平顶山京东冷链农产品批发交易中心项目（勘察、设计、施工图审查、预算编制）

招 标 文 件

第二标段：设计

招 标 人：平顶山市京新霖商贸有限公司

代理 机构：中大宇辰项目管理有限公司

日 期：二〇二六年四月

目 录

第一章 招标公告....................................... *

第二章 投标人须知..................................... *

第三章 评标办法（综合评估法）......................... **

第四章 合同条款及格式................................. **

第五章 服务要求...................................... **

第六章 投标文件格式.................................. **

第一章 招标公告

【平公资建******号】平顶山京东冷链农产品批发交易中心项目

（勘察、设计、施工图审查、预算编制）*招标公告

项目概况：

平顶山京东冷链农产品批发交易中心项目（勘察、设计、施工图审查、预算编制）（投资项目统一代码：************************）的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网(****://****.***.***.**/)获取招标文件，并于****年*月**日**时**分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

*、项目编号：**************

*、项目名称：平顶山京东冷链农产品批发交易中心项目（勘察、设计、施工图审查、预算编制）

*、招标方式：公开招标

*、预算金额：*******.**元

最高限价：*******.**元

*、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

*.*、项目概况：项目总用地面积*****.**平方米(约**.**亩)，总建筑面积*****.**㎡，其中地上建筑面积*****.**㎡，地下建筑面积****.**㎡。共设置地上建筑**栋，分别为*#楼食品保鲜灭菌科技成果转化基地****.**㎡；*#楼冷库*****.**㎡；*#楼云仓及分拣中心****.**㎡；*、*#楼干仓两栋*****.**㎡；*#楼产融平台及检测检验中心****.**㎡；*#楼线下体验中心****.**㎡；*#楼总部办公*****.**㎡;*#、**#楼两栋单层设备用房****.**㎡。配套建设项目区内部停车、给排水、供配电、道路等设施；利用面积约*****.**㎡屋顶铺设光伏；同时配套购置项目所需相关设施设备。

*.*、项目地点：位于平顶山市新华区光明路与和谐路交口处，东临光明路，南临和谐路，北临平煤铁路专用线，西临陈庄沟

*.*、资金来源及落实情况：自筹资金,已落实；

*.*、标段划分：本项目划分四个标段；

*.*、招标范围：

第一标段：本项目勘察，包括但不限于地质勘察，岩土工程勘察报告书编制，配合工程设计和施工验收等相关工作（包含本项目概况中全部内容）。

第二标段：本项目方案设计、修建性详细规划、施工图设计、设计概算及配合施工和相关配合服务等（制冷工艺专项设计除外），所有设计图纸、成果均应达到相关法律、法规规定的设计编制深度，并应通过国家相应主管部门的相关审批和审查，配合取得施工图审查合格备案等（包含本项目概况中全部内容）。

第三标段：按照国家和地方法律法规、强制性标准、规范、规程等对施工图设计文件进行政策性、技术性审查(包括施工图设计文件审查、防雷审查、绿色建筑及节能审查审查、消防审查、海绵城市、装配式建筑审查、地下空间市政基础设施防涝改造审查、人防工程审查等及其招标人交付的其他服务，包含本项目概况中全部内容)

第四标段：编制招标工程量清单、编制招标控制价，与财政审核进行核对、补充及完善，对招标过程中关于招标清单及控制价方面的问题进行答疑，根据招标人及财政审核要求提供相应数据等（包含本项目概况中全部内容）。

*.*、质量要求：

第一标段:合格标准，符合国家及行业相关标准、规范要求及采购人要求

第二标段：符合国家相关规范和标准，并通过国家相应主管部门的审批

第三标段：满足国家及相关行业现行规范及标准

第四标段：符合国家、河南省、平顶山市及现行的有关规范、标准及造价管理等的规定，提供符合采购人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件

*.*、服务期限:第一标段：**日历天、第二标段：**日历天、第三标段：**日历天、第四标段：**日历天

*、合同履行期限：同服务期限；

*、本项目是否接受联合体投标：否；

*、是否接受进口产品：否；

二、投标人资格要求：

*、本项目的特定资格要求

第一标段：

资质要求：具有建设行政主管部门核发的工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合资质；

拟派项目负责人要求：需具有国家注册的土木工程师（岩土）证书。

第二标段：

资质要求：投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上或工程设计综合资质、行政主管部门颁发的城乡规划（国土空间规划）编制资质乙级及以上资质。

拟派项目负责人要求：需具有国家一级注册建筑师证书；

第三标段：

资质要求：投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑二类及以上施工图设计文件审查机构资格认定证书。

