江西/上饶-2026-04-23 00:00:00
玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目 发包公告
玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目
发包公告
发包条件及工程基本情况 | ||||
发包单位名称 | 玉山县人民法院 | |||
发包工程项目名称 | 玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目 | |||
工程项目建设地址 | 玉山县人民法院内 | |||
项目审批、核准或 备案机关 | 玉山县发展和改革委员会 | |||
批文名称及编号 | 关于玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目可行性研究报告的批复：玉发改审字[****]***号 | |||
建设规模 | 人民法院值班室维修改造面积**平方米，主要内容包括水电、卫生间、排污管、化粪池等；路面铺设沥青****平方米、厚*.**及路面硬质化***平方米、厚*.**米；具体以工程量清单为准。 | |||
项目投资 | 本项目控制价******.**元，招标要约价******.**元 | |||
工期要求 | *个月 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
资金来源 | 单位自筹 | |||
发包范围及标段划分 | ||||
发包范围 | 以工程量清单为准。 | |||
标段划分 | *个标段 | |||
投标（申请）人应具备的资格条件 | ||||
*.持有有效的营业执照。 *.持有有效的安全生产许可证。 *.具备市政公用工程三级（含）以上资质。 *.项目负责人：具备[注册二级建造师•市政公用工程]（含）以上资格、具备有效的*类安全生产考核合格证书以及提供本工程开标当月前（不含开标当月）连续*个月在本企业正常缴费的社会基本养老保险有效证明材料和尚未到期的劳动合同。（因工作单位变更不足六个月的，以证书中的变更时间为准）。 *.技术负责人：具备市政工程相关专业职称证书以及提供本工程开标当月前（不含开标当月）连续*个月在本企业正常缴费的社会基本养老保险有效证明材料和尚未到期的劳动合同。 *.施工现场管理人员：施工员（专业：市政工程）、质量员（专业：市政工程）具备有效的岗位证书（或培训证书）；专职安全生产管理员具备有效的*类安全生产考核合格证书。以上人员均须提供本工程开标当月前（不含开标当月）连续*个月在本企业正常缴费的社会基本养老保险有效证明材料和尚未到期的劳动合同。 *.法定代表人或委托代理人：提供法定代表人证书（或身份证明书）和本人身份证或法定代表人授权委托书和本人身份证。本项目委托代理人不做要求，但委托代理人必须为本企业正式员工，同时须提供本工程开标当月前（不含开标当月）连续*个月在本企业正常缴费的社会基本养老保险有效证明材料和尚未到期的劳动合同。 *.通过“信用中国”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、严重失信主体名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的发包活动。（提供相关网页截图） *.外埠来赣施工单位应根据《关于外省进赣建设工程企业信息登记管理通知》要求办理的企业信息登记并已审核通过的，可提供江西省住建厅官方网站（住建云）“省外进赣企业登记”查询截图。 **.须按发包公告附件格式范本（详见附件*、*、*），提供完整的报价书、承诺书及履约承诺书（内容格式须一致，否则按无效响应处理），并按要求盖章和签字。 **.本公告中所有要求提供社会基本养老保险的证明材料为江西省政务服务网***端提供的《江西省社会保险个人权益记录单》（提供二维码可查询）；外省投标人提供当地人社部门出具的带二维码可查询社会基本养老保险的证明材料。 注：①投标人须将资格条件要求的所有证书、证件及证明材料扫描件（或复印件）完整编制在投标文件（竞包文件）中并加盖投标人公章，并密封递交。 ②投标人未按资格条件要求提供全部证明材料，或提供的证明材料不完整、不清晰、查验链接无效、公章盖在社保二维码上致无法查验或不符合本资格条件任何一项要求的，其投标将被否决。 ③因投标人提供的材料虚假、模糊不清或不符合要求导致投标被否决的，由此引起的一切法律责任和经济损失由投标人自行承担。 | ||||
开标 | ||||
公告发布时间 | ****年*月**日 | |||
公告时间 | ****年*月**日至****年*月**日 | |||
报名时间、地点 | 凡符合资格条件且有意参加本次施工招标的投标人，其法定代表人或委托代理人可于****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分，前往上饶市公共资源交易中心玉山中心一楼（玉山县林冈山路行政服务中心西大门），携带以下资料参与报名： *.法定代表人证书（或身份证明书）及本人身份证原件与复印件，或法定代表人授权委托书及本人身份证原件与复印件。 *.现场递交密封完好的投标文件（竞包文件）一份并完成签到，签到报名序号即为随机摇号号码。 *.现场扫二维码加入群，完成后请立即离场。 | |||
