年产**.*万吨新能源电池关键材料及关联产品项目木工及脚手架工程二标段专业分包标段询比采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交年产**.*万吨新能源电池关键材料及关联产品项目三标段，项目业主为江苏凯实金桥新材料有限公司。其中年产**.*万吨新能源电池关键材料及关联产品项目三标段包含的木工及脚手架工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行木工及脚手架工程二标段采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交年产**.*万吨新能源电池关键材料及关联产品项目三标段木工及脚手架工程二标段专业分包采购文件参与本项目木工及脚手架工程二标段采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:江苏省连云港市连云经济开发区板桥工业园内，纵三路（祥和路）以南、横三路(兴港路)以西。*.*工程概况及标段概况本工程位于本项目位于江苏省连云港市连云经济开发区板桥工业园内，纵三路(祥和路)以南、横三路(兴港路)以西，包括本工程施工内容包括四氧化三锰车间、电积镍车间、电积钴车间、公用工程房、酸碱罐区、技术研发楼、生产控制中心、初雨池、事故水池及配套管廊架、道路等，总建筑面积为******.****。标段划分：*个标段*.*工期要求计划开工日期为****年**月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）*.*质量要求依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（************）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。*.*采购范围*.*分包范围：本工程四氧化三锰车间、制样车间地磅房等内的模板及脚手架工程。*.*承包方式：包工包料（包括但不限于：包质量、包工期、包效果、包验收、包安全、包文明、包深化设计、包成品保护、包服务、包拆除、包维修、包材料二次搬运费、包脚手架吊篮搭拆及使用费、包措施费用、包市场风险、包利润、包所有费税等所有与本工程相关的一切工作内容）*.*工作内容：本工程四氧化三锰车间、制样车间地磅房等内的模板系统、脚手架体系等全部内容。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有模板脚手架专业承包不分等级资质。*.*.*企业资产（财务要求）：/。*.*.*企业主要人员要求：/*.*.*企业工程业绩要求：/*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年*月*日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月**日*时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月**日*时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建南昌总部经济产业园江西省水电工程局建筑工程公司**楼会议室。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：南昌市青山湖区广州路****号中国电建南昌总部经济产业园江西省水电工程局联系人：刘彪电话：***********电子邮件：************@**********.****.监督机构监督机构：纪委办监督电话：**********.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。江西水电公司****年*月**日