拟派负责人要求：

需具有国家一级注册建筑师证书。

第四标段：

拟派项目负责人具有国家注册一级造价工程师注册证书。

第一标段至第四标段标段共性要求：

信誉要求：

投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大违法税收失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面并加盖单位公章，不得有不良记录。（以招标公告发布之后查询的为准）

其他要求：

*、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

*、提供****年或****年度财务审计报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的财务报表）或开户银行出具的资信证明。

*、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供****年*月以来任意一个月单位依法缴纳税收和养老保险的证明材料或承诺书）。

*、参加招标活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供书面承诺书，并加盖投标单位公章，格式自拟)；

*、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

*、资格审查方式：资格后审。

注：如投标人为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件：

*、时间：****年*月*日至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**至**:**（北京时间，法定节假日除外。）

*、地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：****://****.***.***.**/）

*、方式：潜在投标人需凭**数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：****://****.***.***.**/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：****://****.***.***.**/****/*****.*****

办理**证书：****://****.***.***.**/****/*****.*****

*、售价：*元

四、投标文件的递交

*、递交电子投标文件截止时间：****年*月** 日*时**分（北京时间）

*、递交投标文件地点：平顶山市公共资源交易中心电子系统

五、开标时间及地点

*.时间：****年*月**日*时**分（北京时间）

*.地点：平顶山市公共资源交易中心电子系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

*、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

*、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

*、本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

*、监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

统一社会信用代码：******************

联系人：王先生

联系电话：************

*、本项目采用“评定分离”方式确定中标人

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

*.招标人信息

名称：平顶山市京新霖商贸有限公司

地址： 河南省平顶山市新华区焦店镇西环路北段鼎赢汽配城**号楼*楼***号

联系人：李先生

联系方式：***********

*.采购代理机构信息

名 称：中大宇辰项目管理有限公司

地 址：河南省平顶山市新华区曙光街街道蒙路与迎宾路交叉口西五十米路北**号院*号楼*楼***

联 系 人：孙女士

联系方式：***********

*.本项目联系人

联 系 人：孙女士

联系方式：***********

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

*、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件(不用提交纸质文件)。

*、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用**数字证书（证书须在有效期内）。

*、电子投标文件的制作

（*）投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》电子化交易系统（****://****.***.***.**/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》电子化交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

（*）投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

（*）投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（****项目**标段）,其中包含*个文件和*个文件夹。后缀名为“.****”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储。

*、加密电子投标文件的提交

（*）加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》电子化交易系统（****://****.***.***.**/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（*）投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

*、加密电子投标文件的提交

项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本表内容与本招标文件其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。

*.总则

*.*项目概况*.*.*根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

*.*.*本招标项目的招标人：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的招标项目名称：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的项目项目地点：见投标人须知前附表。

*.*项目的资金来源和落实情况

*.*.*本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

*.*招标范围和服务标准

*.*.*本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的设计周期：见投标人须知前附表。

*.*.*本招标项目的服务质量：见投标人须知前附表。

*.*投标人资格要求

*.*.*投标人资格要求：见投标人须知前附表。

*.*.*投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

*.*.*投标人不得存在下列情形之一：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）为本项目提供招标代理服务的；

（*）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（*）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（*）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（*）被责令停业的；

（*）被暂停或取消投标资格的；

（*）财产被接管或冻结的；

（*）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

*.*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

*.*费用承担

*.*.*投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

*.*.*本项目招标代理费详见投标人须知。

*.*保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

*.*语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

*.*计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

*.*踏勘现场

*.*.*投标人自行踏勘项目现场。

*.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。

*.*.*除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

*.*.*招标人在踏勘现场中获取的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

*.**投标预备会

*.**.*本次招标不召开投标预备会。

*.**.*投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标代理人。

*.**.*招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在电子交易系统中通知所有购买招标文件的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

*.**分包

本项目不允许分包。

*.**偏离

本项目不允许偏离。

*.招标文件

*.*招标文件的组成

本招标文件包括：

（*）招标公告；

（*）投标人须知；

（*）评标办法；

（*）合同条款及格式；

（*）服务要求；

（*）投标文件格式。

根据本章第*.*款和第*.*款对招标文件所作的澄清、修改及招标文件的补充文件经招标监督机构备案后，构成招标文件的组成部分。

*.*招标文件的澄清

*.*.*投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易信息系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易信息系统中提出。

*.*.*招标文件的澄清将在电子交易信息系统中发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足**天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

