合同编号： 正本


建设工程施工合同

(新铺镇江龙村光伏提水灌溉建设项目)





第一部分 合同协议书
甲方（发包人）：关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府
乙方（承包人）：贵州安路达建设工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新铺镇江龙村光伏提水灌溉建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：新铺镇江龙村光伏提水灌溉建设项目
工程地点：关岭布依族苗族自治县新铺镇江龙村。
工程内容：新铺镇江龙村光伏提水灌溉建设项目工程量清单、实施方案、招投标文件以及招投标文件补充文件所示全部内容。
建设规模：采用光伏二级提灌，提水灌溉工程：含分布式光伏**千瓦、泵房*座、管网****米、***水管****米、高位水池*座（***立方米*座，***立方米*座）、小水池***立方米*座及其他附属设施。
资金来源：财政衔接资金
二、合同工期
计划开工日期： 年 月 日。
计划竣工日期： 年 月 日。
工期总日历天数： ** 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

四、合同价、支付方式及质保金
*.合同金额为（含税价）：（大写 壹佰肆拾捌万陆仟玖佰陆拾陆元捌角壹分）*******.**元
*.支付方式：签订施工合同后，甲方支付乙方合同款的**%作为工程启动款；施工过程按进度拨款且工程启动款和进度款支付比例不超过总合同价款的**%；任一节点付款前，乙方（承包人）应确保其施工进度、质量符合经甲方（发包人）批准的进度计划及合同要求。若乙方（承包人）存在工期延误或工程质量问题，甲方（发包人）有权相应延后支付进度款，直至乙方（承包人）整改完毕。剩余**%工程价款待项目验收合格并竣工审计结算后再行支付，竣工审计应在乙方提交完整结算资料后**日内完成，逾期未完成且无正当理由的，视为认可乙方提交的结算资料。 进度款支付前乙方需提交已完工程量清单及产值证明材料，经甲方及监理审核确认后方可支付；最终竣工结算以甲方委托的审计机构出具的审计结论为准。
*.质保金：乙方按照结算审计金额的*%缴纳工程质量保证金，缺陷责任期自工程项目竣工验收合格之日起算，缺陷责任期届满且经甲方及监理单位复验确认无任何质量问题后，无息退还乙方质量保证金；若复验发现质量问题，乙方应在甲方要求的期限内完成修复，修复完成后重新组织复验，修复费用由乙方承担。
五、项目经理
乙方（承包人）项目经理：刘彭仙 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。
七、承诺
*.甲方（发包人）承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.乙方（承包人）承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.甲方（发包人）和乙方（承包人）通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.若乙方在与甲方达成的支付时间节点按时完成工作，而甲方并未按合同约定履行支付乙方相应工程款，甲方应按逾期付款总额以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准向乙方支付违约金。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自甲乙双方加盖公章（含骑缝章）且法定代表人签字后生效。
十三、其他约定
*、本合同不允许甲、乙双方任何一方凭此收取任何保证金，如有第三方主动缴纳的由此产生经济纠纷及法律诉讼，由缴纳人自行承担。
*、本合同不作融资、抵押、借贷及收取保证金等使用。
十四、合同份数
本合同壹式肆份，均具有同等法律效力，甲方（发包人）执贰份，乙方（承包人）执贰份。

甲方（发包人）： (公章)乙方（承包人）： (公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字） 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：/组织机构代码：/
地 址：地 址：
电 话：电 话：***********
电子信箱：/电子信箱：/
开户银行：开户银行：中国建设银行关岭支行
账 号：账 号：********************


第二部分 通用合同条款
*. 一般约定
*.*词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
*.*.* 合同
*.*.*.* 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.*.*.* 合同协议书：是指构成合同的由甲方（发包人）和乙方（承包人）共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
*.*.*.* 中标通知书：是指构成合同的由甲方（发包人）通知乙方（承包人）中标的书面文件。
*.*.*.* 投标函：是指构成合同的由乙方（承包人）填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
*.*.*.* 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.* 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
*.*.*.* 图纸：是指构成合同的图纸，包括由甲方（发包人）按照合同约定提供或经甲方（发包人）批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
*.*.*.* 已标价工程量清单：是指构成合同的由乙方（承包人）按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
*.*.*.* 预算书：是指构成合同的由乙方（承包人）按照甲方（发包人）规定的格式和要求编制的工程预算文件。
*.*.*.** 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.* 合同当事人：是指甲方（发包人）和（或）乙方（承包人）。
*.*.*.* 甲方（发包人）：是指与乙方（承包人）签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.* 乙方（承包人）：是指与甲方（发包人）签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.* 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受甲方（发包人）委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
*.*.*.* 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受甲方（发包人）委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*.* 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与乙方（承包人）签订分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.* 甲方（发包人）代表：是指由甲方（发包人）任命并派驻施工现场在甲方（发包人）授权范围内行使甲方（发包人）权利的人。
*.*.*.* 项目经理：是指由乙方（承包人）任命并派驻施工现场，在乙方（承包人）授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.* 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.* 永久工程：是指按合同约定建造并移交给甲方（发包人）的工程，包括工程设备。
*.*.*.* 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
*.*.*.* 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
*.*.*.* 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
*.*.*.* 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
*.*.*.* 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.*临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.* 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
*.*.*.** 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
*.*.* 日期和期限
*.*.*.* 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
*.*.*.* 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第**.*.*项〔竣工日期〕的约定确定。
*.*.*.* 工期：是指在合同协议书约定的乙方（承包人）完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
*.*.*.* 缺陷责任期：是指乙方（承包人）按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方（发包人）预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算一年。
*.*.*.* 保修期：是指乙方（承包人）按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
*.*.*.* 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.* 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天**:**时。
*.*.* 合同价格和费用
*.*.*.* 签约合同价：是指甲方（发包人）和乙方（承包人）在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
*.*.*.* 合同价格：是指甲方（发包人）用于支付乙方（承包人）按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*.* 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.* 暂估价：是指甲方（发包人）在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
*.*.*.* 暂列金额：是指甲方（发包人）在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
*.*.*.* 计日工：是指合同履行过程中，乙方（承包人）完成甲方（发包人）提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
*.*.*.* 质量保证金：是指按照第**.*款〔质量保证金〕约定乙方（承包人）用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
*.*.*.* 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
*.*.* 其他
*.*.*.* 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
*.*法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
*.* 标准和规范
*.*.* 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
*.*.* 甲方（发包人）要求使用国外标准、规范的，甲方（发包人）负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
*.*.* 甲方（发包人）对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为乙方（承包人）在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
*.* 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*图纸和乙方（承包人）文件
*.*.* 图纸的提供和交底
甲方（发包人）应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向乙方（承包人）免费提供图纸，并组织乙方（承包人）、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。甲方（发包人）至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前**天向乙方（承包人）提供图纸。
因甲方（发包人）未按合同约定提供图纸导致乙方（承包人）费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*项〔因甲方（发包人）原因导致工期延误〕约定办理。
*.*.* 图纸的错误
乙方（承包人）在收到甲方（发包人）提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送甲方（发包人），甲方（发包人）应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指甲方（发包人）在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
*.*.* 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给乙方（承包人），乙方（承包人）应按修改或补充后的图纸施工。
*.*.* 乙方（承包人）文件
乙方（承包人）应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送甲方（发包人）。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到乙方（承包人）文件后*天内审查完毕，监理人对乙方（承包人）文件有异议的，乙方（承包人）应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除乙方（承包人）根据合同约定应当承担的责任。
*.*.* 图纸和乙方（承包人）文件的保管
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应在施工现场另外保存一套完整的图纸和乙方（承包人）文件，供甲方（发包人）、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.* 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
*.*.* 甲方（发包人）和乙方（承包人）应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前*天以书面形式通知对方。
*.*.* 甲方（发包人）和乙方（承包人）应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
*.*严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
乙方（承包人）不得与监理人或甲方（发包人）聘请的第三方串通损害甲方（发包人）利益。未经甲方（发包人）书面同意，乙方（承包人）不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
*.*化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方（承包人）应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
甲方（发包人）、监理人和乙方（承包人）应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担。
乙方（承包人）发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**交通运输
*.**.* 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。乙方（承包人）应协助甲方（发包人）办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
乙方（承包人）应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因乙方（承包人）未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.**.* 场外交通
甲方（发包人）应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，乙方（承包人）应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由甲方（发包人）负责完善并承担相关费用。
*.**.*场内交通
甲方（发包人）应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向乙方（承包人）免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因乙方（承包人）原因造成上述道路或交通设施损坏的，乙方（承包人）负责修复并承担由此增加的费用。
除甲方（发包人）按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，乙方（承包人）负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。甲方（发包人）和监理人可以为实现合同目的使用乙方（承包人）修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
*.**.* 超大件和超重件的运输
由乙方（承包人）负责运输的超大件或超重件，应由乙方（承包人）负责向交通管理部门办理申请手续，甲方（发包人）给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方（承包人）承担，但专用合同条款另有约定除外。
*.**.* 道路和桥梁的损坏责任
因乙方（承包人）运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由乙方（承包人）承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
*.**.* 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
*.**知识产权
*.**.* 除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）提供给乙方（承包人）的图纸、甲方（发包人）为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方（发包人）要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方（发包人），乙方（承包人）可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方（发包人）书面同意，乙方（承包人）不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
