水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（EPC）总承包采...
广东/深圳-2025-12-18 00:00:00

项目名称	水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（***）总承包	项目编号	****************
项目地址	广东省深圳市龙岗区	项目类型	工程
采购方式	公开比选
项目行业分类	其他	资金来源	自有资金
项目概况	水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（***）总承包
公告名称	水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（***）总承包采购公告	公告发布媒体	深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台
公告开始时间	********** **:**
公告信息	无

,

标段/包名称	水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（***）总承包	标段/包编号	****************
报价方式	总价	采购控制价（元）	*,***,***
采购控制价说明	含税上限
* 是否缴纳保证金	收取
评审办法	综合评估法	开启形式	线上开启
投标/响应文件	线上递交
是否采用评定分离方式	否
是否递交资格审核资料	否
联合体投标	接受
工期 (天)	**	工期 说明	**日历天
招标/采购范围	*.*设计范围 *.*.*设计阶段：包括施工图设计，提交符合设计规范和设计深度规定的设计文件； *.*.*设计范围：主要包括道路工程设计、绿化工程设计、交通工程设计、电气工程设计、燃气工程设计等； *.*.*设计深度：应达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》（****年）的要求并应，设计成果文件中相关参数及指标不得低于发包人提供的初步设计文件要求。 *.*施工范围 施工范围：包括道路工程、绿化工程、交通工程、电气工程、燃气工程等，施工范围界面与设计范围一致。 *.*代办服务范围 在项目建设期内代办工程报批报建以及与建设、供电、规划、消防、水务、城管、交通部门等的技术文件编制与报审报批工作由承包人负责（若因发包人原因无法办理相关手续，不追究承包人责任）。 *.*采购范围 *.*.*本项目范围内需要的原材料、构配件、设备等由承包人负责采购； *.*.*需要定制的材料、构配件、非标设备的设计、加工由承包人负责。 详见采购文件发包人要求内容。
资格条件	*.参选人必须是中华人民共和国境内依法注册的商事主体。 *.参选人同时具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质和市政行业(道路工程)专业乙级及以上的设计资质。 *.项目经理资格：（*）参选人拟派项目经理具有二级及以上注册建造师执业资格证书（市政工程专业）； （证明文件：提供证书复印件并加盖公章，项目经理须提供社保机构出具的近半年（****年*月*****年**月）参选人为其缴纳的社保缴费证明并加盖社保公章） （*）参选人拟派项目经理具有效的安全生产考核 *类合格证书。不得同时担任其他建设项目的项目经理或负责人，需提供上述证书原件扫描件。 *.安全要求：参选人具有有效的安全生产许可证（如被暂扣视为安全生产许可证无效），并提供安全生产许可证扫描件。 注：（*）参选人提供的证书（证件等）必须在有效期内。 （*）参选人与深圳市地铁集团有限公司及下属单位自****年以来有过诉讼、仲裁史，其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持；或正与深圳市地铁集团有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中；或自****年以来在招投标参选（询价）活动（包括在深圳地铁项目）中因串通参选（报价）被暂停参选（报价）资格期间；或被主管部门认定为串通参选（报价）的；或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营，存在违规，合规性重大风险的；或在深圳地铁集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的且在禁入期的参选人将不被采购人接受。 （*）参选人未列入严重失信主体名单，需提供本单位在“信用中国”网站（***.***********.***.**）中的查询记录截图。 （*）法定代表人、实际控制人、主要负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段报价，否则相关参选均无效。 （*）本项目接受联合体报价。若为联合体投标，联合体牵头单位应为施工单位。联合体投标的，应满足下列要求：联合体数量不超过*家，各成员应具有上述之一的资格条件，且分工应符合国家相关资质管理规定，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，联合体各方在同一招标标段中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体投标的须提供联合体投标...
文件获取开始时间（公告发布开始时间）	********** **:**	文件获取截止时间	********** **:**
质疑截止时间	********** **:**	澄清、修改、答疑截止时间	********** **:**
递交文件截止时间（公告发布截止时间）	********** **:**	开标时间	********** **:**
文件获取地点	深圳地铁智能招采管理平台
开标地点	深圳地铁智能招采管理平台网上开标大厅

,

包序号	包名称	保证金金额（元）
*	水径路西段（布曼路—水径路—青石路段）市政工程设计采购施工（***）总承包	**,***

,

采购单位名称	深圳地铁物业管理发展有限公司	采购单位地址	深圳市福田区沙头街道白石路七号侨城东车辆段综合办公楼*楼
联系人	师工	联系电话	*************
对外监督人员	/	对外监督电话	/

,

代理机构名称	深圳市建材交易集团有限公司	代理机构地址	深圳市福田区福中一路****号地铁大厦
联系人	朱飞全	座机号码	/
手机号码	***********	电子邮箱	*********@**.***