山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段光伏场区、升压站及线路工程专业分包标段公开询比采购公告采购编号：********************.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段项目，项目业主为山东高速新能源开发有限公司，资金已落实。已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段光伏场区、升压站及线路工程专业分包工程采购文件参与本项目公开询比采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:山东省淄博市、临沂市。*.*工程概况及标段概况山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段，山东高速淄临高速公路有限公司光伏发电项目：利用淄临公司管辖的临临高速**个互通立交和收费站办公区等空地建设光伏电站，分布于淄博、临沂地区，预计建设容量**.***，其中****并网项目**.***，****并网项目*.***。标段概况：本次招标招标范围为山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段光伏场区、升压站及线路工程分部工程：*.*.*光伏场区、升压站及线路工程。*.*.*招标人安排的*.*.*条工作范围外的零星点工。具体包括：（*）包括桩基、支架、光伏组件、逆变器、汇流箱、并网柜、线缆、***管、充电桩、箱变、开关站、高压一二次设备、输电线路并网线路、接入点改造（如需要）等与光伏电站相关的所有工程，工作内容包括但不限于办理涉路施工许可、项目备案、消纳意见、平价公示、电网接入方案等相关审批手续，地质勘察，场地清理平整、绿化移植等前期准备，所需设备的购买、安装、调试、检验、试运行、验收和质保期内的维保服务，接入清洗水源，场地绿化恢复（包括绿化恢复方案的设计及实施），以及地方关系协调、解决项目建设过程中可能存在的其它困难等相关事宜。（*）对发包人移交的施工作业面负责保护，承担由于破坏带来的维修费用及由此造成的其他损失:承包人按有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款:承包人负贵根据发包人提供的相关资料及保护要求，采取有效的保护措施做好保护工作，并承担由于未做好保护工作造成的损失和罚款等费用:承包人按发包人的合理要求提供办公和生活房屋及设施，并承担相关的费用:承包人承担因进出施工场地及施工所需临时占地、临时补偿费用;所有工程竣工资料由.承包人负贵收集并向相关单位报送。注：（*）承包人进场后，选择的施工方式及设备大小需经项目部同意后方可使用，不得擅自变更进场路线及施工场地。（*）承包人负责施工范围内的所有设备、材料的二次搬运费。（*）班组驻地及标准化建设、部分安全防护装置、驻地人员车辆配置及食宿由承包方负责。（*）安全文明措施及采购需按发包方规定支出（详见分包合同附件六），不得挪作他用。有关使用情况应定期报告发包方，并接受发包方的检查和监督，未按国家、国务院有关部委、行业及发包方有关安全生产费用管理规定，足额有效进行安全生产费用投入的，甲方有权在工程结算相关费用中核减。（*）承包方要组织进场分包作业人员体检、正式员工购买工伤保险，现场人员要购买意外伤害保险；特种作业人员要持证上岗，且人证合一。未按要求购买的如发生意外由承包方自行负责。（*）承包人进行自检和按要求填写施工记录。（*）承包人需配合招标人做好过程结算工作，并及时开具税票。不满足施工现场管控要求的，招标人有权予以清退。（*）承包人应遵守工程所在地政府、业主和招标人的防疫要求。（*）承包人需按照设计要求配合项目部完善环评水保、余土外运及验收工作。（**）配合其他单位的施工。（**）积极完成招标人安排的其他任务。*.*工期要求计划开工日期为****年*月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。*.*质量要求工程质量应符合《光伏发电站施工规范*******》和国家现行有效的施工规范要求标准要求。如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；反之，则按工程所在地地方标准、规范执行。*.*采购范围采购范围包含山东高速新能源开发有限公司****年四期光伏项目二标段光伏场区、升压站及线路工程专业分包工程。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力三级资质。*.*.*企业资产（财务要求）：/。*.*.*企业主要人员要求：/*.*.*企业工程业绩要求：承接过类似项目业绩至少*个。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.*.*响应人需踏勘现场并提供证明*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年*月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月**日**时**分，地点为:中国电建阳光采购网。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：南昌市广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：丁工电话：***********电子邮件：*******@***.*****.监督机构监督机构：纪委监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年*月**日