*.**.* 除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方（发包人），乙方（承包人）可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方（发包人）书面同意，乙方（承包人）不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
*.**.* 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方（承包人）在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方（承包人）承担；因甲方（发包人）提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方（发包人）承担责任。
*.**.* 除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
*.**保密
除法律规定或合同另有约定外，未经甲方（发包人）同意，乙方（承包人）不得将甲方（发包人）提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经乙方（承包人）同意，甲方（发包人）不得将乙方（承包人）提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
*.**工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，甲方（发包人）应予以修正，并相应调整合同价格：
（*）工程量清单存在缺项、漏项的；
（*）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（*）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
*. 甲方（发包人）
*.* 许可或批准
甲方（发包人）应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。甲方（发包人）应协助乙方（承包人）办理法律规定的有关施工证件和批件。
因甲方（发包人）原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由甲方（发包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润。
*.* 甲方（发包人）代表
甲方（发包人）应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的甲方（发包人）代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方（发包人）代表在甲方（发包人）的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方（发包人）有关的具体事宜。甲方（发包人）代表在授权范围内的行为由甲方（发包人）承担法律责任。甲方（发包人）更换甲方（发包人）代表的，应提前*天书面通知乙方（承包人）。
甲方（发包人）代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方（承包人）可以要求甲方（发包人）撤换甲方（发包人）代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由甲方（发包人）代表或甲方（发包人）指定的其他人员行使。
*.* 甲方（发包人）人员
甲方（发包人）应要求在施工现场的甲方（发包人）人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障乙方（承包人）免于承受因甲方（发包人）人员未遵守上述要求给乙方（承包人）造成的损失和责任。
甲方（发包人）人员包括甲方（发包人）代表及其他由甲方（发包人）派驻施工现场的人员。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应最迟于开工日期*天前向乙方（承包人）移交施工现场。
*.*.* 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（*）保证向乙方（承包人）提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（*）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（*）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
*.*.* 提供基础资料
甲方（发包人）应当在移交施工现场前向乙方（承包人）提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，甲方（发包人）应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响乙方（承包人）的正常施工为限。
*.*.* 逾期提供的责任
因甲方（发包人）原因未能按合同约定及时向乙方（承包人）提供施工现场、施工条件、基础资料的，由甲方（发包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
*.* 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在收到乙方（承包人）要求提供资金来源证明的书面通知后**天内，向乙方（承包人）提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）要求乙方（承包人）提供履约担保的，甲方（发包人）应当向乙方（承包人）提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
*.* 支付合同价款
甲方（发包人）应按合同约定向乙方（承包人）及时支付合同价款。
*.* 组织竣工验收
甲方（发包人）应按合同约定及时组织竣工验收。
*.* 现场统一管理协议
甲方（发包人）应与乙方（承包人）、由甲方（发包人）直接发包的专业工程的乙方（承包人）签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
*. 乙方（承包人）
*.* 乙方（承包人）的一般义务
乙方（承包人）在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
办理法律规定应由乙方（承包人）办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方（发包人）留存；
（*）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（*）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（*）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（*）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方（发包人）与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方（承包人）占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（*）按照第*.*款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（*）按第*.*款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（*）将甲方（发包人）按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（*）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方（发包人）；
（**）应履行的其他义务。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经乙方（承包人）授权后代表乙方（承包人）负责履行合同。项目经理应是乙方（承包人）正式聘用的员工，乙方（承包人）应向甲方（发包人）提交项目经理与乙方（承包人）之间的劳动合同，以及乙方（承包人）为项目经理缴纳社会保险的有效证明。乙方（承包人）不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，甲方（发包人）有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得甲方（发包人）的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
乙方（承包人）违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
*.*.* 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与甲方（发包人）代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在**小时内向甲方（发包人）代表和总监理工程师提交书面报告。
*.*.* 乙方（承包人）需要更换项目经理的，应提前**天书面通知甲方（发包人）和监理人，并征得甲方（发包人）书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。未经甲方（发包人）书面同意，乙方（承包人）不得擅自更换项目经理。乙方（承包人）擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
*.*.* 甲方（发包人）有权书面通知乙方（承包人）更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。乙方（承包人）应在接到更换通知后**天内向甲方（发包人）提出书面的改进报告。甲方（发包人）收到改进报告后仍要求更换的，乙方（承包人）应在接到第二次更换通知的**天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知甲方（发包人）。继任项目经理继续履行第*.*.*项约定的职责。乙方（承包人）无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
*.*.* 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前*天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得甲方（发包人）书面同意。
*.* 乙方（承包人）人员
*.*.* 除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应在接到开工通知后*天内，向监理人提 交乙方（承包人）项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与乙方（承包人）之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
*.*.* 乙方（承包人）派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，乙方（承包人）应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。乙方（承包人）更换主要施工管理人员时，应提前*天书面通知监理人，并征得甲方（发包人）书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
*.*.* 甲方（发包人）对于乙方（承包人）主要施工管理人员的资格或能力有异议的，乙方（承包人）应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方（发包人）所质疑的情形。甲方（发包人）要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，乙方（承包人）应当撤换。乙方（承包人）无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
*.*.* 除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过*天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过*天的，应通知监理人，并征得甲方（发包人）书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或甲方（发包人）的同意。
*.*.* 乙方（承包人）擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或甲方（发包人）同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
*.* 乙方（承包人）现场查勘
乙方（承包人）应对基于甲方（发包人）按照第*.*.*项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致乙方（承包人）解释或推断失实的，由甲方（发包人）承担责任。
乙方（承包人）应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方（承包人）未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方（承包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
*.* 分包
*.*.* 分包的一般约定
乙方（承包人）不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方（承包人）不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
乙方（承包人）不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
*.*.* 分包的确定
乙方（承包人）应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第**.*款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，乙方（承包人）应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除乙方（承包人）的责任和义务，乙方（承包人）和分包人就分包工程向甲方（发包人）承担连带责任。除合同另有约定外，乙方（承包人）应在分包合同签订后*天内向甲方（发包人）和监理人提交分包合同副本。
*.*.* 分包管理
乙方（承包人）应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
*.*.* 分包合同价款
（*）除本项第（*）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由乙方（承包人）与分包人结算，未经乙方（承包人）同意，甲方（发包人）不得向分包人支付分包工程价款；
（*）生效法律文书要求甲方（发包人）向分包人支付分包合同价款的，甲方（发包人）有权从应付乙方（承包人）工程款中扣除该部分款项。
*.*.* 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，甲方（发包人）有权在缺陷责任期届满前，要求乙方（承包人）将其在分包合同项下的权益转让给甲方（发包人），乙方（承包人）应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向甲方（发包人）履行义务。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
（*）除专用合同条款另有约定外，自甲方（发包人）向乙方（承包人）移交施工现场之日起，乙方（承包人）应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（*）在乙方（承包人）负责照管期间，因乙方（承包人）原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方（承包人）负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（*）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方（承包人）承担保护责任。因乙方（承包人）原因造成成品或半成品损坏的，由乙方（承包人）负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
*.* 履约担保
甲方（发包人）需要乙方（承包人）提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因乙方（承包人）原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由乙方（承包人）承担；非因乙方（承包人）原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由甲方（发包人）承担。
*.* 联合体
*.*.* 联合体各方应共同与甲方（发包人）签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向甲方（发包人）承担连带责任。
*.*.* 联合体协议经甲方（发包人）确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方（发包人）同意，不得修改联合体协议。
*.*.* 联合体牵头人负责与甲方（发包人）和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
工程实行监理的，甲方（发包人）和乙方（承包人）应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据甲方（发包人）授权及法律规定，代表甲方（发包人）对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的乙方（承包人）的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由乙方（承包人）提供，所发生的费用由甲方（发包人）承担。
*.*监理人员
甲方（发包人）授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知乙方（承包人）。更换总监理工程师的，监理人应提前*天书面通知乙方（承包人）；更换其他监理人员，监理人应提前**小时书面通知乙方（承包人）。
*.*监理人的指示
监理人应按照甲方（发包人）的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后**小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达乙方（承包人）项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致乙方（承包人）费用增加和（或）工期延误的，由甲方（发包人）承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
乙方（承包人）对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，乙方（承包人）有权拒绝执行上述指示。
