河北省秦皇岛市中级人民法院审判庭附属设施改造及设备购置A包项目建设工程施工合同
河北/秦皇岛-2025-12-17 00:00:00
河北省秦皇岛市中级人民法院审判庭附属设施改造及设备购置*包项目建设工程施工合同 发布时间： ********** 一、合同编号：*************
二、合同名称：河北省秦皇岛市中级人民法院审判庭附属设施改造及设备购置*包项目建设工程施工合同
三、项目编码：******************
四、项目名称：河北省秦皇岛市中级人民法院审判庭附属设施改造及设备购置
五、合同主体
采购人：河北省秦皇岛市中级人民法院本级
地址：秦皇岛市海港区河北大街西段***号
联系方式：张宪明
供应商：秦皇岛市富立装饰有限公司
地址：秦皇岛市经济技术开发区淮河道**号
联系方式：于双江************
六、合同主要信息
主要标的名称：地下车库提升改造：包括基础土建项目、室内外装修改造项目、 排烟项目、消防项目（包括补风系统、挡烟垂壁系统、防排烟系统、可燃气 体报警系统）、燃气项目（包括燃气管道、阀门、调压箱、罗茨流量计等安 装）。
规格型号：工期**天
主要标的数量：*
主要标的单价：*******
合同金额：*******.**
履约期限、地点等简要信息：工期**天。实施地点：秦皇岛市海港区河北大街西段***号。
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：**********
八、合同公告日期：**********
九、其他补充事宜： 河北省秦皇岛市中级人民法院审判庭附属设施改造及设备购置*包项目建设工程施工合同