中国电建江西省吉安市万安县新桥矿区饰面用花岗岩矿项目运营砂石工厂加工工程劳务分包谈判采购公告（采购编号：*******************）*.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交中国电建江西省吉安市万安县新桥矿区饰面用花岗岩矿项目运营，项目业主为中电建绿色万安建材有限公司，资金已落实。其中中国电建江西省吉安市万安县新桥矿区饰面用花岗岩矿项目运营包含的砂石工厂加工工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行砂石工厂加工工程劳务分包采购，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取砂石工厂加工工程劳务分包采购文件参与本项目砂石工厂加工工程劳务分包采购。*.项目概况与采购范围*.*建设地点：江西省万安县弹前乡。*.*工程概况及标段概况*.*.*项目概况万安新桥矿区位于万安县南部弹前乡，属低山丘陵地貌，最高海拔标高+****，最低海拔标高+****，相对高度****。矿区面积*.**平方公里，北西部高，南东部低，地形切割较深，地表坡度一般为**°~**°，最陡**°，区内植被较发育，花岗岩矿体零星裸露地表。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司编制的《江西省万安县新桥矿区饰面用花岗岩矿勘探报告》（****年*月）揭示，矿区范围内合计（探明资源量+控制资源量+推断资源量）矿石量****.*万**（其中：荒料****.*万**）。项目产品方案为饰面用花岗岩荒料及建筑用砂石骨料、矿区弱风化石、夹石、裂隙较发育矿体、荒料切割后产生的边角料等不能开采荒料或开采荒料不经济的石料用于生产建筑用砂石骨料。矿山设计年产规模***万**矿石。荒料产品方案主要分为*、*、*三个等级，建筑砂石骨料主要有*~*、*~**、**~**、**~**.*（**）四种产品规格（生产线可根据市场需求或合同约定调节生产）。*.*.*主要工艺和参数砂石工厂位于矿区南侧，采用“三段破碎+对辊制砂、棒磨制砂”生产工艺，主要破碎设备：粗碎为颚式破碎机、中细碎为圆锥式破碎机、制砂车间为对辊机和棒磨机。建筑砂石骨料产品分为：**~**.*、**~**、*~**、*~*（**）四种。砂石比：**%（砂）：**%（碎石）。根据产品品种，成品料仓设*个碎石仓（****～**.***、****～****、***～****）、*个砂仓（*～***），碎石仓采用单点落料，砂仓采用布料皮带布料。本项目共设置*个装车仓，每个仓活容积为****。*个碎石仓采用散装机装车，单台装车能力为****/*，每台散装机下安装*台地磅，采用地磅计量，散装机根据地磅计量进行自动补量。*个砂仓采用电动弧门装车，每台电动弧门下安装*台地磅，采用地磅计量，电动弧门根据地磅计量进行自动补量。*.*工期要求计划开工日期为****年**月**日，总工期***天。具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。*.*质量要求建筑骨料：合格，符合《建设用砂》（**/***********）、《建设用卵石、碎石》（**/***********）等相关规范要求。专项骨料：合格，符合《铁路混凝土用机制砂》（*/**********）（国铁集团企业标准）。*.*采购范围*.*.*从粗碎生产车间至骨料出厂的所有生产线设备的生产运行的劳务作业。（生产线加工过程中产生的水、电费用，经甲方确认后在结算款中据实扣除）*.*.*砂石加工附属设施：（*）厂内供水、供电系统运行；水库发电站的运行；水库巡检、水库取水至砂石工厂高位水池段供水系统运行；上澎变电站至砂石加工区****变电站输电线运行、****变电站运行、砂石加工区****专线输配电运行。（*）智慧矿山系统以及智慧矿山控制室的运行；仓储及装车发运系统运行。（*）废水处理系统、除尘系统的运行，包含废水的收集、处理、循环、泥饼、粉尘的处理利用。*.*.*辅助性工作：（*）地质与环境防治及监测。（*）加工区安全、环保、职业卫生管理。（*）固废存放及处置、污水及粉尘污染、噪音扰民等处理或防治工作。（*）加工区安全费用投入、安全和环保验收咨询。（*）生产过程中安全文明、质量控制、产量保证措施。*.*.*本标段内承包人范围包括满足生产要求的项目管理、安全、技术、机电和特种作业等人员配置齐全。*.*.*合同期间应完成相关政府、中电建万安绿色建材有限公司、中国电建集团江西省水电工程局有限公司的检查。*.响应人资格要求*.*企业要求*.*.*企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有劳务承包资质，持有建设行政主管部门颁发的有效建筑业企业安全生产许可证。*.*.*企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。*.*.*企业主要人员要求：满足采购文件要求*.*.*企业工程业绩要求：提供近五年类似工程的合同、完工证明文件等。*.*.*企业资信要求：至少有*个类似施工业绩（提供合同扫描件或竣工报告，合同扫描件提供封面页和签署页即可）（*）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（*）响应人在近*年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（*）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（*）不被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********,***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：****://******.*****.***.**/)；（*）未被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：****://****.*****.***.**/*******/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）*.*其他要求*.*.*本次采购不接受联合体响应。*.采购文件的获取*.*凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****年*月*日**时**分前（北京时间)通过“中国电建采购招标数智化平台”（*****://***.**********.**）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（*）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（*）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（*****://***.**********.**）右侧快捷入口*切换“新版登录”*“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（*）登录中国电建阳光采购网首页*服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册*供应商投标操作手册》。*.*本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。*.响应文件的递交*.*响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年*月*日**时**分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**）门户服务*下载中心*中国电建采购平台投标管家。*.开标时间、地点、方式*.*开标时间：****年**月*日**时**分，地点为：中国电建采购招标数智化平台线上开标。*.*本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。*.*响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“**办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。*.*各响应人须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前**小时完成）。*.*响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。*.*响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。*.*中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页*服务中心*“登录系统，联系您的专属业务顾问”*.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（*****://***.**********.**/）上发布。*.成交人数量：成交人数量：*人。*.联系方式采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地址：江西省南昌市青山湖区广州路****号联系人：刘彪电话：***********电子邮件：************@**********.****.监督机构监督机构：纪委办监督电话：***************.提出异议的渠道和方式**.*对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。**.*异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司****年*月*日