广东省工程建设项目招标公告

投资项目代码

************************

投资项目名称

中山市南朗镇明珠路改造工程

招标项目名称

中山市南朗镇明珠路改造工程施工招标

标段（包）名称

中山市南朗镇明珠路改造工程施工招标

公告性质

正常公告

资格审查方式

资格后审

招标项目地点

广东省中山市

资金来源

财政资金

资金来源构成

***%财政资金

招标范围及规模

*.* 项目概况
（一）建设地点：中山市南朗镇
（二）工程概况：中山市南朗街道明珠路下穿广珠城轨路段改造工程以（*×**）*桩板结构形式在广珠城际铁路金鼎*号特大桥第***孔内通过，人行道和绿道、设施带分别在***孔、***孔处以路基型式下穿，并配套埋设市政管线。具体以审批通过的施工图为准。
（三）工程投资及工期
*.该项目施工招标最高投标限价为****.******万元。
*.项目建设周期为：**日历天。
*.* 招标范围
中山市南朗镇明珠路改造工程全部施工内容，主要包括下穿广珠城际铁路金鼎*号特大桥道路工程和配套埋设市政管线，及为完成本工程所采取的一切施工措施。具体以审核通过的施工图为准。
标段划分：*个标段。
*.*.工程施工重难点工程
下穿广珠城际铁路桥孔道路工程施工是本次工程安全质量控制的重难点。

招标内容

中山市南朗镇明珠路改造工程施工招标公告

招标编号：********************

*. 招标条件

本建设项目中山市南朗镇明珠路改造工程已由中山市发展和改革局《关于中山市南朗镇明珠路改造工程项目可行性研究报告的批复》（中发改审批〔****〕***号）批准建设，建设单位（项目业主）为中山市南朗基础设施投资有限公司,建设资金来自财政资金，比例为***%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为广州安茂铁路建设管理有限公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

*. 项目概况与招标范围

*.* 项目概况

（一）建设地点：中山市南朗镇

（二）工程概况：中山市南朗街道明珠路下穿广珠城轨路段改造工程以（*×**）*桩板结构形式在广珠城际铁路金鼎*号特大桥第***孔内通过，人行道和绿道、设施带分别在***孔、***孔处以路基型式下穿，并配套埋设市政管线。具体以审批通过的施工图为准。

（三）工程投资及工期

*.该项目施工招标最高投标限价为****.******万元。

*.项目建设周期为：**日历天。

*.* 招标范围

中山市南朗镇明珠路改造工程全部施工内容，主要包括下穿广珠城际铁路金鼎*号特大桥道路工程和配套埋设市政管线，及为完成本工程所采取的一切施工措施。具体以审核通过的施工图为准。

标段划分：*个标段。

*.*.工程施工重难点工程

下穿广珠城际铁路桥孔道路工程施工是本次工程安全质量控制的重难点。

*. 投标人资格要求

*.*本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在资质、业绩、人员、财务等方面具备相应的施工能力。

资格要求如下：

（*）资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上和铁路工程施工总承包二级或以上资质。

（*）业绩要求：近五年（****年*月*****年*月）内完成过市政道路工程或类似工程项目至少*项，同时具备铁路营业线施工业绩至少*项或其他可以确保营业线施工安全的条件。业绩证明材料需附中标通知书、施工合同和验收报告，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。

（*）项目经理：具备市政公用工程专业二级及以上或铁路工程专业一级注册建造师执业资格证书，工程师中级及以上职称，*年及以上市政公用工程或*年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书；具有*年及以上铁路营业线施工管理经验；自 ****年*月至 ****年*月（递交投标文件之日起前*年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动合同和社保关系（提供劳动合同关键页和由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 *个月的社保证明）。

（*）技术负责人：具备市政公用工程专业或铁路工程专业高级工程师或以上职称；*年及以上市政公用工程或*年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，从事市政公用工程或铁路工程项目技术工作*年及以上；具有*年及以上铁路营业线施工管理经验；未处在不良行为公布期限内；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动合同和社保关系（提供劳动合同关键页和由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 *个月的社保证明）。

（*）财务要求：①提供****年～****年（近*年）会计师事务所财务报表。②投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信贷额度）不应小于***万元。③在****年～****年（近 * 年）中平均营业收入不应小于****万元。

