两江新区龙盛数智化产业项目施工答疑及补遗通知一

各潜在投标人：

现对两江新区龙盛数智化产业项目施工答疑、补遗如下：

一、答疑部分

质疑一：本公司具有物流仓储业绩是否能满足招标文件要求

答： 根据中华人民共和国国家标准《建设工程分类标准》（**/* **********）中“*建筑工程”之“*．* 工业建筑工程*．*．* 工业建筑工程可分为厂房（机房、车间）、仓库、辅助附属设施等。*．*．* 厂房（机房）包括各行业工矿企业用于生产的工业厂房和机房等，按照高度和层数可分为单层厂房、多层厂房和高层厂房，按照跨度可分为大型厂房、中型厂房、小型厂房。”

本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

请投标人按照招标文件要求提供业绩证明资料，由评标委员会根据投标人提供的业绩证明资料判定是否满足要求。

质疑二：*、招标清单中，************女儿墙*****，项目特征描述为***，与项目名称不一致，项目特征是否应调整为*****，请招标人明确。

*、招标清单中，************、************、************零星混凝土，未明确混凝土标号，是否为***，请招标人明确。

*、消防泵房内的内外壁热浸镀锌钢管是否应该采用加厚型。清单项目特征未描述，请明确。？

答：以本次发布的补遗为准。

质疑三、四：*、专用合同条款，第***页，*.人工、材料单价的确定原则：人工、材料单价按投标报价中相同专业的人工、材料单价的低值执行（若投标报价的人工单价高于定额基价的人工价格，则按定额基价执行；若投标报价中材料单价高于实际开标之日前 ** 天（起算点不含开标当日，下同），对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的材料价格，则按造价信息价格执行（如有区间取中间值））；投标报价中没有的人工单价按照实际开标之日前 ** 天，对应季节出版的《重庆工程造价信息》所公布人工单价执行；投标报价中没有的材料单价按实际开标之日前 ** 天，对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的信息价下浮 **%后的价格执行。

质疑内容：人工的调整，也应参照信息价。

建议修改：*.人工、材料单价的确定原则：人工、材料单价按投标报价中相同专业的人工、材料单价的低值执行（若投标报价的人工单价高于实际开标之日前 ** 天（起算点不含开标当日，下同），对应季度出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的人工价格，则按造价信息价格执行（如有区间取中间值）；若投标报价中材料单价高于实际开标之日前 ** 天（起算点不含开标当日，下同），对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的材料价格，则按造价信息价格执行（如有区间取中间值））；投标报价中没有的人工单价按照实际开标之日前 ** 天，对应季度出版的《重庆工程造价信息》所公布人工单价执行；投标报价中没有的材料单价按实际开标之日前 ** 天，对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的信息价下浮 **%后的价格执行。

*、专用合同条款，第***页，（*）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延后一天，承包人应按合同价款的 *.**‰向发包人支付工期违约金。违约金总额不超过签约合同价的 **%。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。承包人未按经批准的进度计划组织施工，月实际进度与计划进度相比连续三个月延后 ** 日历天以上的，发包人有权解除合同，没收全部履约保证金，承包人同意放弃取得已完部分工作量 **%的工程款，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。

质疑内容：该条款处罚标准过高，违背法律规定及公平原则，单方加重承包人责任。本项目投资额约*****万元，按日*.**‰计算，每日违约金*****元，总额最高达****万元（占合同价**%），远超发包人实际损失及行业惯例，违反《中华人民共和国民法典》第五百八十五条相关规定。同时，条款约定进度连续三个月延后**日历天以上即解除合同、没收全部履约保证金，承包人还需放弃已完工作量**%工程款并赔偿全部损失，存在处罚叠加、责任重复问题。恳请招标人调整条款，将违约金调至日*.**‰**.**‰、总额上限*%***%，取消已完工程款放弃约定，明确履约保证金与损失赔偿衔接，确保处罚与违约程度、实际损失匹配，符合法律及行业惯例。

**、由于铜材市场价波动较大，建议将电线电缆纳入材料调差，具体调差方式如下：电线、电缆价格按照“上海有色网”（*****://***.***.**/）*#电解铜现货平均价格进行实际价格调整（价格波动*%内则不调整），

调整方式为** = ** ±[( ︱*******.**︱)/****] × *

**：结算单价

**：本次投标单价

**：结算铜价，自实际开工时间起至合同约定的工期结束时间止，上海有色网月平均铜价计算（月均铜价计算方法：每月*日、**日、**日的铜价算数平均值，遇节假日顺延下一交易日；如遇停工或者不可抗力，其停工期间月份不参与铜价算数平均数计算）。

**：本次投标的基准铜价(投标截止期当天铜材价格，遇周末或节假日顺延下一交易日)

*：＝截面积×铜密度/****（每米铜含量，单位：公斤/米）元/米。

答：按招标文件执行。

质疑五：*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.* 其他项目清单的报价要求，本项目土地自平衡管理服务费标准为 ** 元/立方米，列入暂估价，不参与竞争报价。投标人要在签订合同之日起 ** 个工作日内签订相关协议，并以预缴纳的方式一次性缴清本项目所有土石方自平衡管理服务费。