*.*招标文件的修改

*.*.*在投标截止时间**天前，招标人可以在电子交易信息系统中修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足**天，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

*.投标文件

*.*投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

详见招标文件“第六章”

*.*投标报价

*.*.*投标人应按“投标文件格式”的要求填写相应表格。

*.*.*投标人所投项目的最终报价，应包括完成本项目可能发生的一切费用。

*.*.*投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第*.*款的有关要求。

*.*投标有效期

*.*.*在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

*.*.*在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

*.*.*出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人或代理机构在电子交易系统中通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

*.*投标保证金：详见前附表。

*.*资格审查资料

详见投标人须知前附表“**投标人资格要求”。

*.*备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

*.*投标文件的编制

*.*.*投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

*.*.*投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、服务期限、质量要求等实质性内容作出响应。

*.*.*签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

*.投标

*.*.*（*）投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》公共资源交易系统（****://****.***.***.**/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

（*）电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

*.*.*

（*）投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

（*）投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

（*）一个标段对应生成一个文件夹（****项目**标段）,其中包含*个文件和*个文件夹。后缀名为“.****”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

*.*.*签字和（或）盖章要求：详见投标人须知前附表。

*.*.*投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

*.*.*投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、服务期限、质量要求等实质性内容作出响应。

*.*.*加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省*#****;平顶山市)》公共资源交易系统（****://****.***.***.**/）。逾期到达交易系统的电子投标文件视投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

*.*.*投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

*.*投标文件的递交

*.*.*投标人应在投标人须知前附表第**项规定的递交投标文件截止时间前递交投标文件电子版。

*.*.*投标人递交投标文件电子版的地点：见投标人须知前附表。

*.*.*是否退还投标文件电子版：见投标人须知前附表。

*.*投标文件的修改与撤回

*.*.*在本章第*.*.*项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

*.*.*修改的内容为投标文件的组成部分。

*.开标

*.*开标时间和地点

招标人在本章第*.*.*项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，招标人不再邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标会。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标截止时间及开标时间之后，对其投标文件电子版进行远程解密，不再参加现场开标。

*.*开标程序

*.*.*、宣布开标纪律。

*.*.*、按照电子投标文件到达交易系统的先后顺序分标段进行开标。

*.*.*、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用**证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用**证书对投标文件进行再次解密。

*.*.*、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（*）首先由技术人员进行问题排查。

（*）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（*）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

*.*.*、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

*.*.*、开标结束。

*.*开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

*.评标

*.*评标委员会

*.*.*由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为*人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

*.*.*评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（*）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（*）与投标人有其他利害关系。

*.*评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

*.*评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的***格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

*.合同授予

*.*定标方式

投标人须知前附表规定评标委员会确定中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

*.*中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

*.*中标通知

在本章第*.*款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

*.*履约担保

*.*.*本项目不要求提交履约保证金。

*.*签订合同

*.*.*招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

*.*.*发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

*.重新招标和不再招标

*.*重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（*）投标截止时间止，投标人少于*个的；

（*）经评标委员会评审后否决所有投标的。

*.*不再招标

重新招标后投标人仍少于*个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

*.纪律和监督

*.*对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

*.*对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

*.*对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

*.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

*.*投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

注：（*）本办法中评审时核查投标文件中所附相关原件扫描件（或图片），所提供证明材料必须清晰可见且内容齐全，否则不予得分。

（*）在签订合同前，中标人应将投标文件中涉及的各种证明材料、证件的原件提交招

标人审核，原件与投标文件中复印件或扫描件一致是签订合同的必要条件，否则取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。如中标人提供原件与投标文件中的扫描件或复印件不一致取消中标资格，招标人可授予评标委员会推荐的第二中标侯选人中标，以此类推，当前三名均不满足“原件与扫描件或复印件不一致”的必要条件时，招标人依据 相关法律法规重新组织招标。

（*）本评标办法中与本招标文件中其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。

*、评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第*.*款规定的评分标准进行打分，并推荐不标明排序的中标候选人****名，具体如下。

推荐的中标候选人数量：

①当有效投标人数量大于**（含）家，将综合得分前**名的投标人推荐为中标候选人；

②当有效投标人数量为*（含）***（不含）家，将有效投标人全部推荐为中标候选人；

③当有效投标人数量不足*家时，应当重新招标。

*、评审标准

*.*初步评审标准

*.*.*形式评审标准：见评标办法前附表。

*.*.*资格评审标准：见评标办法前附表。

*.*.*响应性评审标准：见评标办法前附表。

*.*分值构成与评分标准

*.*.*分值构成

(*）技术标：见评标办法前附表；

(*）商务标：见评标办法前附表；

(*）综合标：见评标办法前附表；

*.*.*评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

*.*.*投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

*.*.*评分标准

(*）技术标评分标准：见评标办法前附表；

(*）商务标评分标准：见评标办法前附表；

(*）综合标评分标准：见评标办法前附表；

*、评标程序

*.*初步评审

*.*.*评标委员会依据本章第*.*款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

*.*.*投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(*）第二章“投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形的：