监理人对乙方（承包人）的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻乙方（承包人）对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
*.* 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知甲方（发包人）和乙方（承包人），并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
*. 工程质量
*.*质量要求
*.*.* 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
*.*.* 因甲方（发包人）原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方（发包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润。
*.*.* 因乙方（承包人）原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方（发包人）有权要求乙方（承包人）返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方（承包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
*.*质量保证措施
*.*.* 甲方（发包人）的质量管理
甲方（发包人）应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
*.*.* 乙方（承包人）的质量管理
乙方（承包人）按照第*.*款〔施工组织设计〕约定向甲方（发包人）和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于甲方（发包人）和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，乙方（承包人）有权拒绝实施。
乙方（承包人）应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
乙方（承包人）应按照法律规定和甲方（发包人）的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，乙方（承包人）还应按照法律规定和甲方（发包人）的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
*.*.* 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和甲方（发包人）授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方（承包人）应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻乙方（承包人）按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由乙方（承包人）承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担。
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*乙方（承包人）自检
乙方（承包人）应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
*.*.*检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经乙方（承包人）自检确认具备覆盖条件的，乙方（承包人）应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方（承包人）才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，乙方（承包人）应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前**小时向乙方（承包人）提交书面延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，乙方（承包人）可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第*.*.*项〔重新检查〕的约定重新检查。
*.*.* 重新检查
乙方（承包人）覆盖工程隐蔽部位后，甲方（发包人）或监理人对质量有疑问的，可要求乙方（承包人）对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，乙方（承包人）应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由甲方（发包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.*.* 乙方（承包人）私自覆盖
乙方（承包人）未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示乙方（承包人）钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由乙方（承包人）承担。
*.*不合格工程的处理
*.*.* 因乙方（承包人）原因造成工程不合格的，甲方（发包人）有权随时要求乙方（承包人）采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。无法补救的，按照第**.*.*项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。
*.*.* 因甲方（发包人）原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担，并支付乙方（承包人）合理的利润。
*.* 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。乙方（承包人）有权拒绝甲方（发包人）及监理人强令乙方（承包人）违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方（承包人）应及时报告监理人和甲方（发包人），甲方（发包人）应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第*.*款〔暂停施工〕的约定执行。
*.*.* 安全生产保证措施
乙方（承包人）应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方（发包人）、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
*.*.*特别安全生产事项
乙方（承包人）应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方（承包人）为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
乙方（承包人）在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方（发包人）和监理人提出安全防护措施，经甲方（发包人）认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方（承包人）应在施工前*天以书面通知甲方（发包人）和监理人，并报送相应的安全防护措施，经甲方（发包人）认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方（承包人）应及时编制和组织论证。
*.*.* 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
甲方（发包人）和乙方（承包人）除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）和乙方（承包人）应在工程开工后*天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方（发包人）和乙方（承包人）应立即向当地政府报告。甲方（发包人）和乙方（承包人）应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
*.*.* 文明施工
乙方（承包人）在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，乙方（承包人）应当从施工现场清除乙方（承包人）的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方（发包人）书面同意，乙方（承包人）可在甲方（发包人）指定的地点保留乙方（承包人）履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
*.*.* 安全文明施工费
安全文明施工费由甲方（发包人）承担，甲方（发包人）不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由甲方（发包人）承担。
乙方（承包人）经甲方（发包人）同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由甲方（发包人）承担。未经甲方（发包人）同意的，如果该措施避免了甲方（发包人）的损失，则甲方（发包人）在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了乙方（承包人）的损失，由乙方（承包人）承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在开工后**天内预付安全文明施工费总额的**%，其余部分与进度款同期支付。甲方（发包人）逾期支付安全文明施工费超过*天的，乙方（承包人）有权向甲方（发包人）发出要求预付的催告通知，甲方（发包人）收到通知后*天内仍未支付的，乙方（承包人）有权暂停施工，并按第**.*.*项〔甲方（发包人）违约的情形〕执行。
乙方（承包人）对安全文明施工费应专款专用，乙方（承包人）应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方（发包人）有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.*.* 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知乙方（承包人）进行抢救，乙方（承包人）声明无能力或不愿立即执行的，甲方（发包人）有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方（承包人）义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.*.* 事故处理
工程施工过程中发生事故的，乙方（承包人）应立即通知监理人，监理人应立即通知甲方（发包人）。甲方（发包人）和乙方（承包人）应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方（发包人）和乙方（承包人）应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
*.*.* 安全生产责任
*.*.*.* 甲方（发包人）的安全责任
甲方（发包人）应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（*）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（*）由于甲方（发包人）原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（*）由于甲方（发包人）原因对乙方（承包人）、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（*）由于甲方（发包人）原因造成的甲方（发包人）自身人员的人身伤害以及财产损失。
*.*.*.* 乙方（承包人）的安全责任
由于乙方（承包人）原因未严格落实安全生产责任制和采取安全防护措施在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方（发包人）、监理人、施工人员以及其他第三者人员伤亡和财产损失，由乙方（承包人）负责全额赔偿。
*.* 职业健康
*.*.* 劳动保护
乙方（承包人）应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方（承包人）应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方（承包人）应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
乙方（承包人）应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方（承包人）雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方（承包人）应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
乙方（承包人）应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
*.*.* 生活条件
乙方（承包人）应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；乙方（承包人）应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
*.* 环境保护
乙方（承包人）应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方（承包人）应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
乙方（承包人）应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*. 工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.* 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（*）施工方案；
（*）施工现场平面布置图；
（*）施工进度计划和保证措施；
（*）劳动力及材料供应计划；
（*）施工机械设备的选用；
（*）质量保证体系及措施；
（*）安全生产、文明施工措施；
（*）环境保护、成本控制措施；
（*）合同当事人约定的其他内容。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应在合同签订后**天内，但至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送甲方（发包人）。除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）和监理人应在监理人收到施工组织设计后*天内确认或提出修改意见。对甲方（发包人）和监理人提出的合理意见和要求，乙方（承包人）应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，乙方（承包人）应向甲方（发包人）和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第*.*款〔施工进度计划〕执行。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的编制
乙方（承包人）应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经甲方（发包人）批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，甲方（发包人）和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
*.*.* 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，乙方（承包人）应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送甲方（发包人）。除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）和监理人应在收到修订的施工进度计划后*天内完成审核和批准或提出修改意见。甲方（发包人）和监理人对乙方（承包人）提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方（承包人）根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应按照第*.*款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报甲方（发包人）批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
*.*.* 开工通知
甲方（发包人）应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经甲方（发包人）同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期*天前向乙方（承包人）发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因甲方（发包人）原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，乙方（承包人）有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方（发包人）应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向乙方（承包人）支付合理利润。
*.*测量放线
*.*.* 除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天通过监理人向乙方（承包人）提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。甲方（发包人）应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
乙方（承包人）发现甲方（发包人）提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告甲方（发包人），并会同甲方（发包人）和乙方（承包人）予以核实。甲方（发包人）应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和乙方（承包人）。
*.*.* 乙方（承包人）负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。乙方（承包人）应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由乙方（承包人）负责。
*.* 工期延误
*.*.* 因甲方（发包人）原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由甲方（发包人）承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且甲方（发包人）应支付乙方（承包人）合理的利润：
（*）甲方（发包人）未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（*）甲方（发包人）未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（*）甲方（发包人）提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（*）甲方（发包人）未能在计划开工日期之日起*天内同意下达开工通知的；
