第一章谈判采购公告中国电建西北院中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包公开谈判采购公告（采购编号：*************[****]****.采购条件中煤榆阳**万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为中煤（榆林）新能源科技有限公司，资金已落实。本次采购人为西北水利水电工程有限责任公司，目前已具备采购条件，现对该项目中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。该项目资金已落实，具备采购条件。*.项目概况与采购范围*.*建设地点陕西省榆林市榆阳区*.*工程概况及标段概况工程概况：中煤榆阳**万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区西北侧，场址区距榆林市北约****处，场址区主要为沙丘和风沙滩地，地势开阔平缓，海拔高度在*****~*****之间，地类属性以沙地、荒地为主。场址东南部有国道****、包茂高速，场址内部有乡道、村道穿过，交通条件较为便利。本项目设计安装**台*******/*.*风力发电机组，总装机容量*****，新建*座*****升压站，本期共计*回****集电线路接入站内新建的*****升压站****侧，拟以*回*****线路送至可可盖*****变电站，*****送出线路长度约****(架空线路****+电缆***)，可可盖变电站扩建*个*****出线间隔。标段概况：本标段为中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包。*.*工期要求中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包，计划开工日期：****年*月**日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于****年*月**日风机及箱变基础施工完成，工期**日历天。*.*质量要求中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率***%；整套启动试运期间主要仪表投入率***%，保护投入率***%，自动投入率***%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。*.*采购范围本次采购工程为中煤榆阳**万千瓦风电项目风机及箱变基础工程劳务分包本标承包范围包括（但不限于）：承包范围具体包括但不限于如下：发电场工程（风电机组基础工程(**座）、机组变压器基础工程（**座）、风电机组及箱变接地工程）、其他工程（安全监测工程、工程质量检查检测）。响应人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中。临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：（*）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；（*）机械修配、材料加工等附属设施；（*）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；（*）生产、生活临时电气设备及安装调试物；（*）材料堆场、仓库。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。*.*.*企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近*年财务会计报表（*********年）。*.*.*企业主要人员要求：（*）项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员*证；（*）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；（*）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员*证；（*）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；*.*.*企业工程业绩要求：响应人在近*年内具有风机及箱变基础工程类似施工业绩*项及以上；*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.谈判采购文件的获取*.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于****年**月**日至****年**月**日**时**分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购招标平台投标管家。*.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。*.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.开标时间、地点*.*谈判时间（预计）：具体时间另行通知*.*谈判地点：线上谈判*.*递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。*.发布公告的媒介本次谈判公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）、中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（****：//***.***.**）上同时发布。*.成交人数量成交人数量:*人*.联系方式采购人：西北水利水电工程有限责任公司地址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道**号西北水电常宁基地联系人：王工电话：************电子邮件：**********@***.****.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话***************.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。联系人：阎工联系电话：************电子邮箱：********@**********.**请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。西北水利水电工程有限责任公司****年**月**日