标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标段名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

投标人资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标段内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

子项目名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

子项目内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

子项目名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

子项目内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标的名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

意向受让方（投标人）资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标的内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容

标的名称：

***********************甘肃省水利厅窦家山绿化基地上水工程维修改造项目

统一交易标识码：

****************************************

意向受让方（投标人）资格条件：

*.*营业执照: 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格,提供合法有效的营业执照; 安全生产许可证: 具备有效的安全生产许可证; *.*投标人须具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级以上 (含贰级) 资质; *.*投标人须提供近三年（*********年度或*********年度）合法的财务审计报告；公司成立不足三年的须提供自成立以来合法的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明文件（在有效期内）； *.*投标人近五年（指****年**月**日至今）承担过水利工程相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）； *.*投标人需提供近半年内任意一个月缴纳税收任意税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件； *.*投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前近半年内至少连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件； *.*信誉要求: 投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标;投标人未被列入 "信用中国网" (**, ****** *****. ***. **)重大税收违法案件当事人名单, 未被列入 "中国执行信息公开网" ( ****://** **. * *** *. ***. **)记录失信被执行人名单, 在 "中国裁判文书" 网(*** ***. *****. * **. **) 查询近*年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的, 方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在 "信用中国网、 中国执行信息公开网、中国裁判文书网"查询结果截图为准,如相关记录失效,投标人须提供相关证明材料); 凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位 (企业) 、在全国水利建设市场监管服务平台 (*****://** **. *. ***. * *) 失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标; *.* 项目管理人员资格要求 : 项目经理须持有水利工程专业贰级以上 (含贰级) 注册建造师资格证; 技术负责人资格: 技术负责人须具备水利工程专业中级及以上职称; *.*近*年发生的诉讼及仲裁情况: 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件; *.**其他人员 : 施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书; 其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书; 拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员 (在投标文件中提供近半年连续三个月社会保险缴存凭证、加盖社保部门印章的拟投入本项目管理人员社保花名册原件扫描件) ; 在工程施工期间, 上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责, 非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的, 应按不低于约定资质、能力、业绩等条件, 书面报请项目法人批准后上岗; 安全生产应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 *.**本项目不接受联合体投标。

标的内容：

施工图及工程量清单范围内所有建设内容