（*）甲方（发包人）未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（*）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（*）专用合同条款中约定的其他情形。
因甲方（发包人）原因未按计划开工日期开工的，甲方（发包人）应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因甲方（发包人）原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕执行。
*.*.* 因乙方（承包人）原因导致工期延误
因乙方（承包人）原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。乙方（承包人）支付逾期竣工违约金后，不免除乙方（承包人）继续完成工程及修补缺陷的义务。
*.* 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的乙方（承包人）在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
乙方（承包人）遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方（发包人）和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及乙方（承包人）认为不可预见的理由。监理人经甲方（发包人）同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定执行。乙方（承包人）因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担。
*.* 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的乙方（承包人）在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
乙方（承包人）应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方（发包人）和监理人。监理人经甲方（发包人）同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第**条〔变更〕约定办理。乙方（承包人）因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担。
*.* 暂停施工
*.*.*甲方（发包人）原因引起的暂停施工
因甲方（发包人）原因引起暂停施工的，监理人经甲方（发包人）同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第*.*.*项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因甲方（发包人）原因引起的暂停施工，甲方（发包人）应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润。
*.*.* 乙方（承包人）原因引起的暂停施工
因乙方（承包人）原因引起的暂停施工，乙方（承包人）应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且乙方（承包人）在收到监理人复工指示后**天内仍未复工的，视为第**.*.*项〔乙方（承包人）违约的情形〕第（*）目约定的乙方（承包人）无法继续履行合同的情形。
*.*.* 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经甲方（发包人）批准后，可向乙方（承包人）作出暂停施工的指示，乙方（承包人）应按监理人指示暂停施工。
*.*.* 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，乙方（承包人）可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后**小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意乙方（承包人）暂停施工。监理人不同意乙方（承包人）暂停施工的，应说明理由，乙方（承包人）对监理人的答复有异议，按照第**条〔争议解决〕约定处理。
*.*.* 暂停施工后的复工
暂停施工后，甲方（发包人）和乙方（承包人）应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同甲方（发包人）和乙方（承包人）确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经甲方（发包人）批准后向乙方（承包人）发出复工通知，乙方（承包人）应按照复工通知要求复工。
乙方（承包人）无故拖延和拒绝复工的，乙方（承包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因甲方（发包人）原因无法按时复工的，按照第*.*.*项〔因甲方（发包人）原因导致工期延误〕约定办理。
*.*.* 暂停施工持续**天以上
监理人发出暂停施工指示后**天内未向乙方（承包人）发出复工通知，除该项停工属于第*.*.*项〔乙方（承包人）原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形外，乙方（承包人）可向甲方（发包人）提交书面通知，要求甲方（发包人）在收到书面通知后**天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。甲方（发包人）逾期不予批准的，则乙方（承包人）可以通知甲方（发包人），将工程受影响的部分视为按第**.*款〔变更的范围〕第（*）项的可取消工作。
暂停施工持续**天以上不复工的，且不属于第*.*.*项〔乙方（承包人）原因引起的暂停施工〕及第**条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，乙方（承包人）有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第**.*.*项〔因甲方（发包人）违约解除合同〕执行。
*.*.* 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，乙方（承包人）应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
*.*.* 暂停施工的措施
暂停施工期间，甲方（发包人）和乙方（承包人）均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
*.*提前竣工
*.*.* 甲方（发包人）要求乙方（承包人）提前竣工的，甲方（发包人）应通过监理人向乙方（承包人）下达提前竣工指示，乙方（承包人）应向甲方（发包人）和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。甲方（发包人）接受该提前竣工建议书的，监理人应与甲方（发包人）和乙方（承包人）协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由甲方（发包人）承担。乙方（承包人）认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和甲方（发包人）提出书面异议，甲方（发包人）和监理人应在收到异议后*天内予以答复。任何情况下，甲方（发包人）不得压缩合理工期。
*.*.* 甲方（发包人）要求乙方（承包人）提前竣工，或乙方（承包人）提出提前竣工的建议能够给甲方（发包人）带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
*. 材料与设备
*.*甲方（发包人）供应材料与工程设备
甲方（发包人）自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《甲方（发包人）供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
乙方（承包人）应提前**天通过监理人以书面形式通知甲方（发包人）供应材料与工程设备进场。乙方（承包人）按照第*.*.*项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的甲方（发包人）供应材料与工程设备的进场计划。
*.*乙方（承包人）采购材料与工程设备
乙方（承包人）负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由乙方（承包人）采购的材料、工程设备，甲方（发包人）不得指定生产厂家或供应商，甲方（发包人）违反本款约定指定生产厂家或供应商的，乙方（承包人）有权拒绝，并由甲方（发包人）承担相应责任。
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*.* 甲方（发包人）应按《甲方（发包人）供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向乙方（承包人）提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。甲方（发包人）应提前**小时以书面形式通知乙方（承包人）、监理人材料和工程设备到货时间，乙方（承包人）负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
甲方（发包人）提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因甲方（发包人）原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第**.*款〔甲方（发包人）违约〕约定办理。
*.*.* 乙方（承包人）采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，乙方（承包人）应在材料和工程设备到货前**小时通知监理人检验。乙方（承包人）进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
乙方（承包人）采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，乙方（承包人）应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方（承包人）承担。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.* 甲方（发包人）供应材料与工程设备的保管与使用
甲方（发包人）供应的材料和工程设备，乙方（承包人）清点后由乙方（承包人）妥善保管，保管费用由甲方（发包人）承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因乙方（承包人）原因发生丢失毁损的，由乙方（承包人）负责赔偿；监理人未通知乙方（承包人）清点的，乙方（承包人）不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由甲方（发包人）负责。
甲方（发包人）供应的材料和工程设备使用前，由乙方（承包人）负责检验，检验费用由甲方（发包人）承担，不合格的不得使用。
*.*.* 乙方（承包人）采购材料与工程设备的保管与使用
乙方（承包人）采购的材料和工程设备由乙方（承包人）妥善保管，保管费用由乙方（承包人）承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，乙方（承包人）应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方（承包人）承担，不合格的不得使用。
甲方（发包人）或监理人发现乙方（承包人）使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求乙方（承包人）进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方（承包人）承担。
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*.* 监理人有权拒绝乙方（承包人）提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方（承包人）立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.*.* 监理人发现乙方（承包人）使用了不合格的材料和工程设备，乙方（承包人）应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
*.*.* 甲方（发包人）提供的材料或工程设备不符合合同要求的，乙方（承包人）有权拒绝，并可要求甲方（发包人）更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担，并支付乙方（承包人）合理的利润。
*.* 样品
*.*.*样品的报送与封存
需要乙方（承包人）报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（*）乙方（承包人）应在计划采购前**天向监理人报送样品。乙方（承包人）报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（*）乙方（承包人）每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到乙方（承包人）报送的样品后*天向乙方（承包人）回复经甲方（发包人）签认的样品审批意见。
（*）经甲方（发包人）和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。乙方（承包人）在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（*）甲方（发包人）和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除乙方（承包人）任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
*.*.* 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，乙方（承包人）应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
*.*材料与工程设备的替代
*.*.* 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，乙方（承包人）应按照第*.*.*项约定的程序执行：
（*）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（*）甲方（发包人）要求使用替代品的；
（*）因其他原因必须使用替代品的。
*.*.* 乙方（承包人）应在使用替代材料和工程设备**天前书面通知监理人，并附下列文件：
（*）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（*）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（*）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（*）替代品与被替代产品的价格差异；
（*）使用替代品的理由和原因说明；
（*）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后**天内向乙方（承包人）发出经甲方（发包人）签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为甲方（发包人）和监理人同意使用替代品。
*.*.* 甲方（发包人）认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定价格。
*.*施工设备和临时设施
*.*.* 乙方（承包人）提供的施工设备和临时设施
乙方（承包人）应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的乙方（承包人）设备需经监理人核查后才能投入使用。乙方（承包人）更换合同约定的乙方（承包人）设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由甲方（发包人）办理申请手续并承担相应费用。
*.*.*甲方（发包人）提供的施工设备和临时设施
甲方（发包人）提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
*.*.*要求乙方（承包人）增加或更换施工设备
乙方（承包人）使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求乙方（承包人）增加或更换施工设备，乙方（承包人）应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
*.*材料与设备专用要求
乙方（承包人）运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经甲方（发包人）批准，乙方（承包人）不得运出施工现场或挪作他用；经甲方（发包人）批准，乙方（承包人）可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 乙方（承包人）根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由乙方（承包人）提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用乙方（承包人）提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，乙方（承包人）应予以协助。
*.*.* 乙方（承包人）应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
乙方（承包人）配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与乙方（承包人）共同校定。
*.*.* 乙方（承包人）应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，乙方（承包人）对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
*.*取样
试验属于自检性质的，乙方（承包人）可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由乙方（承包人）的试验人员在监理人的监督下取样。
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*.*乙方（承包人）应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与乙方（承包人）共同进行试验和检验的，由乙方（承包人）负责提供必要的试验资料和原始记录。
*.*.*试验属于自检性质的，乙方（承包人）可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由乙方（承包人）与监理人共同进行。乙方（承包人）对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，乙方（承包人）可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
