智都空港商业中心项目装饰装修工程专业分包询比文件中电建江水（广东）建设有限公司二*二六年三月目录智都空港商业中心项目装饰装修工程专业分包询比采购公告*.采购条件*.项目概况与采购范围*.响应人资格要求*.采购文件的获取*.响应文件的递交*.开标时间、地点、方式*.发布公告的媒介*.成交人数量：*.联系方式**.监督机构**.提出异议的渠道和方式第一部分响应须知第一章响应须知前附表第二章总则*、工程说明*、采购范围及内容*、计划工期：*、工程质量要求*、付款方式*、响应人资格要求*、现场踏勘*、响应费用*、工程的分包第三章采购文件*、采购文件的组成*、采购文件的澄清（答疑）*、采购文件的修改或补充第四章响应文件编制*、响应文件的组成*、响应书的份数和签署*、响应报价第五章设备物资供应及相关品牌要求第六章响应文件的递交*、响应文件的递交*、响应保证金*、响应有效期*、响应文件的补充、修改与撤回*、响应文件的拒绝第七章工程技术标准及要求*、质量技术标准和要求*、安全文明施工标准和要求第八章开标及评标*、开标*、评标第九章定标及合同授予第十章其他须知事项第十一章合同条款及格式第二部分响应书格式商务部分响应函响应书附录报价表法定代表人身份证明书项目经理委任书技术部分商务和技术偏差表*智都空港商业中心项目装饰装修工程专业分包询比采购公告（采购编号：**********************）*.采购条件中电建江水（广东）建设有限公司已成交智都空港商业中心（一期）项目设计施工总承包项目，项目业主为广州智都悦港商业投资有限公司，资金已落实。其中智都空港商业中心（一期）项目设计施工总承包项目包含的装饰装修工程已得到业主认可，具备采购条件，中电建江水（广东）建设有限公司作为采购人，现对该项目进行装饰装修工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取装饰装修工程专业分包采购文件参与本项目装饰装修工程专业分包采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:广东省广州市花都区。*.*工程概况及标段概况本工程采用设计、采购、施工一体化模式(***),包括本工程设计、工程施工、设备购置并安装直至联合验收合格(竣备)、集中交付小业主、初步设计概算、施工图预算和结算及保修期内的保修、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作。本工程图纸设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内包括但不限于楼地面工程、墙柱面装饰工程、天棚工程及室内环境检测、防水保温工程及外墙涂料工程等工作，并无条件与该标段内其他专业分包队伍的工作配合及衔接。*.*工期要求计划开工日期为****年*月，总工期***日历天，具体开工以招标人发出的开工通知为准，且满足业主要求工期。*.*质量要求符合国家、地方现行工程质量验收标准及规范，质量等级为合格，并满足业主要求。*.*采购范围本工程图纸设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内包括但不限于楼地面工程、墙柱面装饰工程、天棚工程及室内环境检测、防水保温工程及外墙涂料工程等工作，并无条件与该标段内其他专业分包队伍的工作配合及衔接。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：/。*.*.*企业主要人员要求：/*.*.*企业工程业绩要求：/*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年*月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月*日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月*日**时**分，地点为:中国电建采购采购数智化平台线上开标。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中电建江水（广东）建设有限公司地址：中国广东省广州市花都区兰花路**号中国电建大湾区科创中心**楼****室联系人：权永兴电话：***********电子邮件：***********@***.*****.监督机构监督机构：中电建江水（广东）建设有限公司综合办公室监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中电建江水（广东）建设有限公司****年*月**日*