中国电建西北院中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目临建工程谈判采购公告*.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目（项目简称：中广核乌玛塘光热项目），项目业主为中广核新能源（当雄）有限公司，资金已落实。其中***工程总承包项目包含的临建工程分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点西藏自治区拉萨市当雄县乌玛塘乡郭尼村附近。*.*工程概况及标段概况中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目，由中广核新能源（当雄）有限公司投资建设，位于西藏自治区拉萨市当雄县乌玛塘乡郭尼村附近，海拔****米。光热项目容量****，采用槽式导热油光热方案，储热时长**（预留未来扩容需求，按**设计），储热介质选用二元熔盐，传热介质选用导热油。镜场面积**.***万*²，共设**个标准欧槽回路（****）+*个中广核大开口槽式集热器回路，并配置****电熔盐加热器。汽轮机形式为高压、中温、一次中间再热、*级抽汽直接空冷汽轮机以及配套其他辅助设施。本标段为项目营地临建工程。资金来源：自筹采购编号：*******************采购方式：谈判采购（公开）*.*工期要求中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目临建工程计划于****年**月**日开工，****年**月**日完工，具体开工及完工时间由发包人确定。临建工程日常管理维护时间与项目整体施工期同步。*.*质量要求中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目质量要求：符合国家相关施工验收规范及本合同技术标准和要求的合格标准。*.*采购范围本次采购工程为中广核当雄乌玛塘光热+光伏一体化项目****光热+*****升压站工程***总承包项目临建工程本标段承包范围包括（但不限于）：（*）总分包生活及办公临时营地建设；（*）临时营地集中供暖及供氧系统搭建；（*）临时办公区及生活区水电等工程施工；（*）智能建造中心场地平整、基础及主体施工；（*）郭尼村至营地道路硬化；（*）总包办公及生活家具购置及安装（家具规格、型号、材质需经采购人确认）；（*）营地消防设施的采购，保证满足发包人的安全文明标准化要求；（*）项目结束后临建工程的拆除、场地平整、垃圾清运、回收等工作，通过项目所在地相关主管部门的验收。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保临建工程正常运行所必须的，均已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在响应报价中。详见采购文件技术条款及工程量清单。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；*.*.*企业资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。*.*.*企业业绩要求：响应人在近*年内至少具有*项类似（含房建）工程业绩及经验，响应人提供的业绩证明材料必须为合同关键页(合同封面、签署页、合同范围页)复印件。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（*证），担任过*个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在建工程项目的项目经理。（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（*证），且注册在本单位。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体投标。*.谈判采购文件的获取凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间****年**月**日**时**分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（*****://***.**********.**/******/#/*****，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.响应文件的递交*.*（*）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****年**月**日文件递交结束时间（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。（*）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。（*）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。*.开标时间、地点*.*(*)开标时间：****年**月**日**时**分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*谈判时间（预计）：****年**月**日**时**分（具体时间另行通知）。*.*谈判方式（预计）：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道**号联系人：孙工电话：***********电子邮箱：**********@***.***.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：阎工电话：************电子邮箱：********@**********.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联系电话：************中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司****年**月**日