质疑内容：由于此费用为一次性预缴，请招标人明确，此费用是否在土石方工程施工完成后一次性支付。

*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.** 投标报价的特别说明：投标人应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施及风险费用纳入本次投标报价内，结算按专用合同条款执行。*)本合同已约定的调差条件之外的市场价格波动风险，纳入投标报价，结算不单独计取；......**）本项目可能存在拆迁，若因拆迁问题导致项目阻工，承包人应积极配合解决，包括但不限于：配合拆除地上地下障碍物埋藏物、人员协调、环保、安保等费用；

质疑内容：该条款要求投标人将所列**项措施及风险费用纳入投标报价，结算按专用合同条款执行。该**项费用均为工程必要支出，直接影响报价合理性，恳请招标人将其全部纳入招标控制价；若未纳入，建议修改条款为该**项费用按实际发生、依据合同计价原则据实结算，保障招投标公平及承包人合法权益。

*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.**，**)承包人中标后在项目施工阶段需接入龙兴公司自建项目工程安全服务平台（简称：小渝儿），平台使用费按 **** 元/月·项目包含在投标报价中，不再单独计费；

质疑内容：该条款强制要求承包人中标后接入龙兴公司自建的“小渝儿”平台并承担固定使用费，涉嫌指定服务供应商，违反《工程建设项目施工招标投标办法》相关规定，限制公平竞争、违背招投标公平公正原则。请取消强制接入及固定费用约定，允许承包人自主选择合格平台，相关费用按实际合规标准及合同约定计价执行。

*、专用合同条款，*.*.*因发包人原因导致工期延误：在合同履行过程中，除通用条款约定外，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的， 延长工期 ***个日历天（含）以内的，由发包人承担工期延长，由承包人承担费用增加；延长工期 *** 个日历天以上的，由双方另行协商确定：

质疑内容：因发包人原因导致工期延误，属于发包人责任，如发生，应延长工期，并承担相应费用，不应设置***个日历天的限制。

建议修改：*.*.*因发包人原因导致工期延误：在合同履行过程中，除通用条款约定外，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，延长工期，并由发包人承担增加费用。

答：*、施工单位进场后签订相关协议，建设单位按照协议约定计量支付该部分费用；

*、按招标文件执行；

*、投标人可根据招标文件要求选择“小渝儿”或自行选择其他安全服务平台。但相关安全平台必须满足招标人自建项目安全管理要求，相关费用不单独计取。

*、按招标文件执行。

质疑六：*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.*.* 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

质疑内容：本条款约定 “因忽视工地踏勘相关情况导致的索赔或工期延长申请均不获批准”，属于单方加重投标人责任、免除招标人法定信息披露义务的显失公平条款。现场条件、地质、拆迁、道路等核心信息应由招标人依法完整提供，投标人踏勘仅为辅助了解，不能以此免除招标人对项目基础信息真实性、完整性的责任，该条款违背招投标公平公正原则，应予以修改。

修改建议：投标人应自行踏勘工地，充分了解场地、地质、交通、拆迁、储存装卸等现场条件并合理报价；因招标人未如实披露现场关键信息导致的费用增加与工期延误，按合同及法规处理。

*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.*.*投标报价的特别说明：“技术措施综合包干费”，最高限价为 ** 元/㎡。......上述措施包干费所包括的工程内容和工作内容，是中标人承接本 工程项目所应完成的工程内容和工作内容，中标人应无条件按招标人的要求完成，不得拒绝，否则，视为违约。

质疑内容：该条款设定**元/㎡（总金额约***万元）的最高限价，需覆盖**项工作内容，单价严重偏低、无法覆盖实际成本，且单方将全部施工风险转移至投标人，部分内容超出常规技术措施费范畴，违背招投标公平原则及成本匹配原则。请招标人重新测算并调整该包干单价，剔除专项工作内容、合理划分风险责任，明确费用调整情形，保障招投标公平及投标人合法权益。

修改建议：建议调整为**元/**。

*、招标文件中，投标须知前附表，*.*投标报价，*.*.*.*，**）桩基础工程塌孔如采用砼回灌，二次及多次回灌、成孔、钢筋笼吊放，土石方（含回灌混凝土渣）外运费用包含在本包干措施费中，不单独计费；桩基础工程塌孔如采用钢护筒，钢护筒不论是否拔出所产生的全部费用已包含在本包干措施费中，不单独计费。承包人应充分考虑桩基施工中的风险，采取各种施工措施避免塌孔，不得因招标时的地勘数据与进场后详勘数据有差异向发包人索赔费用。

质疑内容：若因提供的勘察资料不准确，属于发包人责任，不应由承包人承担。

建议增加：若因勘察资料与现场实际情况不符导致增加费用，经发包人、监理人确认后，按实调整。

答：*、按招标文件执行；

*、按招标文件执行；

*、按招标文件执行。

质疑七：*、招标文件第二章投标人须知中*.**中规定不允许分包，而第四章 合同条款及格式的第三部分 专用合同条款中*.*.*(***)规定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作等国家法律、法规禁止分包的工程，请问本项目是所有专业，劳务分包都不允许，还是只禁止违法分包？

答：本项目禁止转包、违法分包及挂靠。

质疑八：*.如投标报价未低于异常低价警戒线，投标文件“投标报价合理性说明（如有）”处是否可以打“/”或者不填即可？

*.商务部分的投标人业绩和商务部分的人员业绩若为同一个业绩，能否重复减少经评审的投标价格?