*.*.*监理人对乙方（承包人）的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方（承包人）试验和检验成果的可靠性要求乙方（承包人）重新试验和检验的，可由监理人与乙方（承包人）共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担。
*.*现场工艺试验
乙方（承包人）应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，乙方（承包人）应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
**. 变更
**.*变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（*）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（*）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（*）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（*）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（*）改变工程的时间安排或实施顺序。
**.*变更权
甲方（发包人）和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得甲方（发包人）同意。乙方（承包人）收到经甲方（发包人）签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，乙方（承包人）不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方（发包人）应及时办理规划、设计变更等审批手续。
**.*变更程序
**.*.* 甲方（发包人）提出变更
甲方（发包人）提出变更的，应通过监理人向乙方（承包人）发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
**.*.* 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向甲方（发包人）以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。甲方（发包人）同意变更的，由监理人向乙方（承包人）发出变更指示。甲方（发包人）不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
**.*.* 变更执行
乙方（承包人）收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方（承包人）认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第**.*款〔变更估价〕约定确定变更估价。
**.*变更估价
**.*.* 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（*）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（*）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（*）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
**.*.* 变更估价程序
乙方（承包人）应在收到变更指示后**天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到乙方（承包人）提交的变更估价申请后*天内审查完毕并报送甲方（发包人），监理人对变更估价申请有异议，通知乙方（承包人）修改后重新提交。甲方（发包人）应在乙方（承包人）提交变更估价申请后**天内审批完毕。甲方（发包人）逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方（承包人）提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
**.*乙方（承包人）的合理化建议
乙方（承包人）提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到乙方（承包人）提交的合理化建议后*天内审查完毕并报送甲方（发包人），发现其中存在技术上的缺陷，应通知乙方（承包人）修改。甲方（发包人）应在收到监理人报送的合理化建议后*天内审批完毕。合理化建议经甲方（发包人）批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第**.*款〔变更估价〕约定执行。甲方（发包人）不同意变更的，监理人应书面通知乙方（承包人）。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，甲方（发包人）可对乙方（承包人）给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
**.*变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
**.*暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由乙方（承包人）招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（*）乙方（承包人）应当根据施工进度计划，在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送甲方（发包人）审查，甲方（发包人）应当在收到乙方（承包人）报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。乙方（承包人）应当按照经过甲方（发包人）批准的招标方案开展招标工作；
（*）乙方（承包人）应当根据施工进度计划，提前**天将招标文件通过监理人报送甲方（发包人）审批，甲方（发包人）应当在收到乙方（承包人）报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见；甲方（发包人）有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（*）乙方（承包人）与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送甲方（发包人），甲方（发包人）应在收到资料后*天内与乙方（承包人）共同确定中标人；乙方（承包人）应当在签订合同后*天内，将暂估价合同副本报送甲方（发包人）留存。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由甲方（发包人）和乙方（承包人）共同招标确定暂估价供应商或分包人的，乙方（承包人）应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知甲方（发包人），并提交暂估价招标方案和工作分工。甲方（发包人）应在收到后*天内确认。确定中标人后，由甲方（发包人）、乙方（承包人）与中标人共同签订暂估价合同。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第*种方式确定：
第*种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（*）乙方（承包人）应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送甲方（发包人），甲方（发包人）应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见，甲方（发包人）逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（*）甲方（发包人）认为乙方（承包人）确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，甲方（发包人）可以要求乙方（承包人）重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（*）乙方（承包人）应当在签订暂估价合同后*天内，将暂估价合同副本报送甲方（发包人）留存。
第*种方式：乙方（承包人）按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。
第*种方式：乙方（承包人）直接实施的暂估价项目
乙方（承包人）具备实施暂估价项目的资格和条件的，经甲方（发包人）和乙方（承包人）协商一致后，可由乙方（承包人）自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
**.*.* 因甲方（发包人）原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方（发包人）承担，并支付乙方（承包人）合理的利润。因乙方（承包人）原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
**.*暂列金额
暂列金额应按照甲方（发包人）的要求使用，甲方（发包人）的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
**.*计日工
需要采用计日工方式的，经甲方（发包人）同意后，由监理人通知乙方（承包人）以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第*.*款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，乙方（承包人）应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（*）工作名称、内容和数量；
（*）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（*）投入该工作的材料类别和数量；
（*）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（*）其他有关资料和凭证。
计日工由乙方（承包人）汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经甲方（发包人）批准后列入进度付款。
**. 价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
（*）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：Δ*——需调整的价格差额；
——约定的付款证书中乙方（承包人）应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
*——定值权重（即不调部分的权重）；
——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前**天的各可调因子的价格指数；
——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（*）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（*）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。
（*）因乙方（承包人）原因工期延误后的价格调整
因乙方（承包人）原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由甲方（发包人）审批，甲方（发包人）确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（*）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但乙方（承包人）对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（*）材料、工程设备价格变化的价款调整按照甲方（发包人）提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①乙方（承包人）在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
②乙方（承包人）在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
③乙方（承包人）在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
④乙方（承包人）应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报甲方（发包人）核对，甲方（发包人）确认用于工程时，甲方（发包人）应确认采购材料的数量和单价。甲方（发包人）在收到乙方（承包人）报送的确认资料后*天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经甲方（发包人）事先核对，乙方（承包人）自行采购材料的，甲方（发包人）有权不予调整合同价格。甲方（发包人）同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由甲方（发包人）在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（*）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第*种方式：专用合同条款约定的其他方式。
**.*法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致乙方（承包人）在合同履行过程中所需要的费用发生除第**.*款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由甲方（发包人）承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。
因乙方（承包人）原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
甲方（发包人）和乙方（承包人）应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
*.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第**.*款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
*.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第**.*款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第**.*款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
*.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期*天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
甲方（发包人）逾期支付预付款超过*天的，乙方（承包人）有权向甲方（发包人）发出要求预付的催告通知，甲方（发包人）收到通知后*天内仍未支付的，乙方（承包人）有权暂停施工，并按第**.*.*项〔甲方（发包人）违约的情形〕执行。
**.*.* 预付款担保
甲方（发包人）要求乙方（承包人）提供预付款担保的，乙方（承包人）应在甲方（发包人）支付预付款*天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，乙方（承包人）应保证预付款担保持续有效。
甲方（发包人）在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
**.*计量
**.*.* 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
**.*.* 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
**.*.* 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（*）乙方（承包人）应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（*）监理人应在收到乙方（承包人）提交的工程量报告后*天内完成对乙方（承包人）提交的工程量报表的审核并报送甲方（发包人），以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求乙方（承包人）进行共同复核或抽样复测。乙方（承包人）应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。乙方（承包人）未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为乙方（承包人）实际完成的工程量。
（*）监理人未在收到乙方（承包人）提交的工程量报表后的*天内完成审核的，乙方（承包人）报送的工程量报告中的工程量视为乙方（承包人）实际完成的工程量，据此计算工程价款。
**.*.* 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（*）乙方（承包人）应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（*）监理人应在收到乙方（承包人）提交的工程量报告后*天内完成对乙方（承包人）提交的工程量报表的审核并报送甲方（发包人），以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求乙方（承包人）进行共同复核或抽样复测。乙方（承包人）应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。乙方（承包人）未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为乙方（承包人）实际完成的工程量。
（*）监理人未在收到乙方（承包人）提交的工程量报表后的*天内完成复核的，乙方（承包人）提交的工程量报告中的工程量视为乙方（承包人）实际完成的工程量。
**.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
**.*工程进度款支付
**.*.* 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第**.*.*项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
**.*.* 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（*）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（*）根据第**条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（*）根据第**.*款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（*）根据第**.*款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（*）根据第**条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（*）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（*）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
**.*.* 进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第**.*.*项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（*）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，乙方（承包人）按照第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，乙方（承包人）应按照第**.*.*项〔支付分解表〕及第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（*）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
**.*.* 进度款审核和支付
（*）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到乙方（承包人）进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审查并报送甲方（发包人），甲方（发包人）应在收到后*天内完成审批并签发进度款支付证书。甲方（发包人）逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