(*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(*）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

*.*.*投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(*）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

*.*详细评审

*.*.*评标委员会按本章第*.*款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(*）按本章第*.*.*(*）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分*；

(*）按本章第*.*.*(*）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分*；

(*）按本章第*.*.*(*）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分*；

*.*.*评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

*.*.*投标人得分=*十*十*。

*.*.*评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

*.*投标文件的澄清和补正

*.*.*在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

*.*.*澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

*.*.*评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

*.*评标结果

*.*.* 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告应当包括推荐的中标候选人名单（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息，需明确记录每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考）

对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标 报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，并视为其未履行评委职责，由招标人上报主管部门依法依规进行处理。

*.*.*评标委员会对投标文件进行否决时应严格按照本招标文件中规定的条件审慎研判，并经全体成员同意。并须将否决投标的理由和符合的条款详细写 入评标报告中，以作为质疑和投诉答复等后续工作的依据。

附件：定标办法

一、 定标依据

*.《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔****〕** 号）；

*.本项目招标文件；

*.评标委员会推荐的不标明排列顺序的中标候选人名单；

*.招标投标全过程资料；

*.《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》等有关法律法规和相关制度。

二、定标原则

定标应当遵循公开、公平、公正和择优的原则。

三、定标程序

招标人应当在收到评标报告后 ** 日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。定标会议按以下程序进行：

（一）宣布定标委员会名单、定标程序及定标纪律。

（二）汇报核查情况，以及招标人认为需要汇报的其他内容。

（三）定标委员会票决。

（四）定标委员会形成定标书面报告。

定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。对定标结果有不同意见的定标委员会成员，应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

四、定标核查

定标委员会应按照招标文件明确的核查内容及招标项目的实际情况，对中标候选人开展全面核查，形成核查报告。核查内容包括但不限于：

(一)企业资质、安全生产许可证等资格条件的有效性

(二)财务状况、信用等级及有无重大行政处罚、失信记录；

（三）类似项目业绩真实性与匹配度；

(四)拟派项目团队资质、经验及无在建项目情况；

(五)投标文件承诺的技术方案、工期、质量保障措施的可行性；

(六)其他影响履约能力的关键事项。

招标人应将定标核查情况完整记录，并提交至定标委员会。

五、考察、质询

本项目招标人在定标会议前不再对各中标候选人进行考察或质询。

六、组建定标委员会

定标委员会由招标人负责组建,成员人数为 *人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。参与本项目评标委员会的成员不得再次参与定标委员会的组成，定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

七、定标要素

通过定标核查的中标候选人方可进行下一步定标评审，具体如下：

招标人首先对中标候选人进行核查,形成核查报告,核查报告在定标会议召开前应当保密，核查内容包括信用信息、履约能力。以上核查内容有一项不符合的，不得进入定标程序。

八、定标方法

项目定标方法采用 票决法 定标法

定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，得票数最多且过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

九、定标报告及结果公告

定标委员会按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在合格的中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告,对所出具的定标报告承担责任。

定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。

招标人应当在定标工作完成后 * 日内发布中标结果公示，公示期不少于 * 日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

十、重新定标

对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。

十一、重新定标

定标后有下列情形之一的，应当重新定标。

（一）定标委员会未按定标办法公正履职的；

（二）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；

（三）招标文件规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

**——****——****

建设工程设计合同（一）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

﹙由承包方编填﹚

设计证书等级：

发 包 人：

设 计 人：

签 订 日 期： 年 月 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人﹙甲方﹚

设计人﹙乙方﹚

发包人委托乙方承担 项目方案设计、施工图设计 经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

*.*《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

*.*建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件报告	份数	提交日期	有关事宜
*	设计委托书	*
*	地质勘查报告	*
*

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件报告	份数	提交日期	有关事宜
*
*
*
*
*
*

第五条 本合同设计费为 人民币。

设计费支付进度： 。

说明：

*、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费并提供增值税专用发票。

*、在提交施工图时按约定支付设计费，不留尾数。

*、本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

*.*发包人责任：

*.*.*发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限**天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议﹙或另订合同﹚、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