*.请问承担施工工作的***业绩，能否满足施工的业绩要求？

*.签约合同价在*****万元及以上***业绩能否满足工程造价金额的要求？

答：*.均可。

*.可以，但通过资格审查的业绩不参与商务评审，其余按招标文件执行。

*.本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

*.详见质疑八第*条回复

质疑九：投标人须知前附表*.*.*财务要求“投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。”请问，是否仅需提供审计报告及财务报表中现金流量表、资产负债表、利润表即可？

*.请问在投标文件中，提供合并版或非合并版的财务审计报告及财务报表是否均可？

答：*.根据本项目招标文件要求，需提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

*.投标人按招标文件要求提供资料，由评标委员会根据投标人提供的资料判定是否满足要求。

质疑十：*.投标文件中下划线上、空格处、表格中无需要填写或无法填写内容的，是否可以填“/”或不填(空白)？

*.请问在投标文件中，提供合并版或非合并版的财务审计报告及财务报表是否均可？

答：*.均可；

*.投标人按招标文件要求提供资料，由评标委员会根据投标人提供的资料判定是否满足要求。

质疑十一：招标文件中第八章投标文件格式部分的（三）其他资料中要求放入“按照招标文件第二章投标人须知前附表第 *.*.* 项、第 *.* 款要求提供的资料”，如在其他部分有提供格式，且提供过的投标资料，是否不需再重复放入（三）其他资料中？

答：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第*.*.*项和第*.*款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料），否则视为未提供。
质疑十二：报价部分，要求上传封*，是否可以直接上传电子版，然后按要求，在造价人员签字、盖执业印章处，直接加盖电子签章和电子执业印章即可？

答：可以。

质疑十三：*.业主投标人须知前附表*.*.*人员养老保险证明要求体现"本单位参保时间（或起始参保时间）"，是否为缴费月份或缴费起止时间只要包含****年*月至****年*月即可?

*.招标文件要求提供营业执照、资质证书的扫描件，请问是否提供正本或副本的扫描件均可？

*.投标文件提供的合同协议书扫描件是否提供关键页即可？

答：*.是的。

*.均可。

*.按招标文件执行。招标文件已明确“提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。注：当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。”。

质疑十四：根据《建质[****]***号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可？

回复：根据《安全生产法》第五条款，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。请按照招标文件执行。

质疑十五：*.投标函中“工期”和“工程质量”是否使用电子投标系统中显示的工期“达到招标文件的要求”、工程质量“招标文件的要求”即可，可不进行修改？缺陷责任期是否填写“**个月”即可？

*.投标函附录中，工期、分包、工程质量的约定内容是否可以填写“达到招标文件的要求”即可？

*.现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且也在其分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。若投标人分公司为无独立法人的企业分支机构，请问是否可以使用投标单位分公司名义缴纳的养老保险证明？

*.招标文件第八章投标文件格式中，“资格审查部分（二）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺？

*.资格审查部分（二）承诺中，“其他承诺事项”一栏，若无相关内容需承诺，能否填写“/”或不填写？

回复：*.投标函中“工期”和“工程质量”可以使用电子投标系统中显示的工期“达到招标文件的要求”、工程质量“招标文件的要求”。缺陷责任期可以填写“**个月”

*.投标函附录中，工期、分包、工程质量的约定内容可以填写“达到招标文件的要求”。

*.非独立法人的分公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

*.招标文件中明确写明承诺格式见第八章投标文件格式的，可不再额外提供其他的承诺。

*.均可。

质疑十六：关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的****格式编写？

回复：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）直接填空即可，其他投标文件格式均按照以系统导出加盖电子**的***招标文件为准。

质疑十七：关于变更计价原则中，报价没有可以参考的采取套定额的方式，其实人工材料的确定原则“人工、材料单价按投标报价中相同专业的人工、材料单价的低值执行（若投标报价的人工单价高于定额基价的人工价格，则按定额基价执行；若投标报价中材料单价高于实际开标之日前 ** 天（起算点不含开标当日，下同），对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的材料价格，则按造价信息价格执行（如有区间取中间值））；投标报价中没有的人工单价按照实际开标之日前 ** 天，对应季节出版的《重庆工程造价信息》所公布人工单价执行；投标报价中没有的材料单价按实际开标之日前 ** 天，对应月份出版的《重庆工程造价信息》（不含网员价和厂商信息价）所公布的信息价下浮 **%后的价格执行”，之后再根据报价下浮比例同比例下浮。问题*：“若投标报价的人工单价高于定额基价的人工价格，则按定额基价执行”，定额基价为**年的水平，与现价相差甚远。建议把定额基价改为当季度信息价。问题*：因报价下浮已经考虑到了相应人工、材料费中，变更计价不应该既在人工、材料单价上要求下浮，又在综合单价上再次按照报价下浮比例同比例下浮，是否可将人工、材料单价确定原则调整为按照信息价计入，没有信息价的由发包人根据市场行情认质核价，之后综合单价考虑同比例下浮才符合与报价同等水平的逻辑关系。

