邕宁那楼风电场二期工程项目风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程专业分包标段询比采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交邕宁那楼风电场二期工程项目，项目业主为广西吉投智慧能源科技有限公司，资金已落实。其中邕宁那楼风电场二期工程项目包含的风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取邕宁那楼风电场二期工程项目包含的风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程采购文件参与本项目邕宁那楼风电场二期工程项目包含的风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:广西壮族自治区南宁市邕宁区那楼镇境内。*.*工程概况及标段概况工程概况：工程规划总装机容量*****，拟安装**台单机容量为*.****的风电机组，本工程自建一座*****那楼风电二期升压站（该升压站在*****满天星升压站站内空余场地建设），新建*回那楼风电二期升压站~那楼中山升压站的*****线路接入主网，新建那楼风电二期升压站~那楼中山升压站*****线路，采用架空架设，本工程在那楼中山升压站汇集后通过那楼中山升压站～民歌站*****线路接入电网。本工程共安装**台单机容量******风力发电机组，总装机容量为*****。风机出口电压为*.****，经电缆引接至机组升压变低压侧，通过机组升压变升压至****，再通过*回****集电线路送入风电场的*****升压站的****母线上。本工程在*****满天星升压站预留场地进行扩建，*****侧的接线形式采用单母线接线形式，本期建设*台主变，*个主变进线间隔，*个出线间隔，*个**间隔。本项目配套建设****/*****的储能，与升压站扩建同期建设。标段概况：本标段包含风机平台工程、风机基础土石方工程、升压站改造及储能建筑工程、场内道路、升压站进站及站内道路、弃土场工程劳动安全与职业卫生工程、安全监测工程等。*.*工期要求计划于****年**月**日开工，具体时间以甲方通知为准，工期必须满足采购人控制进度计划要求。项目竣工****年**月**日。合同工期总日历天数***天。*.*质量要求符合现行国家、当地有关法律规定和主合同约定的验收标准的要求，一次性验收合格；质量目标:(一)工程整体质量满足验收规范和标准的要求；(二)质量零事故(不发生违反现行国标及行业标准的质量问题)；(三)项目达标投产；(四)阶段性监检一次性通过率***%，施工质量未达到上述质量标准时，响应人须立即返工处理至采购人及相应的电网公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，响应人仍应依约承担违约责任及赔偿责任。（五）创中国电力优质工程的策划、筹备、咨询、申报及现场核查。工程开工前，应根据工程总体质量目标，制定创建优质工程规划和实施细则，并在工程建设全过程中组织实施。*.*采购范围邕宁那楼风电场二期工程项目风电场道路、风机平台、风机基础土石方、升压站与储能建筑工程、劳动安全与职业卫生工程、安全监测工程等：*、风机平台工程：工作内容包括但不限于：地面清表、土石方开挖、土石方回填、余土外运、块石面层、毛石混凝土挡土墙修筑等所有工作。*、风机基础工程：工作内容包括但不限于：风机基础及接地工程土石方开挖及回填、混凝土换填、风机盖板浇筑、塔筒门钢梯基础浇筑、基坑降水、沉降观测、锚栓组合件安装、二次灌浆、基础养护、钢材采购、加工机械及临时租地、围栏等（垫层混凝土浇筑、钢筋制作安装、基础混凝土浇筑等工作内容不包含在本标段施工范围内，响应人必须严格按照采购人要求进行施工，若因施工质量、进度等响应人原因引起的其他标段对采购人的索赔由响应人承担）。*、升压站改造及储能建筑工程：包括设计范围内及为保证本项目电站性能指标、正常运行的所有必需相关的所有工作，具体工作内容包括但不限于：场地平整、清表、土石方开挖、设备垫层及基础浇筑、钢筋绑扎、基础养护、钢材采购、加工机械及临时租地等。*、道路交通工程(包括进站道路、站内道路、进场道路)：道路施工准备、测量定位、道路清表及表土运输堆放、路基挖填、路基压实、路基填筑、路面硬化、道路及边坡防护设施、标志牌制作安装、涵管采购安装、道路排水设施、安全及防护设施的修筑；本工程开工至主体工程全面竣工期间，对道路进行维护整修，确保施工及设备运输车辆正常通行。维护期间无论是大件运输单位、其他单位等正常施工对道路造成的损坏，乙方都应立即修复，保证道路畅通，满足施工车辆和大件设备的运输。*、弃土场工程：场地租赁、清表、场地平整、挡土墙砌筑、排水沟砌筑等工程。*、承包人应按项目管理要求，配合完成项目智慧化工地、安全目视化及智慧场站等的建设、调试及全过程运行维护工作。*、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作，包括但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等。*、承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”(通给水、通电、通路、平整场地等)及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。*、承包人负责配合各项内外部检查及验收工作，包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等，配合发包方完成质量监督检查等。**、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括但不限于：指派人员配合标段工程征地协调工作；由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；**、承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。**、承包人负责所有材料设备的到货卸车、验收、装车、转运、保管、安装、调试等，直至验收合格移交给发包人运行单位的全部工作。承包人负责该风电项目施工期间及质保期内的修复维护工作(质保期起始时间为该项目通过初步验收时间)。**、承包人负责劳动安全与职业卫生工程、安全监测工程。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包贰级或电力工程施工总承包贰级及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。*.*.*企业主要人员要求：*)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书、安全生产考核*证且含有类似工程经历及公司授权、单位参保证明及劳动合同；*)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称，单位参保证明及劳动合同；*)安全负责人：具有安全生产考核*证，单位参保证明及劳动合同。*.*.*企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年*月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商响应操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年*月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。响应工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台响应管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月**日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号江西水电公司。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号江西水电公司联系人：刘程诚电话：**************电子邮件：********@***.*****.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年*月*日