中国铁路网络有限公司机房设备安装工程施工总承包项目公开招标公告

*#***;

（项目编号： *****************；招标编号： **************** ）

*.招标条件

本招标项目机房设备安装工程施工总承包项目已经批准建设，批文编号为中信集团[****]***号、中国广电总经办纪[****]*号，项目业主为中信数字科技集团有限公司、中国广电网络股份有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为***%，招标人为中国铁路网络有限公司。项目已具备招标条件，现委托中化商务有限公司（以下简称“招标代理机构”）进行国内公开招标。

*.项目概况和招标范围

*.*项目规模：国家骨干通信网合作项目（以下简称本项目）机房设备安装工程（以下简称本工程）涉及***处机房。其中中国铁路呼和浩特局集团有限公司*处、中国铁路太原局集团有限公司**处、中国铁路西安局集团有限公司*处、中国铁路成都局集团有限公司**处、中国铁路南宁局集团有限公司*处、中国铁路广州局集团有限公司*处、中国铁路北京局集团有限公司**处、中国铁路济南局集团有限公司*处、中国铁路上海局集团有限公司**处、中国铁路南昌局集团有限公司**处。

*.*招标范围：本工程包含传输系统、基础设施网、电源及设备房屋环境监控、通信电源及防雷、视频监控、空调、门禁、周界报警、极早期探测等系统的设备安装及调试、线缆敷设等工作。

*.*建设地点：项目所在地

*.*计划工期：***日历天，计划开工日期：****年*月**日，计划竣工日期：****年*月**日，实际开工日期以甲方通知为准。

*.*质量标准：合格，符合现行国家、行业、地方质量验收标准及相关专业验收规范。

*.*质量保修期：自工程‌实际竣工并通过竣工验收之日起计**个月。

*.投标人的资格要求：

*.* 投标人具备有效的营业执照、安全生产许可证；

*.*本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的 通信工程施工总承包壹级资质或电子与智能化工程专业承包壹级资质；

*.*投标人须提供****年*月*日*投标截止时间完成与本项目相同或类似的高速铁路（时速***公里及以上）营业线施工总承包业绩不少于*项，须提供主要业绩清单，并出具相关合同复印件（含合同首页、盖章页、施工内容及清单页等）作为证明资料；

*.*投标人须提供 ****年度*****年度经审计的审计报告（应至少包含审计报告正文、完整的资产负债表、利润表、现金流量表和附注）的复印件（成立时间不满上述日期的，投标人提供自成立之日起的上述资料）。

*.*投标人须提供缴纳增值税证明，纳税所属期须为****年*月*投标文件截止时间前任意一个月，证明材料须为银行缴纳增值税付款凭证或税务局出具的完税证明（如投标人当期未发生应税行为，须提供****年*月*投标文件截止时间的增值税零申报的纳税申报表作为证明材料）。

*.* 投标人拟派项目经理须具备 通信与广电工程 专业 一级建造师注册 *#***;证书，通信工程相关专业高级工程师及以上职称，**年及以上铁路工程或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人等职位均可），具有*年以上项目经理（项目负责人）工作经验，具备有效的安全生产考核证书（*本），须提供证书复印件及其他证明材料，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系（提供自投标截止之日起近*个月内的社保缴纳证明），未担任其他在施建设工程项目的项目经理，但发生下列情形之一的除外：

（*）该在建施工项目与本招标项目属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（*）合同约定的工程验收合格的；

（*）因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含），经建设单位同意的。

（*）未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。

*.*本次招标 不接受 联合体投标。

*.*其他要求：

（*）投标人近三年不得存在人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；不允许有“骗取合同”有关的犯罪记录。投标人须提供“中国裁判文书网（******.*****.***.**）的查询截图。查询方式：①搜索两个关键词“投标人名称”和“行贿罪”（截图一）②搜索两个关键词“投标人名称”和“骗取合同”（截图二）。

（*）不允许投标人近三年在经营活动中有重大违法记录，不允许投标人近三年有败诉的且影响履约项目的法律纠纷，否则，投标将被否决。投标人须提供无不良记录声明。

（*）投标截止时间前，投标人不允许被人民法院列为失信被执行人；不允许被中华人民共和国应急管理部列入安全生产严重失信主体名单；不允许被中国国家铁路集团有限公司列为投标人已被处罚且在处罚期内或被列为黑名单；不允许被中国铁路网络有限公司列入投标人黑名单。出现上述情况之一的，其投标将被否决。投标时须提供未被列入黑名单或未在处理执行期间的声明。

①查询方式：“信用中国”（***.***********.***.**）、企业信用信息公示系统（***.****.***.**）、中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**）。②中华人民共和国应急管理部（****.***.***.**）查询方式：首页***;服务***;政务服务平台***;服务应用***;安全生产严重失信主体名单查询。③国铁集团投标人处理通报名单：国铁采购平台（*****://**.*****.**）信用评价。查询方式：信用评价***;信用评价结果***;处罚状态（分别查询处罚期内、黑名单）。

（*）不允许违规聘用铁路退休、辞退人员担任顾问、掮客的投标人参与铁路产品投标，否则将按合同进行追责。投标人须提供承诺书。

（*）不允许项目经理自递交投标截止时间前*年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，投标人须提供承诺书，格式自拟。

*.招标文件的获取

（*）潜在投标人可从****年*月**日起至****年*月*日，登录国铁采购平台(*****://**.*****.**/)，完成注册和审核后（国铁平台新用户注意：注册与审核时间较长，请合理安排时间），进入【物资采购】*【电子招投标（试）】，【采购公告】搜索对应项目名称，页脚处点击【确认参与】，点击获取文件【我要报名】，完成后即可获取招标文件。

（*）国铁平台操作过程如有问题，请联系国铁采购平台客服，联系电话：*********转*号键，客服服务时间：周一至周日(*时***时)。

（*）未在国铁采购平台登记获取本招标文件的投标人，其投标文件将被拒绝。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 **** 年 * 月 ** 日 * 时 ** 分（北京时间），地点为 北京市丰台区右安门外玉林里*号北京商务会馆*层第*会议室 。

*.*递交方式：纸质文件现场递交。

*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*.开标的时间及地点

*.* 开标时间：同投标文件递交的截止时间。

*.* 开标地点：同投标文件递交的地点。

*.其他公告内容

*.*本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”和“国铁采购平台”网站上发布。中化商务有限公司未授权任何公司及个人转载相关信息。中化商务有限公司郑重提醒各潜在投标人注意：与本项目相关的招标事宜均须与中化商务有限公司指定人员联系，中化商务有限公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

*.*本项目接收异议的联系人和联系方式详见中化商务有限公司联系方式，投标人或其他利害关系人针对本项目的任何异议须在规定时间内通过书面形式（加盖异议单位公章）邮寄或发送电子邮件至中化商务有限公司指定联系人。

*.监督部门

本招标项目的监督部门为*#***; /*#***; 。

*.联系方式

招标人：中国铁路网络有限公司

地*#***; 址：北京市海淀区大柳树路*号*号楼

联系人：杨老师

电*#***; 话：/

邮*#***; 箱：/

*#***;

招标代理机构：中化商务有限公司

地*#***; 址：北京市丰台区丽泽路**号院平安幸福中心*座**层

项目负责人：陆文劼、范卉洁、康宁

电*#***; 话： ************/****

邮*#***; 箱： **********@********.***/*********@********

中化商务有限公司（章）

中化项目经理签名

*#***;**** 年 * 月 ** 日

*#***;

*#***;