甲方（发包人）和监理人对乙方（承包人）的进度付款申请单有异议的，有权要求乙方（承包人）修正和提供补充资料，乙方（承包人）应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到乙方（承包人）修正后的进度付款申请单及相关资料后*天内完成审查并报送甲方（发包人），甲方（发包人）应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后*天内，向乙方（承包人）签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。
（*）除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付，甲方（发包人）逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（*）甲方（发包人）签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明甲方（发包人）已同意、批准或接受了乙方（承包人）完成的相应部分的工作。
**.*.* 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，甲方（发包人）和乙方（承包人）均有权提出修正申请。经甲方（发包人）和乙方（承包人）同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
**.*.* 支付分解表
*.支付分解表的编制要求
（*）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第**.*.*项〔进度付款申请单的编制〕第（*）目的估算金额；
（*）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第*.*款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（*）不采用支付分解表的，乙方（承包人）应向甲方（发包人）和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
*.总价合同支付分解表的编制与审批
（*）除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应根据第*.*款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。乙方（承包人）应当在收到监理人和甲方（发包人）批准的施工进度计划后*天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（*）监理人应在收到支付分解表后*天内完成审核并报送甲方（发包人）。甲方（发包人）应在收到经监理人审核的支付分解表后*天内完成审批，经甲方（发包人）批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（*）甲方（发包人）逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求乙方（承包人）进行修正和提供补充资料的，则乙方（承包人）提交的支付分解表视为已经获得甲方（发包人）批准。
*.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由乙方（承包人）根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
**.*支付账户
甲方（发包人）应将合同价款支付至合同协议书中约定的乙方（承包人）账户。
**. 验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.* 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，乙方（承包人）应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经乙方（承包人）自检合格并具备验收条件的，乙方（承包人）应提前**小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前**小时向乙方（承包人）提交书面延期要求，但延期不能超过**小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，乙方（承包人）有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收条件
工程具备以下条件的，乙方（承包人）可以申请竣工验收：
（*）除甲方（发包人）同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（*）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（*）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
**.*.*竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（*）乙方（承包人）向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送甲方（发包人）。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方（承包人）在竣工验收前乙方（承包人）还需完成的工作内容，乙方（承包人）应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（*）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方（发包人），甲方（发包人）应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后**天内审批完毕并组织监理人、乙方（承包人）、设计人等相关单位完成竣工验收。
（*）竣工验收合格的，甲方（发包人）应在验收合格后**天内向乙方（承包人）签发工程接收证书。甲方（发包人）无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第**天起视为已颁发工程接收证书。
（*）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方（承包人）对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。乙方（承包人）在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（*）工程未经验收或验收不合格，甲方（发包人）擅自使用的，应在转移占有工程后*天内向乙方（承包人）颁发工程接收证书；甲方（发包人）无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第**天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
**.*.*竣工日期
工程经竣工验收合格的，以乙方（承包人）提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因甲方（发包人）原因，未在监理人收到乙方（承包人）提交的竣工验收申请报告**天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，甲方（发包人）擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
**.*.* 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，乙方（承包人）完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方（发包人）可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方（承包人）应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方（承包人）承担。
**.*.* 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。
甲方（发包人）无正当理由不接收工程的，甲方（发包人）自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定甲方（发包人）逾期接收工程的违约责任。
乙方（承包人）无正当理由不移交工程的，乙方（承包人）应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定乙方（承包人）无正当理由不移交工程的违约责任。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与乙方（承包人）承包范围相一致，试车费用由乙方（承包人）承担。工程试车应按如下程序进行：
（*）具备单机无负荷试车条件，乙方（承包人）组织试车，并在试车前**小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。乙方（承包人）准备试车记录，甲方（发包人）根据乙方（承包人）要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满**小时后视为监理人已经认可试车记录，乙方（承包人）可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前**小时以书面形式向乙方（承包人）提出延期要求，但延期不能超过**小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（*）具备无负荷联动试车条件，甲方（发包人）组织试车，并在试车前**小时以书面形式通知乙方（承包人）。通知中应载明试车内容、时间、地点和对乙方（承包人）的要求，乙方（承包人）按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。乙方（承包人）无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
**.*.* 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，甲方（发包人）应要求设计人修改设计，乙方（承包人）按修改后的设计重新安装。甲方（发包人）承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因乙方（承包人）原因导致试车达不到验收要求，乙方（承包人）按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，乙方（承包人）负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
**.*.* 投料试车
如需进行投料试车的，甲方（发包人）应在工程竣工验收后组织投料试车。甲方（发包人）要求在工程竣工验收前进行或需要乙方（承包人）配合时，应征得乙方（承包人）同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由甲方（发包人）承担；因乙方（承包人）原因造成投料试车不合格的，乙方（承包人）应按照甲方（发包人）要求进行整改，由此产生的整改费用由乙方（承包人）承担；非因乙方（承包人）原因导致投料试车不合格的，如甲方（发包人）要求乙方（承包人）进行整改的，由此产生的费用由甲方（发包人）承担。
**.*提前交付单位工程的验收
**.*.* 甲方（发包人）需要在工程竣工前使用单位工程的，或乙方（承包人）提出提前交付已经竣工的单位工程且经甲方（发包人）同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第**.*款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向乙方（承包人）出具经甲方（发包人）签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由甲方（发包人）负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
**.*.* 甲方（发包人）要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致乙方（承包人）费用增加和（或）工期延误的，由甲方（发包人）承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润。
**.* 施工期运行
**.*.* 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经甲方（发包人）按第**.*款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
**.*.* 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由乙方（承包人）按第**.*款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
颁发工程接收证书后，乙方（承包人）应按以下要求对施工现场进行清理：
（*）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（*）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（*）按合同约定应撤离的人员、乙方（承包人）施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（*）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（*）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由乙方（承包人）承担。乙方（承包人）应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，甲方（发包人）有权出售或另行处理乙方（承包人）遗留的物品，由此支出的费用由乙方（承包人）承担，甲方（发包人）出售乙方（承包人）遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还乙方（承包人）。
**.*.* 地表还原
乙方（承包人）应按甲方（发包人）要求恢复临时占地及清理场地，乙方（承包人）未按甲方（发包人）的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，甲方（发包人）有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由乙方（承包人）承担。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应在工程竣工验收合格后**天内向甲方（发包人）和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（*）竣工结算合同价格；
（*）甲方（发包人）已支付乙方（承包人）的款项；
（*）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
（*）甲方（发包人）应支付乙方（承包人）的合同价款。
**.* 竣工结算审核
（*）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送甲方（发包人）。甲方（发包人）应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内完成审批，并由监理人向乙方（承包人）签发经甲方（发包人）签认的竣工付款证书。监理人或甲方（发包人）对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方（承包人）进行修正和提供补充资料，乙方（承包人）应提交修正后的竣工结算申请单。
甲方（发包人）在收到乙方（承包人）提交竣工结算申请书后**天内未完成审批且未提出异议的，视为甲方（发包人）认可乙方（承包人）提交的竣工结算申请单，并自甲方（发包人）收到乙方（承包人）提交的竣工结算申请单后第**天起视为已签发竣工付款证书。
（*）除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在签发竣工付款证书后的** 天内，完成对乙方（承包人）的竣工付款。甲方（发包人）逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（*）乙方（承包人）对甲方（发包人）签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到甲方（发包人）签认的竣工付款证书后*天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第**条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，甲方（发包人）应签发临时竣工付款证书，并按本款第（*）项完成付款。乙方（承包人）逾期未提出异议的，视为认可甲方（发包人）的审批结果。
**.* 甩项竣工协议
甲方（发包人）要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第**.*款〔竣工结算申请〕及**.*款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
（*）除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应在缺陷责任期终止证书颁发后*天内，按专用合同条款约定的份数向甲方（发包人）提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（*）甲方（发包人）对最终结清申请单内容有异议的，有权要求乙方（承包人）进行修正和提供补充资料，乙方（承包人）应向甲方（发包人）提交修正后的最终结清申请单。
**.*.* 最终结清证书和支付
（*）除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在收到乙方（承包人）提交的最终结清申请单后**天内完成审批并向乙方（承包人）颁发最终结清证书。甲方（发包人）逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为甲方（发包人）同意乙方（承包人）提交的最终结清申请单，且自甲方（发包人）收到乙方（承包人）提交的最终结清申请单后**天起视为已颁发最终结清证书。
