苏州悬桥巷置地有限公司轨道交通*号线悬桥巷站城市更新***项目（项目名称）苏州悬桥巷置地有限公司轨道交通*号线悬桥巷站城市更新***项目东区景观绿化工程（工程暂估价）标段施工招标公告

*.招标条件

本招标项目苏州悬桥巷置地有限公司轨道交通*号线悬桥巷站城市更新***项目（项目名称）已由苏州市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以姑苏行审项备【****】**号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为苏州悬桥巷置地有限公司，招标人为中交一公局集团有限公司，招标代理机构为苏州轨道交通科技产业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目苏州悬桥巷置地有限公司轨道交通*号线悬桥巷站城市更新***项目东区景观绿化工程（工程暂估价）（标段）的施工进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*本次招标项目的建设地点：菉葭巷以南，北显子巷以北，临顿路东西两侧地块。

*.*建设规模：包含景观绿化等工作内容。（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）

*.*标段划分

*.*其他:。

*.投标人资格要求

*.*资质条件：投标人须具备/（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

*.*业绩要求：

是否有此类要求：?是□否

□投标人?项目负责人承担过类似工程；

**********至今（以竣工验收证明时间为准）承担过单项合同金额***万元及以上的景观绿化（或园林绿化）工程；

类似工程认定标准：

□类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图。

?类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件，业绩查询路径和截图。质量为合格，时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准，金额以中标通知书上的中标金额为准，非招标项目以合同金额为准。如上述材料无法体现类似业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。未按规定提供的视为资格审查不合格。

*.*项目负责人要求：

投标人拟派项目负责人须具备符合苏园规字【****】*号文的规定，项目负责人可承揽工程造价在***万元以上****万元以下的园林绿化工程：*．学历、职称要求（符合其中一条即可）：（*）获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。（*）具有大专或以上学历且获得园林绿化相关专业初级职称*年以上的技术人员。（*）获得园林绿化相关专业初级职称*年以上的技术人员。*．业绩要求：近*年承担过*个工程造价在***万元以上已验收合格的园林绿化建设工程，或者*个工程造价在***万元以上已验收合格的综合性（含景观小品类）园林绿化建设工程。（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：

（*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

?项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

（*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

*.*财务要求：/。

*.*信誉要求：/。

*.*其他要求：（*）投标申请人具有独立订立合同的能力；

（*）申请人须在规定端口上传投标项目负责人无在建工程承诺书（格式附后），未按规定提供的资格审查不予通过；

（*）申请人办理投标事宜必须由企业法人代表（或法定代表人委托代理人）办理，委托代理人必须为本企业在职职工，且上传委托代理人身份证（双面）、有效劳动合同和近三个月（****年*月*****年**月）在该单位的社保证明扫描件，否则资格审查不予通过；

（*）本工程执行苏信用办[****]**号文（《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（***.***********.***.**）网站查询结果（严重失信主体名单）为准；

（*）根据省、市清欠办被限制市场准入和通报批评的企业及人员名单的通知，在全省限制市场准入的单位和人员未经解禁不得参加本工程投标，建筑施工企业不得与限制准入的劳务企业开展劳务合作；

（*）本项目执行苏州市住房和城乡建设局最新公布的适用于开标当日所在季度的“建筑业企业投标行为考评结果”；

（*）本项目执行《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔****〕**号）；

（*）本项目执行《市住房城乡建设局关于贯彻《江苏省招标投标条例》的通知》（苏住建建〔****〕*号）的规定。

（*）投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。

（**）“园林绿化相关专业”：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、林学、林业、风景旅游、环境艺术等专业。职称证上标明专业的，按照职称证专业认定。职称证未标明专业的，学历证颁发时间早于职称证的，按照学历证专业认定；学历证颁发时间晚于职称证的，须提供职称评审表，按照评审表上的专业认定。

（**）截止投标截止日，不得在中交集团分包商库内为以下状态：*、被列入黑名单且处于禁入有效期内；*、被列入中交重点关注名单*、因存在围标串标嫌疑被纳入管控名单。（详见附表）。

（**）取消*.*条投标人拟派项目负责人须具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）的要求。。

?本工程不接受最新年度苏州市建筑施工企业综合考评等级为*类投标人参与投标。

?近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

□近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

□近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

□本工程不接受处于违反投标保证信用承诺行为信息公布期内的企业参与投标。

*.*本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/。

*.招标文件的获取

*.*招标文件获取时间为：********** **:**至********** **:**；

*.*招标文件获取方式：潜在投标人使用“**数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

*.投标文件的递交

*.*投标截止时间为 ：********** **:**。

*.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

*.其它需要明确的事项：

*.*本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：苏州市公共资源交易平台

*.*各投标人均可就本招标项目上述标段中的*（具体数量）个标段投标，投标人最多只允许中标*个标段。

如果同一投标人在多个标段中均排序第一，招标人按下列原则推荐中标候选人：

□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□/。

*.评标方法

本次招标采用□综合评估法□经评审的最低投标价法?合理低价法，详情见附件。

是否采用评定分离：□是?否。

*.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、苏州市公共资源交易网“****://***.*.**.***:****/”、苏州轨道交通网“****://***.******.***”（发布公告的媒介名称）上发布。

*.招标人信用承诺书

本次招标项目招标人信用承诺详见附件。

**.监管部门

苏州市建设工程招标投标办公室

**.联系方式