汝城半云仙二期****风电场项目集电线路及升压站工程专业分包标段询比采购公告（采购编号：***********************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交汝城半云仙二期****风电场项目，项目业主为汝城瑞广半云仙风电有限公司，资金已落实。其中汝城半云仙二期****风电场项目包含的集电线路及升压站工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取汝城半云仙二期****风电场项目集电线路及升压站工程采购文件参与本项目集电线路及升压站工程采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:湖南省郴州市汝城县。*.*工程概况及标段概况工程概况：本工程为汝城半云仙二期风电场项目，本项目终期装机容量为*****，一期已安装容量****。本期规划建设****风电(*台*.****和*台*.***超出功率部分限发)。一期工程已建设一座升压站，已建设*台容量为******的主变压器，考虑了二期工程接入容量,预留有二期工程接入所需设备安装位置。本期在升压站内扩建*段母线，将本期风电以*回****集电线路接入本期新建的****母线上，再经升压变升压至*****，通过已建成的*回*****线路π接至外沙*杨梅山*****线路(π接点新建开关站)。标段概况：集电线路及升压站工程。*.*工期要求计划开工日期为****年**月**日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。项目竣工****年**月**日。合同工期总日历天数***天。*.*质量要求符合现行国家、当地有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格；质量目标：（一）工程整体质量满足验收规范和标准的要求。（二）质量零事故（不发生违反现行国标及行业标准的质量问题）。（三）项目达标投产。（四）阶段性监检一次性通过率***%，施工质量未达到上述质量标准时，承包人须立即返工处理至发包人及相应的电网公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，承包人仍应依约承担违约责任及赔偿责任。*.*采购范围一、集电架空线路工程：严格依据施工设计图纸执行，施工图载明的所有施工内容均包含在内，负责工程相关的设备材料采购、施工、安装、调试、通信、验收、线路征地、砍伐证办理及地面附着物补偿等工作，具体内容包括但不限于：（*）建筑工程：①集电线路架空段工程范围内所有塔基基础的开挖、浇筑、养护及附属配套施工等全部工作；②水土保持、环境保护相关设施的建设施工，以及工程施工区域内的植被恢复、生态修复等全部工作；③全线路接地工程，包含所有杆塔基础接地装置的制作、安装、检测等全部工作。（*）安装工程：①集电线路架空段安装工程：线路杆塔组立，架空导线及配套金具架设，套管、瓷瓶、避雷器等各类电气设备及附件的安装，以及与两端设备/系统接口的精准连接、调试等全部工作；②光纤通信安装工程：****光缆的敷设、熔接与接续，以及与两端通信设备/系统接口的合规接续、通信链路搭建及调试等必要的通信连接相关全部工作。二、集电线路电缆工程：*、集电电缆线路建筑工程包含电缆敷设所需的土石方开挖、回填、配套实施电缆沟铺砂盖砖工艺，以及电缆接头井、电缆标识桩等相关施工。*、集电电缆线路安装工程包含集电电缆敷设、电缆头制作安装，****电缆中间接头的制作安装；同时包含光缆敷设及附件安装、电缆与光缆保护管布设，以及光缆接续相关试验、电缆试验工作。*、承担本项目用地红线图外的用地租地补偿费用及青苗补偿，确保在约定时限内将补偿款项足额支付至对应权利人，避免因费用支付问题引发纠纷，且承担与费用支付相关的全部手续费、税费等费用。负责处理租地及青苗补偿过程中的各类协调工作，并承担相关全部费用。三、箱式变电站工程：*、箱变基础工程包含土石方开挖、回填、混凝土垫层浇筑、箱变基础混凝土施工、钢筋与预埋件制作安装工程；同时涵盖电缆埋管布设、砌体砌筑、基础防水处理，以及排水管、进人口与井盖、围栏、鹅卵石、事故油池钢筋网片等配套设施的施工。*、箱式变电站安装工程包括箱变的安装就位、箱变与接地主网的搭接，单体调试、常规试验、绝缘油试验、箱变低压动力电缆、低压中性线电缆的敷设及低压电缆终端头的制作安装；还包含箱变的防火处理，具体涉及防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火膨胀模块等防火材料的布设。四、升压站工程：*、升压变电站建筑工程包含****预制舱、无功补偿装置、接地变等设备对应的基础施工，具体涉及土方开挖、回填，以及基础混凝土浇筑、钢筋制作安装、预埋件与垫层施工；同时涵盖混凝土电缆沟、避雷针安装及避雷针基础施工。*、升压变电站设备及安装工程包含****配电装置设备系统（含电气设备预制舱、各类高压开关柜）、无功系统（***设备、**滤波装置）、接地变及成套装置的安装；配套包含****电力电缆、户内外电缆终端、绝缘管母的敷设安装，以及电缆敷设相关的防火封堵（防火堵料、涂料、耐火隔板）、电缆支架、保护管等辅材安装；还包括水平、垂直接地体、等电位铜排、接地铜缆等接地系统的施工。*、控制保护设备及安装工程包含监控系统（升压站监控、计算机监控扩容等）、继电保护装置（****母线保护屏等）、调度自动化及电量计量系统（各类电能表、计量柜等）、二次安防设备（纵向加密认证装置等），以及控制电缆的安装与布设。