开标时间 | ****年*月**日**点**分 | |||
开标地点 | 上饶市公共资源交易中心玉山中心三楼开标室 | |||
开 标 流 程 | *.投标人报名签到时的序号即为企业编号，该编号为投标人本次开标会的唯一编号（即球号）。注：如有重复报名将取消本次摇号资格。 *.已报名签到并递交投标文件（竞包文件）的投标人数量在**家以上的，则按报名序号随机抽取**个备选投标人（不再补抽）；投标人数量在**家以下的，则所有投标人均作为备选投标人。 *.通知入围**家备选投标人注册建造师须准时到达现场参加签到及答辩。由招标人对答辩合格的备选投标人所提交的投标文件（竞包文件）进行审查。 *.将所有合格的入围备选投标人号码球入机待摇，随机抽取*名中标候选人。当报名企业或有效备选投标人少于*家时，发包失败，发包人重新发包。 注：项目发包全程群直播和现场监控。 | |||
其他说明 | ||||
*.投标人不得为不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 *.拟派注册建造师未担任任何在建建设项目，且项目负责人不得为公务员及本单位以外的事业单位人员（是指在编在岗且是国家财政全额拨款或部分拨款单位工作人员）。 *.本项目投标严禁挂靠，要求参与该项目的法定代表委托代理人及其他人员均为本单位在岗人员；所有材料必须真实有效，如经查证属伪造一经查实，报行政主管部门记不良记录，依法处理。 *.本工程不接受联合体投标。 *.与发包人存在利害关系可能影响公开摸球公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加上述活动。 *.本项目要求拟派项目负责人（注册建造师）须在规定时限内准时到场参加答辩。请各投标人仔细研读发包公告中关于答辩会的有关事项说明。若因拟派项目负责人未按时到场答辩导致投标无效，由投标人自行承担。 *.合同协议条款将由发包人与中选人结合本工程具体情况协商后签订。 *.中选人的投标报价即为中选价，中选价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。 *.中标公示期间，中标企业法定代表人或建造师带齐所有资格条件要求的资料原件到发包单位进行比对。以上审查资料必须真实有效，对提供虚假材料的企业直接做废标处理，报上级行业监督主管部门进行相应处理。 | ||||
发包单位 | 玉山县人民法院 | 联系人及电话 | 桑先生 *********** | |
招标代理机构 | 江西宏大工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 徐先生 *********** | |
招 标 代 理 机 构 | （公章） 法定代表人（签字或盖章）： ****年 月 日 | 建 设 单 位 | （公章） 法定代表人（签字或盖章）： ****年 月 日 | |
玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目答辩会有关事项说明
为确保玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目的质量、进度、投资、生产、施工得到全面控制和管理，切实保障项目顺利实施，决定在本项目开标当日召开项目负责人(注册建造师)答辩会。具体安排如下:
*、时间地点
时间：开标当日，从已报名签到的投标人中随机抽取**名，确定为备选投标人。备选投标人须在备选结果产生后的**分钟内（以微信群发布通知时刻为计时起点）到达开标会现场签到。
地点：上饶市公共资源交易中心玉山中心三楼非必招开标室
*、投标人应委派本项目项目负责人（注册建造师）到达答辩会现场参与答辩，到会的项目负责人（注册建造师）必须保持与投标文件中拟派项目负责人（注册建造师）一致，凭其本人建造师新版电子证书、投标人授权委托书（原件）、身份证原件以及其复印件（以上所有材料加盖投标单位公章）查验身份。未委派项目负责人（注册建造师）到达现场的，投标无效。
*、投标人应实时密切关注开标现场实况，前**名备选投标人产生后，现场工作人员也将拨打投标人报名表所填的电话号码，通知该**名投标人。未按时到达现场，投标无效。按时到场且资格审查合格的投标人≥*家，继续开启下一步开标流程。如**家投标人拟派项目负责人（注册建造师）未按要求参加答辩会少于*家或未通过资格审查少于*家，本项目流标。
*、招标人查验拟派项目负责人（注册建造师）证书证件原件并核对其身份，留存复印件。签到截止后，答辩会正式开始。
