长沙市望城区水利工程建设中心：桥驿镇洪家冲水库泄洪渠综合治理工程采购需求公开

本项目主要内容包括：对洪家冲水库约****泄洪渠两侧重新护砌，对渠道及建筑物进行治理等。（具体以发布的工程量清单及设计施工图纸为准）。

符合国家标准或地方标准或行业标准，具体详见采购需求。

*、施工技术要求:

*.*、施工安全应严格按《建筑施工安全技术统一规定》(************)、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（**********）、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（***********）及相关规程规范执行。

*.*、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证施工人员工作证上岗。

*.*、施工单必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保在施工中无人身伤亡和机械设备事故。

*.*、成交供应商应严格遵守各项施工工艺程序。施工前应编制严密的材料进场计划，保质施工用材料的供应和质量。

*.*、施工单位应针对每项具体的任务编制施工方案，对于不同的项目特点和工艺要求，充分利用空间操作有序施工，缩短施工工期。

*.*、成交供应商必须做好“施工准备，人员准备，技术准备，材料物资准备，资金准备”，切实履行好职责。
*.*、满足规范、图纸设计要求。

*、安全生产要求:中标单位须加强安全生产教育，不发生任何安全生产事故，与安全有关的一切赔偿均由中标成交供应商承担。详见采购文件中合同约定。

*、工期要求：**日历天。
*、建设地点：长沙市望城区（采购人指定地点）。

*、质量要求：执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范，须达到**/* ********《水利水电建设工程验收规程》验收；质量等级标准：合格及以上。

*、工期要求：**日历天。
*、建设地点：长沙市望城区（采购人指定地点）。

*、质量要求：执行国家、省或行业的工程建设质量验收标准及规范，须达到**/* ********《水利水电建设工程验收规程》验收；质量等级标准：合格及以上。

*、建筑材料运输、保管及保险

*.*成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

*.*成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

*.*成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

*、施工要求

*.*成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

*.*成交供应商施工过程中发生的一切安全事故及纠纷均与采购人无关，由成交供应商全责承担。

*、验收要求

*.*.施工质量验收严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(************)、**/* ********《水利水电建设工程验收规程》及相关规程规范和《长沙市政府采购项目履约验收工作的通知（长财采购【****】*号》执行。

*.*.施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

*.*.成交供应商施工项目质保期按水利行业相关规定期限执行，由承包人承担其责任与义务。

*.*.有关材料、设备的质保期按国家相关规定执行。

*.*.施工方因工程质量原因不能验收，成交供应商必须无条件进行返工并承担返工的费用，直至达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，由成交供应商承担全部费用，此外采购人具有追究其法律责任的权利。

*.*成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

*、质量保证

*.*施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

*.* 质量保修：项目整体质保期为二年。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

*.* 其他未尽事宜按照现行国家标准现有标准执行。

*.*.施工质量验收严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(************)、**/* ********《水利水电建设工程验收规程》及相关规程规范和《长沙市政府采购项目履约验收工作的通知（长财采购【****】*号》执行。

*.*.施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

*.*.成交供应商施工项目质保期按水利行业相关规定期限执行，由承包人承担其责任与义务。

*.*.有关材料、设备的质保期按国家相关规定执行。

*.*.施工方因工程质量原因不能验收，成交供应商必须无条件进行返工并承担返工的费用，直至达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，由成交供应商承担全部费用，此外采购人具有追究其法律责任的权利。

*.*成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

*．结算方法

*.* 付 款 人：长沙市望城区水利工程建设中心。

*.* 付款方式：工程预付款的总金额为签约合同价的** ％。工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 工程预付款在项目铺排进度计划中予以支付，如进度款已经超过预付款金额，直接按进度款进行申请及支付，同时预付款的支付须满足我区政府投资建设项目年度资金支付计划。

建设进度款支付依据财建【****】***号文规定，按合同实际完成量的**%计取。同时具体支付方式依据长沙市望城区政府性投资项目管理办法执行；工程完工结算前，工程进度款累计支付不超过望城区人民政府政府性投资管理办法中的相关规定。具体付款金额由发包人根据我区政府投资建设项目年度资金支付计划适时拨付（备注：工程进度款申请支付时须完善工程资料，付款金额以实体工程进度及工程资料完成情况综合支付）；最终支付金额以望城区政府审批为准。承包人充分理解政府付费流程，承诺不因政府审批时限原因追究发包人违约责任。

工程完工验收合格后，经长沙市望城区财政预决算（投资）评审中心对工程项目出具最终结算或望城区审计局出具审计报告，且承包人提交所有的全套项目资料后，具体付款金额由发包人适时拨付至不超过工程款结算总额的**%；工程总价的*%为工程质量保证金，在质量保证期内没有发生任何质量问题，质保期满可适时进行支付（不计利息）。

*.*本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以结算审计出具的结算报告为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

*.*甲方不承担因市财政资金下达延迟原因造成资金支付不能按时到位的责任，资金支付最终以市财政审批、支付局支付进度为准，乙方不得因此索赔，不得以此为由停止相应服务。

*.*工程变更

*.*.* 采用暂定价形式的由有采购人审定。

*.*.* 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行审核。

*. 工程竣工结算工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合进行结算审计；未办理完结算审计不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，成交供应商应在**天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

*.争议的解决本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由长沙市建设工程仲裁委员会仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。