（*）除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应在颁发最终结清证书后*天内完成支付。甲方（发包人）逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过**天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（*）乙方（承包人）对甲方（发包人）颁发的最终结清证书有异议的，按第**条〔争议解决〕的约定办理。
**. 缺陷责任与保修
**.* 工程保修的原则
在工程移交甲方（发包人）后，因乙方（承包人）原因产生的质量缺陷，乙方（承包人）应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方（承包人）仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
**.* 缺陷责任期
**.*.* 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过**个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因乙方（承包人）原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因甲方（发包人）原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在乙方（承包人）提交竣工验收报告**天后，工程自动进入缺陷责任期；甲方（发包人）未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
**.*.*缺陷责任期内，由乙方（承包人）原因造成的缺陷，乙方（承包人）应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方（承包人）不维修也不承担费用，甲方（发包人）可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，甲方（发包人）可按合同约定向乙方（承包人）进行索赔。乙方（承包人）维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方（发包人）有权要求乙方（承包人）延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过**个月。
由他人原因造成的缺陷，甲方（发包人）负责组织维修，乙方（承包人）不承担费用，且甲方（发包人）不得从保证金中扣除费用。
**.*.* 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方（承包人）应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
**.*.* 除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应于缺陷责任期届满后*天内向甲方（发包人）发出缺陷责任期届满通知，甲方（发包人）应在收到缺陷责任期满通知后**天内核实乙方（承包人）是否履行缺陷修复义务，乙方（承包人）未能履行缺陷修复义务的，甲方（发包人）有权扣除相应金额的维修费用。甲方（发包人）应在收到缺陷责任期届满通知后**天内，向乙方（承包人）颁发缺陷责任期终止证书。
**.* 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，乙方（承包人）已经提供履约担保的，甲方（发包人）不得同时预留工程质量保证金。
**.*.* 乙方（承包人）提供质量保证金的方式
乙方（承包人）提供质量保证金有以下三种方式：
（*）质量保证金保函；
（*）相应比例的工程款；
（*）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（*）种方式。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（*）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（*）种方式。
工程竣工结算时，按工程审计结算金额的*%扣留质量保证金。
甲方（发包人）在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
**.*.* 质量保证金的退还
缺陷责任期内，乙方（承包人）认真履行合同约定的责任，到期后，乙方（承包人）可向甲方（发包人）申请返还保证金。
甲方（发包人）在接到乙方（承包人）返还保证金申请后，应于**天内会同乙方（承包人）按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方（发包人）应当按照约定将保证金返还给乙方（承包人）。对返还期限没有约定或者约定不明确的，甲方（发包人）应当在核实后**天内将保证金返还乙方（承包人），逾期未返还的，依法承担违约责任。甲方（发包人）在接到乙方（承包人）返还保证金申请后**天内不予答复，经催告后**天内仍不予答复，视同认可乙方（承包人）的返还保证金申请。
甲方（发包人）和乙方（承包人）对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第**条约定的争议和纠纷解决程序处理。
**.* 保修
**.*.*保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，乙方（承包人）应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
甲方（发包人）未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
**.*.* 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（*）保修期内，因乙方（承包人）原因造成工程的缺陷、损坏，乙方（承包人）应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（*）保修期内，因甲方（发包人）使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方（承包人）修复，但甲方（发包人）应承担修复的费用，并支付乙方（承包人）合理利润；
（*）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方（承包人）修复，甲方（发包人）应承担修复的费用，并支付乙方（承包人）合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
**.*.* 修复通知
在保修期内，甲方（发包人）在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方（承包人）予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方（发包人）可以口头通知乙方（承包人）并在口头通知后**小时内书面确认，乙方（承包人）应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
**.*.* 未能修复
因乙方（承包人）原因造成工程的缺陷或损坏，乙方（承包人）拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方（发包人）书面催告后仍未修复的，甲方（发包人）有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方（承包人）承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由甲方（发包人）承担。
**.*.* 乙方（承包人）出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，乙方（承包人）有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，乙方（承包人）应提前**小时通知甲方（发包人）进场修复的时间。乙方（承包人）进入工程现场前应获得甲方（发包人）同意，且不应影响甲方（发包人）正常的生产经营，并应遵守甲方（发包人）有关保安和保密等规定。
**. 违约
**.* 甲方（发包人）违约
**.*.* 甲方（发包人）违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方（发包人）违约：
（*）因甲方（发包人）原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的；
（*）因甲方（发包人）原因未能按合同约定支付合同价款的；
（*）甲方（发包人）违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（*）甲方（发包人）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方（发包人）原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（*）因甲方（发包人）违反合同约定造成暂停施工的；
（*）甲方（发包人）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方（承包人）无法复工的；
（*）甲方（发包人）明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（*）甲方（发包人）未能按照合同约定履行其他义务的。
甲方（发包人）发生除本项第（*）目以外的违约情况时，乙方（承包人）可向甲方（发包人）发出通知，要求甲方（发包人）采取有效措施纠正违约行为。甲方（发包人）收到乙方（承包人）通知后**天内仍不纠正违约行为的，乙方（承包人）有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
**.*.* 甲方（发包人）违约的责任
甲方（发包人）应承担因其违约给乙方（承包人）增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方（承包人）合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方（发包人）违约责任的承担方式和计算方法。
**.*.* 因甲方（发包人）违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）按第**.*.*项〔甲方（发包人）违约的情形〕约定暂停施工满**天后，甲方（发包人）仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第**.*.*项〔甲方（发包人）违约的情形〕第（*）目约定的违约情况，乙方（承包人）有权解除合同，甲方（发包人）应承担由此增加的费用，并支付乙方（承包人）合理的利润。
**.*.* 因甲方（发包人）违约解除合同后的付款
乙方（承包人）按照本款约定解除合同的，甲方（发包人）应在解除合同后**天内支付下列款项，并解除履约担保：
（*）合同解除前所完成工作的价款；
（*）乙方（承包人）为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（*）乙方（承包人）撤离施工现场以及遣散乙方（承包人）人员的款项；
（*）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（*）按照合同约定应当支付给乙方（承包人）的其他款项；
（*）按照合同约定应退还的质量保证金；
（*）因解除合同给乙方（承包人）造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。
乙方（承包人）应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，甲方（发包人）应为乙方（承包人）撤出提供必要条件。
**.* 乙方（承包人）违约
**.*.* 乙方（承包人）违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方（承包人）违约：
（*）乙方（承包人）违反合同约定进行转包或违法分包的；
（*）乙方（承包人）违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（*）因乙方（承包人）原因导致工程质量不符合合同要求的；
（*）乙方（承包人）违反第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（*）乙方（承包人）未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（*）乙方（承包人）在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方（发包人）要求进行修复的；
（*）乙方（承包人）明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（*）乙方（承包人）未能按照合同约定履行其他义务的。
乙方（承包人）发生除本项第（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向乙方（承包人）发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
**.*.* 乙方（承包人）应承担因其违约行为而增加的责任费用和（或）延误的工期。此外，乙方（承包人）出现第**.*.*条约定的违约情形时，还应按照专用合同条款的约定向甲方（发包人）支付违约金。
乙方（承包人）应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方（承包人）违约责任的承担方式和计算方法。
**.*.* 因乙方（承包人）违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第**.*.*项〔乙方（承包人）违约的情形〕第（*）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，乙方（承包人）在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方（发包人）有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方（发包人）有权使用乙方（承包人）在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方（承包人）文件和由乙方（承包人）或以其名义编制的其他文件，甲方（发包人）对此类材料、设备等的使用无需向乙方（承包人）支付任何费用，且合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。甲方（发包人）继续使用的行为不免除或减轻乙方（承包人）应承担的违约责任。
**.*.*因乙方（承包人）违约解除合同后的处理
因乙方（承包人）原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后**天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（*）合同解除后，按第*.*款〔商定或确定〕商定或确定乙方（承包人）实际完成工作对应的合同价款，以及乙方（承包人）已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（*）合同解除后，乙方（承包人）应支付的违约金；
（*）合同解除后，因解除合同给甲方（发包人）造成的损失；
（*）合同解除后，乙方（承包人）应按照甲方（发包人）要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（*）甲方（发包人）和乙方（承包人）应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因乙方（承包人）违约解除合同的，甲方（发包人）有权暂停对乙方（承包人）的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方（发包人）和乙方（承包人）未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第**条〔争议解决〕的约定处理。
**.*.*采购合同权益转让
因乙方（承包人）违约解除合同的，甲方（发包人）有权要求乙方（承包人）将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方（发包人），乙方（承包人）应在收到解除合同通知后**天内，协助甲方（发包人）与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
**.* 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，甲方（发包人）和乙方（承包人）应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第*.*款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第**条〔争议解决〕的约定处理。
**.* 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天内提交最终报告及有关资料。
**.* 不可抗力后果的承担
**.*.* 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
**.*.* 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（*）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方（发包人）承担；
（*）乙方（承包人）施工设备的损坏由乙方（承包人）承担；
（*）甲方（发包人）和乙方（承包人）承担各自人员伤亡和财产的损失；
（*）因不可抗力影响乙方（承包人）履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方（承包人）停工的费用损失由甲方（发包人）和乙方（承包人）合理分担，停工期间必须支付的工人工资由甲方（发包人）承担；
（*）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方（发包人）要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方（发包人）承担；
（*）乙方（承包人）在停工期间按照甲方（发包人）要求照管、清理和修复工程的费用由甲方（发包人）承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
**.* 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过**天或累计超过***天的，甲方（发包人）和乙方（承包人）均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第*.*款〔商定或确定〕商定或确定甲方（发包人）应支付的款项，该款项包括：
（*）合同解除前乙方（承包人）已完成工作的价款；
（*）乙方（承包人）为工程订购的并已交付给乙方（承包人），或乙方（承包人）有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（*）甲方（发包人）要求乙方（承包人）退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（*）乙方（承包人）撤离施工现场以及遣散乙方（承包人）人员的费用；
（*）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方（承包人）的其他款项；
（*）扣减乙方（承包人）按照合同约定应向甲方（发包人）支付的款项；