含****、*****等级相关分系统调试（站用电、母线等）、事故照明及不停电电源系统调试；变电站监控系统及整体电气整套调试；****电力电缆交流耐压试验、接地网阻抗测试等特殊调试。（*）承包人除负责上述工程全部建筑、安装施工工作外，还需承担以下相关全部工作内容（包括但不限于）：*)负责本工程所需全部材料的采购（除甲供外）、到货检验验收、卸车、现场妥善保管工作，并合规办理建设期工程保险，承担相关费用及责任；*)负责水土保持及环境保护设施的施工工作，配合完成水土保持、环境保护、劳动安全与工业卫生相关验收工作；配合开展环境保护监测及验收事宜；负责消防设施的施工、安装、检测及验收全流程工作；负责施工图纸在政府相关职能部门的备案、审查工作，确保全部手续合规达标；*)负责本标段工程相关各类手续的合规办理、工程全流程相关检测及验收工作，负责向相关职能部门完善工程移交手续，并提供质保期内的全程质量保证服务，及时处理质保期内出现的质量问题；*)负责建筑施工及安装工程中所有材料、试样的规范取样、送检工作，并提供符合设计及行业规范要求的合格检测报告；*)负责本工程全部设备接地及常规接地装置的制作、安装、检测等全部工程工作，确保接地性能符合设计及规范标准；*)负责本工程所有埋设件的制作、安装全部工作，确保埋设件规格、安装位置符合施工图纸及设计要求；*)负责规范开展本工程全部电气设备、电力电缆、控制电缆的交接试验工作，确保试验流程合规、数据准确，并提供合格有效的交接试验报告；*)负责配备、安装、维护施工及试运行期间所需的全部安全设施、安全器具、安全标牌，确保符合安全生产相关规范，保障施工及试运行安全；*)负责线路架设所需全部材料的全程合规运输工作（含现场转运），确保材料完好、及时送达施工现场，承担运输相关责任及费用。（*）在工程量清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由承包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等，且包含并不限于此；（*）按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）；（*）负责集电线路架空部分工程范围内迁坟相关的全部事宜，具体包括但不限于：迁坟的前期现场全面排查、权属主体的核实与确认、与权属方及相关方的全程沟通协商、迁坟补偿方案的洽谈与确定，以及补偿赔偿费用的足额、及时兑付等工作；（*）施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；（*）施工过程中，由于承包人没有按图施工造成的超挖、超占范围等，导致的问题，由承包人自行协调赔偿并妥善解决，如因此延误工期，甲方将按照延误时间予以考核，对上述原因引起的赔偿甲方有权直接扣减工程款补偿给个人或相关单位；（*）用地红线外的集电架空线路工程、集电电缆线路工程的永久及临时占地费、青苗补偿费相关费用由承包人承担，包括但不限于：生产生活临建设施、材料加工/堆放场地、取弃土渣场、临时施工便道、集电电缆线路临时占地及集电架空线路永久占地、施工土石料滑坡占地等所有用地手续办理及对应征租地费、青苗补偿费；（*）承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地，例如基础超挖，开挖中形成弃渣等；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。*.*.*企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。*.*.*企业主要人员要求：*)项目经理：需具有相应专业一级建造师；*)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；*)安全负责人：具有安全生产考核*证*.*.*企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年*月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商响应操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年*月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。响应工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台响应管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年*月**日**时**分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路****号江西水电公司。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号江西水电公司联系人：刘程诚电话：***********电子邮件：********@***.*****.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监督电话：*************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年*月*日