相应资质的单位出具签章后的验收报告。并网相关技术服务及协调：响应人负责协调电网接口并完成电网要求的各项技术性工作并承担费用，确保本项目满足并网条件。具体包括：电网协调与接入系统服务（协调接入系统方案、办理调度数据网开通、光功率预测系统接入服务等）、涉网性能检测与试验服务（组织并实施电网要求的各项并网性能检测，包括不限于电网适应性检测、常规电气试验、电能质量检测、有功/无功功率测试、快速频率响应试验、高/低压穿越试验）。项目竣工验收：项目整体完工后，响应人负责统筹协调，主导完成项目的整体竣工及竣工验收工作，汇总整理各专项验收成果，协助采购人完成政府主管部门的最终竣工备案手续并承担费用。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑机电安装专业承包叁级或输变电工程专业承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：/*.*.*企业主要人员要求：*)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核*证；*)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；*)安全负责人：具有安全生产考核*证*.*.*企业工程业绩要求：提供近五年类似工程的合同、完工证明文件等*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年**月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商响应操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。响应工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台响应管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年**月**日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：罗莹电话：***********电子邮件：********@***.*****.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年**月**日