*.*.*发包人应为派遣现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

*.*设计人责任：

*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

*.*.*设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计规范及标准。

*.*.*设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

*.*发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。

*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 ，但不得超过设计费的总额。

*.*由于设计人自身的原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，有发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《过程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

*.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由发包人承担。

*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

*.*本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意有 项目所在地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

*.*本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

*.**本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

*.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议节双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

*.**其它约定事项： 无 。

发包人名称： 设计人名称：

﹙盖章﹚ ﹙盖章﹚

法定代表人：﹙签字﹚ 法定代表人：﹙签字﹚

委托代理人：﹙签字﹚ 委托代理人：﹙签字﹚

住 所： 住 所：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：

﹙盖章﹚ ﹙盖章﹚

备 案 号： 经 办 人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

（以实际签订为准）

第五章 服务要求

（一）项目位置

位于平顶山市新华区光明路与和谐路交口处，东临光明路，南临和谐路，北临平煤铁路专用线，西临陈庄沟。

（二）建设规模与内容

项目总用地面积*****.**平方米(约**.**亩)，总建筑面积*****.**㎡，其中地上建筑面积*****.**㎡，地下建筑面积****.**㎡。共设置地上建筑**栋，分别为*#楼食品保鲜灭菌科技成果转化基地****.**㎡；*#楼冷库*****.**㎡；*#楼云仓及分拣中心****.**㎡；*、*#楼干仓两栋*****.**㎡；*#楼产融平台及检测检验中心****.**㎡；*#楼线下体验中心****.**㎡；*#楼总部办公*****.**㎡;*#、**#楼两栋单层设备用房****.**㎡。配套建设项目区内部停车、给排水、供配电、道路等设施；利用面积约*****.**㎡屋顶铺设光伏；同时配套购置项目所需相关设施设备。

（三）总体设计及修建性详细规划内容

*、坚持以人为本、精心设计、科技创新和可持续发展的目标，满足保护环境、节能、节地、节水、节材的基本方针；并满足节约建设投资，降低运行成本的原则。

*、坚持以人为本、简约创新的设计理念，绿色装修、选用环保材料，具有一定的前瞻性和可持续发展性，按动态体系规划，形成弹性生长的规划脉络，做到宏观可控，微观可调，建筑和景观并重，提倡以人为本的原则。

*、执行国家最新规范、标准。

*、本项目修建性详细规划编制服务，包括但不限于：现状分析、规划方案设计、总平面布局、道路交通组织、竖向设计、绿地景观系统、公共服务与市政配套设施规划、管线综合、日照分析、交通影响分析、消防分析、规划说明书、图纸成果、效果图及报审配合等全部工作内容，直至通过规划主管部门审批并取得相关批复文件。

注：包括但不限于以上内容，具体设计和修建性详细规划内容需结合现场实际情况后确定。

第六章 投标文件格式

（项目名称）第 标段

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

*.我方已仔细研究了 （项目名称及标段）招标文件的全部内容，综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，我方愿意以人民币（大写） （小写 元）的投标报价，服务期限 ，质量要求 ，按本招标文件规定条件要求承揽本项目。

*.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

*.如我方中标：

*.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

*.随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

*.我方承诺在合同约定的期限内完成任务。

*.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

（二）投标函附录

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件正反面

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名、联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称及标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件正反面。

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

三、投标保证金

四、承诺书

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表

注：*.每张表格只填写一个项目，并标明序号。本表后附合同。

（三）其它需要提供的资格证明材料

六、项目管理机构

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明	备注
证书名称	级别	证号	专业	执业年限

投标人： （电子印章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

日期： 年 月 日

拟委任的负责人资历表

注：项目管理机构人员的相关证件复印件附后。

七、设计方案

八、综合部分

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称及标段）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： （电子印章）

法定代表人或委托代理人： （电子签章）

年 月 日

十、投标人认为需要提供的其他材料

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在 项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

投标人（电子印章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

联系电话：

年 月 日

投标人公示主要内容汇总

投标人： 投标报价： 地址： 投标内容： 服务期限： 质量要求： 项目负责人：证书编号： 项目组成人员： 投报业绩： 业绩一： 项目名称： 项目负责人： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 验收日期： 业绩二： 项目名称： 项目负责人： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 验收日期： ……

注：本表所列内容为评标汇总及结果公示时需要，请投标单位如实认真填写此表，填写内容应与投标文件中投报的项目机构成员、业绩等保持一致，无需重复提交相关复印件，本表不作为评审依据，仅供代理机构发布评标结果公示参考使用。