回复：按招标文件执行。

质疑十八：土地自平衡服务费**元/**是否含税？

回复：施工单位进场后签订相关协议，按照协议约定计量支付。

质疑十九：*．***“投标报价同一单位工程中项目名称、项目特征及工程内容相同的分部分项工程量清单项，为同一工程类别且招标限价相同的其综合单价必须相同”，请问如何理解“同一单位工程”？是清单里面分类的“***厂房*土建工程”、“***厂房*土建工程”···分别各自算作同一单位工程还是所有的相同专业的工程均算作同一单位工程还是一栋楼算作同一单位工程？

回复：本项目中以单独的楼栋为单位工程，如***厂房、***厂房为分别的单位工程。

质疑二十：*.总平图南侧有高压保护线、现状管网保护线，特别是高压保护线影响*区结构施工，请明确高压保护线拆除时间？另外场地内是否存在其他地下管线，请提供一份地下管网图及地上管线图。

*、项目东南角位置在建筑总图上显示存在现状管道空沟，与结构施工范围重合，该区域是否还存在相应管线，若存在请提供相应资料，若现场实际管线情况与现有图纸中的现有管网信息不一致，请更新管网信息，避免提供错误信息。

*、施工阶段或总装车间拆除时，是否停产？

*、请发包人明确临时办公场所位置，以及提供施工现场用电接驳点。

回复：*、现状*****复山东西线暂无拆除计划，其余详见挂网施工图和地勘报告；地上管线自行踏勘。

*、暂不考虑规划的架空高压线的影响，架空管线以现场踏勘为准，地下管线详见挂网施工图和地勘报告；

*、施工阶段总装车间不停产，施工单位须做好保护措施，保证总装车间生产入住企业不停产；

*、临时办公场所位置由投标人结合施工图和现场自行考虑，具体水电接驳点，由发包人在工地项目红线范围外**** 米内提供施工用电、用水接口为准；临时接电接口为箱变，但投标人用电容量超过****时，需要投标人自行申请。

质疑二十一：*.本工程涉及土石方开挖等工作，请发包人明确弃土场位置及弃土场距离等。

*、是否需考虑发包人的办公场地需求，若有，请明确需求；

*、招标文件中关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人负责提供场所并承担相关费用，是否违反监理工作十不准；

*、项目南侧*****架空电力线为规划阶段，技术部分要求“高压线影响方案”是否冲突？是否在项目建设周期内，相应高压线路会进行施工？

回复：*、以本次发布的设计回复内容为准。

*、需要提供发包人的临时办公场地；

*、详见本次补遗；

*、不考虑规划的架空电缆情况。项目建设周期内，暂无施工计划；

质疑二十二：*.本工程已建成建筑*****平方米，拆除****平方米，请提供拆除相关资料。

*、请提供临时用水、用电接驳点位。

*、招标文件中明确总建筑面积约*****平方米。图纸总平面施工图设计总说明中，项目规模为新建建筑面积******.**平米，请明确以哪个为准。

*、招标文件中总装车间、***生产厂房（**/***）及部分地下车库进入规划轨道交通**号线白桥站—两江大道站区间隧道安全保护区范围内。图纸中未明确具体范围，建议补充。

回复：*、拆除相关资料详施工图，具体详见挂网施工图纸；

*、具体水电接驳点，由发包人在工地项目红线范围外**** 米内提供施工用电、用水接口为准；临时接电接口为箱变，但投标人用电容量超过****时，需要投标人自行申请；

*、总面积以招标文件为准；

*、此部分轨道交通处于前期规划阶段，不影响本次投标。

质疑二十三：*、本工程工期要求为***日历天，为便于进度计划编制，请暂定开工日期，具体开工日期以现场实际为准。

*、本工程部分建筑位于**号线安全保护范围内，局部位于规划**号线安全保护区内，鉴于施工安全，请提供涉及轨道保护相关资料。

*、招标文件中描述本项目在在建轨道交通**号线和规划轨道交通**号线的安全保护区范围，但平面图中显示为**号线和**号线？

回复：*、为便于投标人编制进度计划，请自行拟定计划开、竣工日期。

*、相关资料详《重庆市轨道交通条例》；

*、暂以招标文件为准，施工单位进场后，按轨道交通规划要求适时调整。

质疑二十四：**.* 索赔特别条款：承包人不得因工程量增减或工作内容增减提出任何索赔。

上述条款约定不合理，工程量的增减都有可能造成承包人费用的增加，建议增加“相关费用由双方协商后解决”。

回复：按招标文件执行。

质疑二十五：*.因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延后一天，承包人应按合同价款的*.**‰向发包人支付工期违约金。违约金总额不超过签约合同价的**%。

《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确定。建设工程行业的利润率一般在*%左右，实践中，在计算或调整违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。

请发包人充分考虑建设工程行业特点及承包人成本，设置合同总体承包人违约金上限为合同金额的*%为宜。

回复：按招标文件执行。

质疑二十六、二十七：一体化处理设备，参数只有日处理量，无其设备配套图及清单，请提供详细的设备组成材料表，便于询价。

回复：详见本次发布的清单限价，请投标人综合考虑报价。

质疑二十八：请问招标人，业绩为仓库、物流基地等工业建筑是否满足招标文件要求？

回复：详见质疑一回复。

质疑二十九：我司一个*个亿的厂房只签订了一个施工合同，因业主开发要求被分成了三个标段，分别由三个项目经理实施，其中一个标段工程造价大于*****万元且竣工时间为****年以后，该标段项目经理是否满足招标文件要求？

