防城港市污水处理厂三期工程及管网改造工程（重）施工招标更正公告（一）

2026-04-13

广西/防城港变更澄清

防城港市污水处理厂三期工程及管网改造工程（重）施工招标更正公告（一）
广西/防城港-2026-04-13 00:00:00

【信息时间：********** **:**】【阅读次数：】【字号大中小】

各潜在投标人：

现对防城港市污水处理厂三期工程及管网改造工程（重）施工招标（项目招标编号：********************）招标文件部分内容做如下修改：

序号	澄清内容	原招标文件内容	修改后招标文件内容	备注
*	招标公告.	根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	开标时间及投标截止时间	开标时间及投标截止时间原为：***年月*日时**分	开标时间及投标截止时间现为：***年月*日时**分
*	第二章投标人须知前附表..* 要求工期	计划开工日期：***年月日计划竣工日期：*年月**日	计划开工日期：***年月日计划竣工日期：*年月**日
*	第二章投标人须知前附表..* 投标人资质条件、能力、诚信要求（*）诚信要求：	①根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	①根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	第二章投标人须知前附表..* 评标委员会的组建	评标委员会构成：人，其中招标人代表人【要求详见本表后的备注】，专家人。评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类人、经济类人；技术类专家人、经济类专家人。【注：经济类评委人数不应多于人。】。	评标委员会构成：人，其中招标人代表人【要求详见本表后的备注】，专家人。评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类人、经济类人；技术类专家人、经济类专家人。【注：经济类评委人数不应多于人。】。
*	第二章投标人须知前附表..* 履约保证金	合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%	合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%
*	第二章投标人须知正文部分..* 投标人不得存在下列情形之一：	（）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“信用中国”网站（.********..）中列入失信被执行人名单；（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	（）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站（*://.*../）中列入失信被执行人名单；（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款.：	承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 ** 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%的履约担保	承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 ** 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%的履约担保
*	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款*..*预付款的支付	预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)*%。承包人承诺，发包人在支付预付款时将支付金额的%支付至承包人开立的农民工工资专户。	预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)**%。
**	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款*..进度款审核和支付（）农民工工资支付	工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的 ** %。发包人按工程价款结算总额的 * %预留工程质量保证金。	工程完工并竣工验收质量合格，且结算经业主委托的第三方造价咨询机构审定并出具正式报告后，工程款支付至结算总价的*%；发包人按工程价款结算总额的%预留工程质量保证金。

招标文件涉及以上内容的，均作相应更正，以更正后内容为准。

特此通知。

招标人：广西防城港北投水务有限公司

招标代理机构：广西合盛工程咨询有限公司

****年*月**日

附件：防城港市污水处理厂三期工程及管网改造工程（重）施工招标更正公告（一）.***

序号	澄清内容	原招标文件内容	修改后招标文件内容	备注
*	招标公告.	根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	开标时间及投标截止时间	开标时间及投标截止时间原为：***年月*日时**分	开标时间及投标截止时间现为：***年月*日时**分
*	第二章投标人须知前附表..* 要求工期	计划开工日期：***年月日计划竣工日期：*年月**日	计划开工日期：***年月日计划竣工日期：*年月**日
*	第二章投标人须知前附表..* 投标人资质条件、能力、诚信要求（*）诚信要求：	①根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	①根据最高人民法院等部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔*〕号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	第二章投标人须知前附表..* 评标委员会的组建	评标委员会构成：人，其中招标人代表人【要求详见本表后的备注】，专家人。评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类人、经济类人；技术类专家人、经济类专家人。【注：经济类评委人数不应多于人。】。	评标委员会构成：人，其中招标人代表人【要求详见本表后的备注】，专家人。评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类人、经济类人；技术类专家人、经济类专家人。【注：经济类评委人数不应多于人。】。
*	第二章投标人须知前附表..* 履约保证金	合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%	合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%
*	第二章投标人须知正文部分..* 投标人不得存在下列情形之一：	（）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“信用中国”网站（.********..）中列入失信被执行人名单；（以评标阶段通过“信用中国”网站（.*******..*）查询的结果为准）。	（）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站（*://.*../）中列入失信被执行人名单；（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（**://.*..*/）查询的结果为准）。
*	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款.：	承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 ** 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%的履约担保	承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 ** 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的*%的履约担保
*	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款*..*预付款的支付	预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)*%。承包人承诺，发包人在支付预付款时将支付金额的%支付至承包人开立的农民工工资专户。	预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)**%。
**	第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款*..进度款审核和支付（）农民工工资支付	工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的 ** %。发包人按工程价款结算总额的 * %预留工程质量保证金。	工程完工并竣工验收质量合格，且结算经业主委托的第三方造价咨询机构审定并出具正式报告后，工程款支付至结算总价的*%；发包人按工程价款结算总额的%预留工程质量保证金。