中核汇能金塔***万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程***总承包项目*****输电线路工程*.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中核汇能金塔***万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程***总承包项目项目（项目简称：中核汇能金塔标段六变电站工程项目），项目业主为金塔汇科新能源开发有限公司，资金已落实。其中***工程总承包项目包含的*****输电线路工程分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点甘肃省酒泉市金塔县*.*工程概况及标段概况中核汇能金塔县***万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程***总承包工程场址区位于酒泉市金塔县古城乡，东南距金塔县直线距离约****，西南距嘉峪关市及酒泉市直线距离分别约****及****。拟建场址场地地处河西走廊中段北部边缘，地势平缓、开阔，总体南高北低，海拔高程在****米～****米之间，地形坡度一般*.*‰***‰。本工程新建*座*****升压站，*座*****降压站，其中*#*****升压站装设容量***兆伏安主变*台，总容量***兆伏安，安装**兆乏的旋转式分布式调相机*台，预留旋转式分布式调相机位置。*#*****升压站装设容量***兆伏安主变*台，总容量****兆伏安，安装**兆乏的旋转式分布式调相机*台，预留旋转式分布式调相机位置。*****总降站装设容量***兆伏安主变*台，总容量***兆伏安。资金来源：业主自筹采购编号：*****************采购方式：谈判采购（公开）*.*工期要求计划于****年*月**日开工，****年*月**日完工，总工期**天（具体开工日期以发包人指令为准）*.*质量要求中核汇能金塔县***万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程***总承包项目质量要求：（*）所有分项工程质量验收合格率全部达到***%，不发生重大及以上质量事故。（*）严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。*.*采购范围本次采购工程为中核汇能金塔县***万千瓦清洁能源保障项目标段六变电站工程***总承包项目*****输电线路工程本标承包范围包括（但不限于）：（*）*****输电线路塔基、铁塔、导线、光缆、水保、环保以及试验检测等所有施工内容。（*）提供工程施工所用材料（混凝土除外）、机械设备；（*）所有合同工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给采购人的全部工作以及质保期服务；（*）施工区域的治安、保卫、防疫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；（*）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等；（*）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证。响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。响应人必须具备承装（修、试）电力设施许可三级及以上资质及电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。*.*.*企业业绩要求：具备近三年（*********）至少*项***千伏及以上输变电工程的施工业绩。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：具有机电专业一级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（*证），担任过*个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（*证）。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体投标。*.谈判采购文件的获取凡有意参加谈判响应者，请于****年*月**日至****年*月*日**：**前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（*****://***.**********.**/******/#/*****，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.响应文件的递交*.*响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****年*月*日*时**分**秒文件递交结束时间（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。（*）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。（*）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。*.谈判时间、地点*.*谈判时间（预计）：****年*月*日**时**分（具体时间另行通知）。*.*谈判方式（预计）：面谈（或线上谈判）*.*谈判地点（面谈）：（具体会议室另行通知）。*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道**号联系人：蔺工电话：*************.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：阎工电话：************电子邮箱：**********@***.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联系电话：************中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司****年*月**日