回复：本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.项目经理资格要求：*.*项目经理业绩：投标人拟派的项目经理自****年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩，并在该业绩中担任项目经理。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

请投标人按照招标文件要求提供业绩证明资料，由评标委员会根据投标人提供的业绩证明资料判定是否满足要求。

质疑三十：*、招标文件后附的投标文件格式（*** 签章版）和用重庆市电子招投标系统导出来的文件格式（****）不同时，请招标人明确，以哪个格式为准？

*、招标文件要求投标人提供的****年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告及财务报表。请问：是否只需附现金流量表、资产负债表、利润表即可，无需提供财务报表附注及财务情况说明书，请招标人明确？

*、第八章投标文件格式中“（三）承诺”是否包含和覆盖招标文件要求的所有承诺，投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺，请招标人明确？

*、投标文件格式（二）投标函附录中，“工期”、“分包”“工程质量”的约定内容是否按“达到招标文件要求”填写即可？

*、请问招标人，递交纸质投标保函时，是否需要携带手持，现场是否查验？

*、要想得满分，近*年项目经理需要带*个*.**亿元以上的厂房业绩，*年内该项目经理需要无缝衔接工程项目，而且还都得是*.**亿元以上的厂房工程，请问招标人这是为哪家单位量身定做的，强烈要求更正加分条件。

回复：*.以***签章版招标文件“第八章 投标文件格式”里面的格式为准，但封面、投标函等重庆市电子招投标系统中固定不可以修改的格式以重庆市电子招投标系统中的格式为准。

*.财务要求应提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

*.招标文件中明确写明承诺格式见第八章投标文件格式的，可不再额外提供其他的承诺。

*.可以。

*.不需要。

*.本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，其内容符合相关要求。因此，本条款不做修改，请按招标文件要求执行。

质疑三十一：请问我单位报价低于限价的**%，但我司在商务部分满足全部加分要求，且我司低于限价的金额刚好是商务部分可以减少的金额，请问是否需要提供异常低价说明，或者说这样不提供也是可以的。

回复：根据本项目招标文件要求，投标人投标总报价低于招标文件规定的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。

质疑三十二：招标文件中；关于项目经理业绩要求资格审查业绩*个*****万元的业绩，另外需增加*个*****万的业绩进行扣减评审。此条严重不合理，要求同一项目经理连续负责并完整竣工 * 个此类超大型项目，从招投标、施工建设到竣工验收合格，正常合理工期普遍在*～* 年甚至更长。在建设工期时序上无法合理排布，严重违背工程建设基本规律。在建设周期与时间衔接上逻辑不成立、客观不具备现实可行性。该业绩数量与时间组合要求构成以不合理条件限制、限制和排斥潜在投标人，违背招投标公平、公正原则，请招标人予以修改和调整。

回复：本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，其内容符合相关要求。因此，本条款不做修改，请按招标文件要求执行。

质疑三十三：一份项目经理业绩合同包含多个标段时，若该项目经理仅担任其中单个标段的项目经理，且该单个标段金额大于 ***** 万元，是否满足本次招标要求？

回复：详见质疑二十九回复。

质疑三十四：如果我单位在投标时，商务部分我单位全部满足，那么我单位报价低于限价**%以下的金额刚好是我单位商务部分满足的金额，请问是否需要提供异常低价说明。

回复：详见质疑三十一回复。

质疑三十五：*、第二章投标人须知中的*.*.*项中的资质证书、营业执照、安全生产许可证是否提供正本或副本复印件之一即可。
*、投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。是否只需审计报告及包括现金流量表、资产负债表、利润表即可，无需附全部附注？
*、现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，以分公司名义在分公司属地购买社保，且其也在分公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。（投标人分公司为无独立法人的企业分支机构）。请问以投标人分公司名义缴纳的社保是否满足要求？
*、投标函附录中，工期、分包、工程质量要求对应的约定内容，可以统一填写“达到招标文件要求”吗？
*、请问投标文件制作系统软件导出的电子投标文件格式与加盖公章的招标文件 *** 文件中的投标文件格式不一致的，以哪个为准？
*、投标函中“工期”和“工程质量”是否使用电子投标系统中显示的工期“达到招标文件的要求”、工程质量“招标文件的要求”即可，可不进行修改？
*、招标文件第八章投标文件格式中，“资格审查部分（二）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺？
*、根据《建质[****]***号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以 理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可？
*、招标文件要求提供营业执照、资质证书的扫描件，请问是否提供正本或副本的扫描件均可？
**、目前新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中经营期限是否可填写“/”或“长期”？
**、报价部分，要求上传封面，是否可以直接上传电子版，然后按要求，在造价人员签字、盖执业印章处，直接加盖电子签章和电子执业印章即可？
**、投标文件中下划线上、空格处、表格中无需要填写或无法填写内容的，是填“/”或“无”还是可以不填(空白)，对此有无要求？
**、由于投标文件制作软件上传时对文件大小有要求，类似业绩合同是否可以只提供合同关键页即可？
**、投标文件制作工具中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可？如招标文件***格式中投标文件格式与投标文件制作软件中的格式不一致时，以哪个为准？
**、本项目招标人有项目业主及代理业主，请问招标人投标文件中的招标人是写“重庆两江新区龙兴新城建设投资有限公司”还是填写“重庆道尔敦建设项目管理有限公司”？
**、招标文件*.*.*“投标人资质条件、能力和信誉”中要求的项目经理业绩与基本业绩可否为同一业绩？
**、如若开具纸质投标保函，在招标文件给定的投标保函示范文本的基础上增加银行的保函编号、保函二维码、银行联系方式等不改变保函实质性内容的，是否影响保函有效性？保函范本带括号的提示内容是否可以删除？
**、针对招标文件企业业绩、项目经理业绩的竣工验收证明材料，因全国各地工程建设竣工资料格式不统一，提供竣工资料名称为竣工验收报告，单位（子单位）竣工验收报告，单位工程质量竣工验收记录，竣工验收备案证书，竣工验收证明书等是否均符合招标文件的要求?
**、请问项目管理机构配备人员投标时是否仅需提供项目经理和项目技术负责人即可，投标时无需配置其他主要管理人员，其他主要管理人员待中标后按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子即可？
**、如采用电子保函形式提供投标保证金，资格审查部分“其他资料”是否可以不保留“企业基本账户开户证明文件”和“投标保函示范文本”格式？
**、针对招标文件企业业绩、项目经理业绩的竣工验收证明材料，因全国各地工程建设竣工资料格式不统一，提供竣工资料名称为竣工验收报告，单位（子单位）竣工验收报告，单位工程质量竣工验收记录，竣工验收备案证书，竣工验收证明书等是否均符合招标文件的要求?
**、本项目招标文件中未明确提及关于“异常低价警戒线”或类似低价评审的相关规定、标准及处理流程，请问招标人本项目是否设有“异常低价警戒线”或类似的低价评审机制？如有设置，其具体的计算标准（例如是否为最高限价的某一百分比）及相应的评审要求是什么？

