汝城半云仙二期****风电场项目绿化及环保工程专业分包询比采购公告中国电建集团江西省水电工程局有限公司二*二六年三月目录汝城半云仙二期****风电场项目绿化及环保工程专业分包标段询比采购公告*.采购条件*.项目概况与采购范围*.响应人资格要求*.采购文件的获取*.响应文件的递交*.开标时间、地点、方式*.发布公告的媒介*.成交人数量：*.联系方式**.监督机构**.提出异议的渠道和方式汝城半云仙二期****风电场项目绿化及环保工程专业分包标段询比采购公告（采购编号：***********************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交汝城半云仙二期****风电场项目，项目业主为汝城瑞广半云仙风电有限公司，资金已落实。其中汝城半云仙二期****风电场项目包含的绿化及环保工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取汝城半云仙二期****风电场项目绿化及环保工程采购文件参与本项目绿化及环保工程采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点:湖南省郴州市汝城县。*.*工程概况及标段概况工程概况：本工程为汝城半云仙二期风电场项目，本项目终期装机容量为*****，一期已安装容量****。本期规划建设****风电(*台*.****和*台*.***超出功率部分限发)。一期工程已建设一座升压站，已建设*台容量为******的主变压器，考虑了二期工程接入容量,预留有二期工程接入所需设备安装位置。本期在升压站内扩建*段母线，将本期风电以*回****集电线路接入本期新建的****母线上，再经升压变升压至*****，通过已建成的*回*****线路π接至外沙*杨梅山*****线路(π接点新建开关站)。标段概况：绿化及环保工程。*.*工期要求计划于****年**月**日开工，具体时间以甲方通知为准，工期必须满足采购人控制进度计划要求。项目竣工****年**月**日。合同工期总日历天数***天。*.*质量要求符合现行国家、当地有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格；质量目标：（一）工程整体质量满足验收规范和标准的要求。（二）质量零事故（不发生违反现行国标及行业标准的质量问题）。（三）项目达标投产。（四）阶段性监检一次性通过率***%，施工质量未达到上述质量标准时，承包人须立即返工处理至发包人及相应的电网公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，承包人仍应依约承担违约责任及赔偿责任。*.*采购范围汝城半云仙二期风电场项目绿化及环保工程，包括但不限于对场区指定区域的边坡、各类场地实施植被防护绿化作业，并提供全过程配套养护服务，具体内容概括如下：*、挂钢丝网客土喷播植草：包含边坡修整、挂镀锌铁丝网喷浆、布设Φ*****螺纹钢筋锚杆、开挖上下间隔****的横向条状基槽；岩质及风化岩质边坡需额外挂稻草并通过铁丝网固定。草籽选用狗牙根、白喜草等*类品种，岩质及风化岩质边坡需添加蕨类，按等比例混合、密度不低于***/㎡喷播；要求种植土厚度不小于****，植被成活及恢复率不低于**%。提供为期两年的养护服务，含施肥、浇水、铺设无纺布等工作，确保植被牢固附着边坡。*、撒播植草：包含边坡修整、开挖上下间隔****的横向条状基槽（路基撒播需地面挖穴）。草籽选用、混合比例、喷播密度、种植土厚度及成活恢复率标准与挂钢丝网客土喷播植草一致，配套两年期养护服务，保障边坡植被固定效果。*、种植爬藤：于岩质边坡坡脚种植规格为***的葛藤、爬山虎，提供为期两年的养护服务，含施肥、浇水、铺设无纺布等工作。*、灌木种植：按***株/亩的密度种植枫香、木荷、紫穗槐、马尾松等品种，工序涵盖沟槽开挖、播种、覆土；配套两年期养护服务，含施肥、浇水、铺设无纺布等工作。严格按照设计施工，并确保环境保护和水土保持工作满足"三同时"要求，承包人负责环境保护、水土保持工程的施工，直至本工程环境保护、水土保持工程验收合格。按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作(包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等)。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包叁级及以上或环保工程专业承包叁级及以上资质，并已在我公司办理分包准入备案且取得合格分包单位准入证书。*.*.*企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。*.*.*企业主要人员要求：*)项目经理:具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；*)技术负责人:具有相应专业中级及以上职称；*)安全负责人:具有安全生产考核*证；*.*.*企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。*.*.*企业资信要求：（*）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年**月**日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年**月**日**时**分，地点为:南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司。*.*本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”。*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号中国电建集团江西省水电工程局有限公司联系人：林女士电话：***********电子邮件：********@***.*****.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司新能源工程公司综合管理部（监标）监督电话：**************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年**月**日