第二章投标人须知中国电建西北院华润新能源富川葛坡*****光伏项目光伏场区主体工程项目光伏区土建及安装工程劳务Ⅰ标谈判采购公告*.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润新能源富川葛坡*****光伏项目光伏场区主体工程项目（项目简称：富川葛坡*****光伏项目），项目业主为润电新能源（贺州）有限公司，资金已落实。其中总承包项目包含的光伏区土建及安装工程劳务Ⅰ标分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县*.*工程概况及标段概况华润新能源富川葛坡*****光伏项目主体工程施工（简称：华润新能源富川葛坡*****光伏项目），场址位于广西壮族自治区富川县，周边交通便利。距离贺州市直线距离约*****，距离富川县直线距离约为****，距离葛坡镇直线距离约***。本项目交流侧装机*****，直流侧装机***.*******，容配比为*:*.***；计划于****年*月**日破土动工，****年**月**日全容量并网发电。华润新能源富川葛坡*****光伏项目采用组串式逆变、就地升压、集中并网的方案，总装机容量为***.********（暂定）/*****，拟采用*‍型*****光伏组件，每**块组件串联成一串，每**/**串组串并联接入一台*****组串式逆变器。经箱变升压至****后通过集电线路送至新建*****升压站，并经*****升压站将电压升压至*****后送出。拟安装******块‍*‍型‍*****‍单晶双面双玻半片组件，共设**个光伏发电单元。本标段承包范围*区*#***#子阵直流侧**.******，位于葛坡镇，项目共**个子阵，装机容量共计**.******，包含场区清表平整；混凝土灌注桩施工；场区排水沟、挡土墙、逆变器运维平台、围栏、围栏各项标识牌、道路，交通工程；电缆工程；接地工程支架和组件安装、逆变器安装，支架张贴组串标识牌；包含所有甲供混凝土、钢筋、电缆、支架、组件、逆变器等设备及辅助材料进场卸车、保管、加工、二次倒运、安装等。资金来源：业主自筹采购编号：******************采购方式：谈判采购（公开）*.*工期要求华润新能源富川葛坡*****光伏项目光伏场区主体工程项目光伏区土建及安装工程劳务Ⅰ标计划于****年*月**日开工，****年**月**日完工。具体以承包人通知开工时间为准，除如因组件、逆变器、支架等甲供设备未及时到场外，相应工期不得顺延。*.*质量要求华润新能源富川葛坡*****光伏项目光伏场区主体工程项目光伏区土建及安装工程劳务Ⅰ标质量要求：建设质量满足国家、行业规范和设计要求。达标投产，争创优质工程。*.*采购范围本次采购工程为华润新能源富川葛坡*****光伏项目光伏场区主体工程项目光伏区土建及安装工程劳务Ⅰ标本标段承包范围*区*#***#子阵直流侧**.******，包括（但不限于）：*、场区清表平整（场区内所有植被、树木根茎的清除，地表石块破碎、清运；场区内建筑物、区域内影响电力、光缆线路的拆除、挪移）；*、混凝土灌注桩施工（钢筋、混凝土甲供）；*、场区排水沟、挡土墙、逆变器运维平台、场区围栏各项标识牌（符合业主要求）、道路，交通工程；*、电缆工程（交直流电缆、光伏专用电缆甲供）：电缆终端头采购制作及连接；交流低压电缆敷设、附件安装及连接、电缆桥架施工，电缆沟道开挖、敷设、铺砂盖砖、夯实回填，电缆标示桩安装，电缆标识牌，电缆号码管等的采购安装；*、接地工程：接地沟道开挖，扁铁连接、防腐、黄绿标识，接地极。组件接地连接、组串及支架接地连接，逆变器接地，子阵环网接地连接等。*、支架和组件安装、逆变器安装，支架张贴组串标识牌；*、包含所有甲供混凝土、钢筋、电缆、业主供支架、组件、逆变器等设备及辅助材料进场卸车（包含人工和机械）、保管、加工、二次倒运、安装；*、范围内征地用地协调、植被恢复、场区内绿化；配合业主光伏场区征租地协调费，包括不限于与政府、村委关系协调和征租地推进协调、配合政府、村委现场分界、权属确认、主动联系村民租地，配合政府做付款资料和租地款支付等工作并承担产生的所有费用。应充分考虑征租地所产生各种协调费，由于征租地推进导致的现场窝工，一切损失由分包人负责。工程竣工时分包人使用的临时用地应按复垦方案恢复原貌。*、治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；协调相关运输车辆的临时停放；到货验收；仓储保管；二次运输；成品保护；已完工程自检及工序交接检；质量检查；安全文明施工措施的投入；施工过程中配合承包人完成应对各项业主方的检查，及各项资源的投入；*、工程竣工验收完成前，光伏场区内(含箱变底部、防火通道)除草工作；搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料，并配合总包项目部整理移交；消缺处理；竣工验收直至移交给业主的全部工作以及质保期服务等。详见谈判采购文件技术条款。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；*.*.*企业资质要求：具有具备施工劳务资质。*.*.*企业业绩要求：在近*年内具有不少于*项光伏项目光伏区土建及安装工程(单个项目容量不小于*****)业绩及经验。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：具备机电工程（或建筑工程）二级注册建造师执业资格，安全*证，有*个及以上类似光伏项目光伏区土建及安装工程(单个项目容量不小于*****)项目经理业绩，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产*证资格，且注册在本单位；*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体投标。*.谈判采购文件的获取凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间****年**月**日**:**前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（*****://***.**********.**/******/#/*****，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.响应文件的递交*.*响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****年*月**日上午**:**（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。（*）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。（*）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。*.开标时间、地点*.*开标时间：****年**月**日**时**分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*谈判时间（预计）：具体时间另行通知。*.*谈判方式（预计）：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（****://***.**********.**)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****://***.***.**）上发布。*.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道**号联系人：蔺工电话：*************.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：阎工电话：************电子邮箱：********@**********.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联系电话：************中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司****年**月**日