回复：*.第二章投标人须知中的*.*.*项中的资质证书、营业执照、安全生产许可证提供正本或副本复印件均可。

*.财务要求应提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

*.非独立法人的分公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

*.可以。

*.以***签章版招标文件“第八章 投标文件格式”里面的格式为准，但封面、投标函等重庆市电子招投标系统中固定不可以修改的格式以重庆市电子招投标系统中的格式为准。

*.可以。

*.招标文件中明确写明承诺格式见第八章投标文件格式的，可不再额外提供其他的承诺。

*.详见质疑十四回复。

*.均可。

**.本项目招标文件第八章投标文件格式中“法定代表人身份证明”无经营期限填写要求。

**.可以。

**.均可。

**.按招标文件执行。招标文件已明确“提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。注：当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。”。请投标人自行压缩投标文件，确保投标文件顺利提交。

**.电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）直接填空即可，其他投标文件格式均按照以系统导出加盖电子**的***招标文件为准。

**.本项目没有代理业主，招标人为重庆两江新区龙兴新城建设投资有限公司。

**.招标文件*.*.*“投标人资质条件、能力和信誉”中要求的投标人业绩和项目经理业绩可为同一业绩，其余按招标文件执行。

**.不影响有效性。保函范本带括号的提示内容可以删除。

**.请投标人按招标文件要求提供工程竣工验收合格的证明材料。由评标委员会根据投标人提供的证明资料判定是否满足要求。

**.可以。

**.如采用电子保函形式提供投标保证金，资格审查部分“其他资料”可以不保留“企业基本账户开户证明文件”和“纸质投标保函示范文本”格式。

**.请投标人按招标文件要求提供工程竣工验收合格的证明材料。由评标委员会根据投标人提供的证明资料判定是否满足要求。

**.本项目招标文件已设置异常低价警戒线，请按招标文件执行。质疑三十六：我公司业绩，建设方和施工方均为我公司，全国平台上可查询。这种业绩符合要求吗？

回复：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

请投标人按照招标文件要求提供业绩证明资料，由评标委员会根据投标人提供的业绩证明资料判定是否满足要求。

质疑三十七：*、获奖情况自****年*月*日起至投标截止日止（以获奖证书颁发时间为准），投标人承担的项目获得过国家级奖项，每有*个其经评审的投标价格减少**万元，本项最多减少***万元。 提供：获奖证书或获奖证明材料。

注：国家级奖项是指：中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”；中 国土木工程学会评选的“中国土木工程詹天佑奖”；中国施工企业管理协会评选的“国家优质工程奖”。 请问是提供鲁班奖证书就可以吗，还需要获奖项目也是厂房超过*****万元吗？还是招标文件有误，只要提供****年以后的国家级奖项就满足

回复：本项目招标文件中获奖情况设置无误，且已明确“提供：获奖证书或获奖证明材料。”请按招标文件执行。

质疑三十八：该项目设置的低价标又设置商务分，增加两个业绩评标时抵扣***万，项目经理业绩抵扣***万，奖项抵扣***万，真是闻所未闻，见所未见，将公平公开公正的开标活动运作到了极致；请问多几个业绩和奖项真的能从根本上降低****万的施工成本嘛？请代理机构正面回答，否则直接投诉到重庆市公共资源交易中心监督部门；投诉电话：（***）**** ****邮箱：****@*****.***；不信邪头铁的可以试一下！