（*）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，甲方（发包人）应在商定或确定上述款项后**天内完成上述款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；甲方（发包人）委托乙方（承包人）投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由甲方（发包人）承担。
**.* 工伤保险
**.*.* 甲方（发包人）应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由甲方（发包人）为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
**.*.* 乙方（承包人）应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由乙方（承包人）为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
**.*其他保险
甲方（发包人）和乙方（承包人）可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，乙方（承包人）应为其施工设备等办理财产保险。
**.*持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
**.* 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
**.* 未按约定投保的补救
**.*.*甲方（发包人）未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则乙方（承包人）可代为办理，所需费用由甲方（发包人）承担。甲方（发包人）未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由甲方（发包人）负责补足。
**.*.*乙方（承包人）未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则甲方（发包人）可代为办理，所需费用由乙方（承包人）承担。乙方（承包人）未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由乙方（承包人）负责补足。
**.* 通知义务
除专用合同条款另有约定外，甲方（发包人）变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得乙方（承包人）同意，并通知监理人；乙方（承包人）变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得甲方（发包人）同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。甲方（发包人）和乙方（承包人）应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
**. 索赔
**.*乙方（承包人）的索赔
根据合同约定，乙方（承包人）认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向甲方（发包人）提出索赔：
（*）乙方（承包人）应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方（承包人）未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（*）乙方（承包人）应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（*）索赔事件具有持续影响的，乙方（承包人）应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（*）在索赔事件影响结束后**天内，乙方（承包人）应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.* 对乙方（承包人）索赔的处理
对乙方（承包人）索赔的处理如下：
（*）监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送甲方（发包人）。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求乙方（承包人）提交全部原始记录副本；
（*）甲方（发包人）应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的**天内，由监理人向乙方（承包人）出具经甲方（发包人）签认的索赔处理结果。甲方（发包人）逾期答复的，则视为认可乙方（承包人）的索赔要求；
（*）乙方（承包人）接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；乙方（承包人）不接受索赔处理结果的，按照第**条〔争议解决〕约定处理。
**.*甲方（发包人）的索赔
根据合同约定，甲方（发包人）认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向乙方（承包人）发出通知并附有详细的证明。
甲方（发包人）应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向乙方（承包人）提出索赔意向通知书，甲方（发包人）未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。甲方（发包人）应在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向乙方（承包人）正式递交索赔报告。
**.* 对甲方（发包人）索赔的处理
对甲方（发包人）索赔的处理如下：
（*）乙方（承包人）收到甲方（发包人）提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方（发包人）证明材料；
（*）乙方（承包人）应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后**天内，将索赔处理结果答复甲方（发包人）。如果乙方（承包人）未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方（发包人）索赔要求的认可；
（*）乙方（承包人）接受索赔处理结果的，甲方（发包人）可从应支付给乙方（承包人）的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；甲方（发包人）不接受索赔处理结果的，按第**条〔争议解决〕约定处理。
**.* 提出索赔的期限
（*）乙方（承包人）按第**.*款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（*）乙方（承包人）按第**.*款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**. 争议解决
**.*和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
**.*调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
**.*争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：
**.*.* 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后**天内，或者争议发生后**天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由甲方（发包人）和乙方（承包人）各承担一半。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后**天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
**.*.* 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人按照以下第（*）种方式解决争议：
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向本合同工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
**.*争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分 专用合同条款
一、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、招标文件、招标文件补充规定、本合同专用条款、本合同通用条款、国家技术标准规范、图纸、投标报价书、工程质量保修书。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》 。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《钢结构工程施工质量验收标准》、《钢结构工程质量检验评定标准》等国家现行颁布的有关标准、规范 。 　　　　　　　　　　
甲方（发包人）提供标准、规范的时间： /
国内没有相应标准、规范时的约定： / 　 　　　　　　　　　　　
*、图纸
*.*甲方（发包人）向乙方（承包人）提供图纸日期和套数：
开工前向乙方（承包人）提供三套　
甲方（发包人）对图纸的保密要求: 不作要求
使用国外图纸的要求及费用承担： / 　
二、双方一般权利和义务
*、工程师
*.*监理单住委派的工程师
姓名： 职务： 总监理工程师
甲方（发包人）委托的职权: 对本工程质量、进度、现场签证和投资等相关监督管理职责以及签订的《监理合同》委托范围及权限对该工程实施监理 。 　　　　　
需要取得甲方（发包人）批准才能行使的职权： 工程设计变更及较大工程量变化等重大情况。　　　　　　
*.*甲方（发包人）现场代表
姓名： 职务：　 法人
职权： 代表甲方（发包人）行使工程管理权
*.*不实行监理的，工程师的职权： /
*、项目负责人
姓名： 刘彭仙 职务： 项目负责人
*、甲方（发包人）工作
*.*甲方（发包人）应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： / 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： / 　　　　　　　　　　　　　　　　
（*）施工现场与公共道路的开通时间和要求： / 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供　　　　　　　　　　
（*）由甲方（发包人）办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前甲方（发包人）将所需手续办理完毕　　　　　　　　　　　
（*）水准点与坐标控制点交验要求：
双方会同设计、监理人员现场协商确定
（*）图纸会审和设计交底时间：
合同签订后五日内进行有关交底工作
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（ 含文物保护建筑 ）、古树名木的保护工作：双方现场协商处理。
（*）双方约定甲方（发包人）应做的其它工作： 无。
*.*甲方（发包人）委托乙方（承包人）办理的工作：
*、乙方（承包人）工作
*.*乙方（承包人）应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等到级和业务范围允许的乙方（承包人）完成的设计文件提交时间：
不作要求
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间： / 　　　　　　
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方（承包人）自行处理 。
（*）向甲方（发包人）提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。
（*）需乙方（承包人）办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：乙方（承包人）自行办理完毕。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
工程竣工验收前需要进行保护的,由乙方（承包人）负责保护，费用自付；验收交付使用后由甲方（发包人）自行保护，费用自付。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 乙方（承包人）按甲方（发包人）提供的资料进行施工，资料准确，由于乙方（承包人）施工不当造成损坏的，乙方（承包人）负责恢复。若损坏系因甲方（发包人）提供的书面资料存在明显错误且乙方（承包人）在施工前已按合同约定提出而甲方（发包人）未及时更正所致，则由此产生的修复费用由甲方（发包人）承担。
（*）施工场地清洁卫生的要求：
文明施工，场地堆料整齐规范，验收前将场地打扫干净，垃圾清运完毕
三、施工组织设计和工期
**、进度计划
**.*乙方（承包人）提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： / 。
工程师确认的时间: / 。
四、质量与验收
双方约定中间验收部位： 达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
五、保修责任
*、工程质量保修范围: 施工图所示范围。
*、工程质量保修期限: 不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限（基础设施、地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限、设备安装等工程*年）。
*、工程质量保修责任: /
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。乙方应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。乙方在递交竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
六、安全施工
按通用条款执行
七、合同价款与支付出
**.*本合同价款采用 固定单价包干 方式确定。
（*）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：
该合同为固定单价合同，最终结算工程量以甲方委托的审计机构实际审计确认的工程量为准，工程量低于清单工程量的予以审减，工程量超过清单工程量的部分按贵州省**定额及甲方（发包人）审核确认该部分工程量当月信息价计价。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价款调整方法: / 。
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / 。
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：
/ 。
**、工程预付款
甲方（发包人）向乙方（承包人）预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/
扣回工程款的时间、比例： / 。
**、工程量确认
**.*乙方（承包人）向工程师提交已完工程量报告的时间：
/ 。
**、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
签订施工合同后，甲方支付乙方合同款的**%作为工程启动款；施工过程按进度拨款，且工程启动款和进度款支付比例不超过总合同价款的**%；剩余**%工程价款待项目验收合格并竣工审计结算后再行支付。
八、工程变更：
以甲方（发包人）书面通知资料为准。
八、竣工验收与结算：
工程按照工程量清单计价，工程量达不到清单工程量可进行审减，工程量超出部分按贵州省**定额当期信息价计价。 　
**、竣工验收
**.*乙方（承包人）提供竣工的约定: / 。 　　　　　　　　　
**.*中间交工工程的范围和竣工时间: / 。
工期延误违约责任：因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，乙方应向甲方支付签约合同价万分之一的违约金。
九、合同份数
本合同文件正本肆份，副本肆份，合同双方各执正本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
**、补充条款： / 。
乙方保证将甲方支付的所有工程款专用于本合同工程，不得挪作他用；乙方应按时足额支付其雇用人员工资及分包人工程款，若乙方出现挪用工程款、拖欠工资或分包款情形，甲方有权暂停支付后续工程款，直至乙方纠正违规行为；若乙方拖欠农民工工资，甲方有权直接从应付工程款中扣除相应款项用于支付拖欠工资，由此产生的所有责任由乙方承担。

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）


年 月 日 年 月 日

附件一：
工程质量保修书

甲方（发包人）：关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府
乙方（承包人）：贵州安路达建设工程有限责任公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对(工程名称)新铺镇江龙村光伏提水灌溉建设项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：采用光伏二级提灌，提水灌溉工程：含分布式光伏**千瓦、泵房*座、管网****米、***水管****米、高位水池*座（***立方米*座，***立方米*座）、小水池***立方米*座及其他附属设施。保修期限为一年。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：采用光伏二级提灌，提水灌溉工程：含分布式光伏**千瓦、泵房*座、管网****米、***水管****米、高位水池*座（***立方米*座，***立方米*座）、小水池***立方米*座及其他附属设施。基础设施、地基基础工程和主体结构工程的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，设备安装等工程的保修期为*年，其他项目保修期限按国家相关规定执行。
三、质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算。
四、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
五、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
六、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项 具体质量保修内容以施工内容为准。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
七、保修书份数
本保修书连同其他合同文件正本贰份，副本贰份，合同双方各执正本壹份，副本叁份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日


附件二：
廉政责任书

甲方（发包人）：关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府
乙方（承包人）：贵州安路达建设工程有限责任公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书连同其他合同文件正本贰份，副本贰份，合同双方各执正本壹份，副本叁份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）


年 月 日 年 月 日



文件预览：
合同公告.***