*.* 各投标人可就上述标段中的*个标段进行投标。

*.*投标人未在“信用中国”网站（***.***********.***.**）中被列入失信被执行人名单；投标人未在国家企业信用信息公示系统（***.****.***.**）中被列入严重违法失信企业名单；投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”；投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在 ****年*月至****年*月（递交投标文件之日前*年）内不曾有行贿犯罪记录。

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格、未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在中国铁路广州局集团有限公司文件通报的停标处罚期内；不存在最近一期国铁集团施工企业信用评价为*级且在整改期内的情形；投标人在近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；投标人不存在近三年曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

*.*本标段接受联合体投标申请。

*. 招标文件的获取

*.*请投标人于****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站下载电子招标文件。下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（****://***.******.**）服务指南栏目。

*.*本次项目为电子招标，免收标书费，实行网上信息登记及招标文件下载。

*.*本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

*. 投标文件的递交

*.*投标文件提交的时间为****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分，截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日**时**分，投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心网站递交电子投标文件。

*.*逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

*.*纸质投标保函原件和含电子投标文件的*盘等资料采用现场递交方式，递交时间****年*月**日*时至****年*月**日**时，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的电子投标文件等资料，招标人不予受理。

*. 发布公告的媒介

本次招标采取国内公开招标方式，在广州公共资源交易中心进行；招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网站和国铁采购平台发布。招标公告或公示信息的澄清、改正、补充或调整等在广州公共资源交易中心网站发布。

*. 联系方式

招标人：广州安茂铁路建设管理有限公司

地 址：广州市越秀区中山一路**号天兴大厦**楼

邮 编：******

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

联 系 人：张工

电 话：************

传 真：************

招标代理机构：广州广铁招标代理有限公司

地 址：广州市越秀区中山一路***号

联 系 人：张工

电 话：************

邮箱：****@**********.***

****年*月**日

工期（交货期）

**

最高投标限价（元）

\

是否接受联合体投标

是

投标资格能力要求

投标人资格要求：（*）资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上和铁路工程施工总承包二级或以上资质。（*）项目经理：具备市政公用工程专业二级及以上或铁路工程专业一级注册建造师执业资格证书，工程师中级及以上职称，*年及以上市政公用工程或*年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书；具有*年及以上铁路营业线施工管理经验；自 ****年*月至 ****年*月（递交投标文件之日起前*年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动合同和社保关系（提供劳动合同关键页和由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 *个月的社保证明）。（*）技术负责人：具备市政公用工程专业或铁路工程专业高级工程师或以上职称；*年及以上市政公用工程或*年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，从事市政公用工程或铁路工程项目技术工作*年及以上；具有*年及以上铁路营业线施工管理经验；未处在不良行为公布期限内；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动合同和社保关系（提供劳动合同关键页和由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 *个月的社保证明）。（*）财务要求：①提供****年～****年（近*年）会计师事务所财务报表。②投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信贷额度）不应小于***万元。③在****年～****年（近 * 年）中平均营业收入不应小于****万元。

投标人业绩要求：业绩要求：近五年（****年*月*****年*月）内完成过市政道路工程或类似工程项目至少*项，同时具备铁路营业线施工业绩至少*项或其他可以确保营业线施工安全的条件。业绩证明材料需附中标通知书、施工合同和验收报告，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。

是否采用电子招标投标方式

是

获取招标文件的方式

下载招标文件的网络地址：广州公共资源交易网（****://***.******.**）

获取纸质招标文件的方式：

获取招标文件开始时间

********** **:**:**

获取招标文件截止时间

********** **:**:**　

递交投标文件截止时间

********** **:**:**

投标文件递交方式

投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

开标方式

现场开标

开标时间、地点

开标时间：********** **:**:**

开标地点：广州公共资源交易中心**开标室

公告发布媒介

广东省招标投标监管网

招标人

广州安茂铁路建设管理有限公司

办公地址

广州市越秀区中山一路**号天兴大厦**楼

招标人联系人

张工

联系电话

************

招标代理机构

广州广铁招标代理有限公司

办公地址

广东省广州市越秀区中山一路***号

招标代理联系人

\

联系电话

\

招标监督机构

中山翠亨新区城市建设和管理局

联系电话

*************

发布责任人

梁工

其他依法应当载明的内容

\