回复：本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，其内容符合相关要求。

质疑三十九：本项目是最低价中标，为什么还有商务加分，而且只要求了条件，没有分值的体现？

回复：本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，商务评审标准以折算总量不超过该项目最高限价或者合同估算价的*%进行设置。

质疑四十：项目经理需要具备****年以后*****万元的厂房业绩，商务加分项还需要增加*个，*年内同类型的项目按期完成时间非常紧迫，且同一个项目经理连续中*次厂房的概率很小，很难不怀疑是为某些企业量身打造的，希望招标公平公正，取消项目经理的商务加分项，而且这个项目是低价中标，最后也是看价格

回复：本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，其内容符合相关要求。因此，本条款不做修改，请按招标文件要求执行。

质疑四十一：本项目为最低价中标，为什么还设置商务加分项，非常的不合理，没有任何意义哇，建议取消

回复：本项目招标文件按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本****年版》编制，其内容符合相关要求。因此，本条款不做修改，请按招标文件要求执行。

质疑四十二：我司业绩为*万平方厂房项目，请问是否面积也符合招标文件要求。

回复：本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

请投标人按照招标文件要求提供业绩证明资料，由评标委员会根据投标人提供的业绩证明资料判定是否满足要求。

质疑四十三：按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 *** 号）及国家和重庆市现行有关农民工工资支付规定，招标人须提供支付担保，请问本项目如何执行？

回复：按招标文件执行。

质疑四十四：该项目按建筑工程规模划分标准属于大型项目，按相关规定项目经理的资格应为一级建造师，招标文件中仅限定为二级建造师，是否违法？

回复：按照《注册建造师执业工程规模标准》要求，本项目属于中型项目。本项目招标文件中项目经理执业资格要求已调整，具体详见本次补遗内容。

质疑四十五：请问招标人是否委派业主专家参与评标吗？

回复：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十七条，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本次招标我司将依法组建评标委员会。

质疑四十六、四十七：有没有人行贿专家，有的话我们就不参加了。

回复：本项目招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。若发现相关线索，请向相关部门进行举报。

质疑四十八：重庆市电子招投标系统投标文件*报价部分“己标价工程量清单”*“投标总价”页面招标人名称需要填写吗？

回复：需要

质疑四十九：参建项目施工获得的国家级奖项符合奖项加分要求吗？

回复：按招标文件第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）评标办法前附表*.*.*商务评审标准要求执行。

质疑五十：我公司业绩为***业绩，我公司与设计单位组成联合体承接，竣工验收报告中施工单位盖章由我公司盖章，请问需要提供联合体协议书吗？

回复：需要。投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

质疑五十一：任一清单的综合单价低于警戒线，就要提供说明吗？

回复：本项目异常低价警戒线要求：最高限价的**%。未设置单项报价异常低价警戒线，若只有任一清单的综合单价低于警戒线，不需要提供说明。其他按照招标文件执行。

质疑五十二：专业分包业绩满足业绩要求吗？

回复：本项目业绩要求为：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

质疑五十三：业绩要求的工程造价是以合同金额为准还是以结算金额为准呢？

回复：业绩中要求的建安工程造价金额需在业绩证明材料中体现，按招标文件第二章投标人须知前附表第*.*.*中第*条业绩要求和第*.*条项目经理业绩规定，业绩证明材料包括合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料，不包括结算报告。若提供的业绩证明材料中无法体现业绩建安工程造价的，可补充提供业主证明。

当业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

质疑五十四：财务报告可以不提供财务报表附注吗？

回复：详见质疑三十回复。

质疑五十五：我公司业绩项目经理变更过，竣工验收报告中能够体现项目经理名字，请问还需要提供项目经理变更证明材料吗？

回复：公司业绩项目经理变更过，竣工验收报告中能够体现项目经理名字，不需要提供项目经理变更证明材料。

质疑五十六：可以用自己做的材料购买协议、劳务协议、设备租赁协议作为低价说明证明材料吗？

回复：投标人按照招标文件要求提供低价说明证明资料，由评标委员会根据投标人提供的资料判定是否满足要求。

质疑五十七：厂房的装修和设备安装业绩满足吗？

回复：不满足。本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

根据中华人民共和国国家标准《建设工程分类标准》（**/* **********）中“*建筑工程”之“*．* 工业建筑工程*．*．* 工业建筑工程可分为厂房（机房、车间）、仓库、辅助附属设施等。*．*．* 厂房（机房）包括各行业工矿企业用于生产的工业厂房和机房等，按照高度和层数可分为单层厂房、多层厂房和高层厂房，按照跨度可分为大型厂房、中型厂房、小型厂房。”

请投标人按照招标文件要求提供相关业绩。

质疑五十八：财政部 国务院国资委 金融监管总局****年*月**日发布的《关于加强审计报告查验工作的通知》中要求会计师事务所应当按照规定将其承办《中华人民共和国注册会计师法》第十四条规定审计业务出具的报告（以下简称审计报告）上传注册会计师行业统一监管平台（以下简称统一监管平台）并申请赋码。本项目投标人提供的财务报告需要赋码和提供深度查询截图吗？

回复：按招标文件第二章投标人须知前附表第*.*.*中第*条财务要求： ****年的各年度财务状况不亏损。提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。按照招标文件相关要求执行，未要求则可不提供。