*、需答辩的问题已同步发布，答辩会回答的问题为*道必选题和*道选答题（共回答*道）。选答题由招标人代表在答辩会正式开始前在已公布的问题清单中随机抽取*道题目，各投标人拟派的项目负责人（注册建造师）现场以纸质方式书面答辩并签字确认，如投标人答辩材料出现空白、涉嫌违法违规、答错*题（含*题）以上的，可以否决该投标人答辩内容，其余情况一般应对答辩内容做符合判定，陈述时间限时十五分钟。
*、请各投标人仔细阅读答辩会有关事项说明，因投标人拟派项目负责人（注册建造师）未在规定时间到场答辩导致投标无效的，由投标人自行负责。
玉山县人民法院值班室维修及路面沥青铺设项目答辩会问题
一、必答题
*.根据发包公告，本项目工期要求为（ ）
*：国家定额工期**日历天
*：招标人要求的施工工期*个月
*：投标人自报施工工期
二、选答题（由招标人代表在以下问题中确定*道题目）
*.根据发包公告，本项目的招标人为（ ）
*：玉山县住房保障中心
*：玉山县市场建设开发有限公司
*：玉山县人民法院
*.根据发包公告，本项目的建设地点为（ ）
*：玉山县人民法院内
*：玉山县三清山大道
*：玉山县武安大道
*.根据发包公告，投标人的资格类别和等级描述正确的是（ ）
*：建筑工程三级(含)以上
*：建筑装修装饰工程二级(含)以上
*：市政公用工程三级(含)以上
*.根据发包公告，投标人项目负责人资格类别和等级描述正确的是（ ）
*：[注册二级建造师•建筑工程]（含）以上
*：[注册二级建造师•市政公用工程]（含）以上
*：施工企业劳务备案
*.根据发包公告，本项目的资金来源为（ ）
*：上级资金及单位自筹
*：单位自筹
*：财政资金
*.根据发包公告，本项目的招标方式为（ ）
*：邀请招标
*：公开招标
*：不招标
*.根据发包公告，本项目资格审查方式采用（ ）
*：资格后审
*：资格预审
*：资格不审
*.项目审批、核准或备案机关为（ ）
*：上饶市广丰区发展和改革委员会
*：玉山县发展和改革委员会
*：江西省三清山风景名胜区经济发展局
**.根据发包公告，本项目划分为几个标段（ ）
*：*个标段
*：*个标段
*：*个标段
附件*：
报价书
（发包单位）：
*.根据网上发布的 工程的发包公告，我单位经考察现场和研究贵方的发包公告后，响应发包单位的报价。愿以人民币（大写）： ；（小写）： 元的总包干价完成本次发包范围的全部工作。
*.如果我方中选，我方将在规定的时间内按中选价同贵方签订施工合同，如果违约，贵方有权中止我方中选并选择其它中选单位。
*.如果我方中选，我方将按照发包公告和中选通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在工程施工中忠实履行合同。
承包人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
单位地址：
邮政编码：
电话：
开户银行：
银行账号：
日期： 年 月 日
附件*：
承诺书
（业主单位）：
根据发包人发出的发包文件，我单位对发包文件要求响应的有关项目管理人员到岗履职等内容做出以下承诺，并忠实的信守和履行承诺:
*、我单位拟派 工程的注册建造师（建造师姓名） 未担任任何在建建设项目。
*、我单位若中标，投标文件中的注册建造师和关键岗位人员按施工要求全部到场，除不可抗力因素之外，施工期内不更换。
*、在施工过程中，我单位将按照投标承诺的人员加强项目的管理。
*、我方保证所有投标信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律和经济责任。
特此承诺！
响应企业：（盖章）
法定代表人：(签字)
年 月 日
附件*：
履约承诺书
（发包单位）：
我公司参加 年 月 日的 工程发包项目投标，并有幸成为该项目施工拟中选承包人，为确保本项目按照发包要求顺利实施，现我公司郑重承诺如下：
*、承诺我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的。同时在响应本项目发包活动中无资质挂靠、围标串标、弄虚作假等行为，违者承担相应的法律和经济责任。
*、承诺我方在本项目实施全过程不发生转包和违法分包行为，违者承担相应的法律和经济责任。
*、承诺我方在领取《中选通知书》后，七天内与发包单位签订施工合同，并及时组织施工。严格按照发包文件所承诺的报价、质量、工期、安全、环保、文明施工、信息化管理等内容组织实施。
*、承诺我方施工现场的建造师、技术负责人和其他关键岗位人员严格执行饶建发【****】**号文《上饶市建筑工程施工项目现场关键岗位人员刷脸考勤办法（试行）》同时按照项目管理人员到岗承诺书实施，项目实施后发包单位项目管理人员现场到岗每月不少于**天，服从发包单位刷脸考勤管理。
*、我方接到《中选通知书》后*天内提交或实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款*％。
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接相关职能部门做出的取消中选资格、记录不良行为的处罚，并承担相应的法律和经济责任。
承诺人：（单位公章）
法定代表人：（签字）
年 月 日