质疑五十九：投标函中的缺陷责任期可以填“达到招标文件的要求”吗？

回复：可以。

质疑六十：我公司合同协议书和竣工报告中无法体现项目经理名字，合同专用条款中能体现项目经理名字，请问能提供合同专用条款的关键页来证明是拟派项目经理的业绩吗？

回复：不可以，业绩证明材料严格按招标文件规定执行。

质疑六十一：我公司业绩竣工验收报告无法体现工程造价，*.请问需要提供什么证明材料？*.可以用审计报告证明吗？

回复：答：*.业绩证明材料按招标文件第二章 投标人须知前附表第*.*.*中第*条业绩要求和第*.*条项目经理业绩规定提供。若提供的业绩证明材料不能体现招标文件要求的业绩建安工程造价的，可补充提供业主证明。注：当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

*.不可以用审计报告证明。

质疑六十二：招标文件第八章投标文件格式中（二）承诺部分是否包含招标文件要求的所有承诺，投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺？

回复：招标文件中明确写明承诺格式见第八章投标文件格式的，可不再额外提供其他的承诺。

质疑六十三：在职的已退休的注册人员，其社保局出具的养老证明已无法提供，该类人员是否可以用退休证、注册证及在本单位注册的证明文件替代？

回复：不满足，请按招标文件提供资料，详见招标文件第二章投标人须知前附表*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.其他要求 特别说明：（*）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含**** 年*月至 ****年*月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

质疑六十四：请问投标文件制作系统软件导出的电子投标文件格式与加盖公章的招标文件***文件中的投标文件格式不一致的以哪个为准？

回复：以***签章版招标文件“第八章 投标文件格式”里面的格式为准，但封面、投标函等重庆市电子招投标系统中固定不可以修改的格式以重庆市电子招投标系统中的格式为准。

质疑六十五：我公司业绩符合招标文件要求，在工程完成**%后因项目经理离职申请项目经理变更，请问招标人我公司业绩可以作为变更后的项目经理业绩吗？

回复：可以，按招标文件要求提供项目经理业绩所需资料。

质疑六十六：必须是新建的厂房业绩吗？

回复：本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

请投标人按照招标文件要求提供业绩证明资料，由评标委员会根据投标人提供的业绩证明资料判定是否满足要求。

质疑六十七：我公司业绩为重庆本地业绩，合同金额符合业绩要求的工程造价，但重庆固定竣工验收报告无法体现结算金额，请招标人明确符合业绩要求吗？

回复：本项目投标业绩需满足：招标文件第二章 投标人须知*.*.*投标人资质条件、能力和信誉*.业绩要求：投标人自**** 年*月*日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过*个工程造价*****万元及以上且竣工验收合格的厂房施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

注：（*）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（*）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

质疑六十八：专业分包的项目获得国家级奖项符合奖项加分要求吗？

回复：符合。但投标人提供的获奖证书或获奖证明材料，获奖方应为投标人。

质疑六十九：现在除了没有技术方案的低价项目评标专家不被围猎，哪个项目不围猎评标专家，请问招标人如何保证公平？

回复：本项目招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。若发现相关线索，请向相关部门进行举报。

质疑七十：项目经理以前在其他公司执业的业绩可以在本项目作为项目经理业绩使用吗？

回复：可以，按招标文件要求提供项目经理业绩所需资料。

质疑七十一：项目文件中提现所有材料需按照材料品牌推荐表，请提供品牌推荐表。

回复：具体详见本次补遗内容。

二、补遗部分

*、本工程投标总报价最高限价为¥*********.**元（大写：贰亿壹仟万零伍仟零捌拾陆元壹角肆分 ），措施费总价最高限价为：¥********.** 元（大写：壹仟玖佰万零叁仟叁佰玖拾壹元零肆分 ），措施费中包含安全文明施工费暂定金额为：¥*******.** 元，（大写：陆佰壹拾伍万肆仟贰佰壹拾柒元伍角贰分 ）分部分项工程量清单综合单价最高限价、全费用综合包干单价最高限价详见本次发布的工程量清单中的相应金额，工程量清单以本次补遗发布的限价清单为准。

投标人的投标总报价、分部分项工程量清单综合单价、全费用综合包干单价最高限价、措施费总报价不得超过相应的最高限价，安全文明施工费必须按招标人给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。

*、本项目暂列金额、暂估价等详见本次发出的工程量清单限价，招标人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

*、设计回复详见附件。

*、本项目招标文件“第四章合同条款及格式”以本次发布的补遗为准，详见附件。

*、招标文件第二章投标人须知前附表*.*.*“投标人资质条件、能力和信誉”中*.*条款调整如下： *.*投标人拟派的项目经理须是投标单位人员，应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并在投标单位注册。

*、招标文件 第二章 投标人须知前附表 “*.* 投标报价”中第**条的内容修改为：“**、本工程所需的主要材料（设备）须采用推荐参考品牌的产品或采用不低于参考品牌同档次质量的品牌（厂家）的产品。中标人应在采购前将所采购材料（设备）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人、监理人及相关部门共同审核同意，并完善手续后中标人方可采购进场。

注：若本通知与招标文件相矛盾的，以本通知为准。

特此通知

招标人：重庆两江新区龙兴新城建设投资有限公司

招标代理机构：重庆道尔敦建设项目管理有限公司

****年*月*日