各潜在投标人：

清远市优信招标有限公司受清远职业技术学院委托，对 清远职业技术学院校园基础设施改造项目设计施工总承包（***） 进行公开招标，针对本项目潜在投标人对招标文件所提出的疑问，现回复如下：

问题：*、招标公告第一点工程名称与投标人须知前附表*.*.*条项目名称不一致，请问本项目工程名称是否以投标人须知前附表*.*.*条项目名称“清远职业技术学院校园基础设施改造项目设计施工总承包（***）”为准？ *、联合体单位全称如何填写？是按（*公司）、（*公司）、（*公司）还是按（主）*公司（成）*公司（成）*公司？ *、能否提供“初步设计图纸”的*** 版本，以便投标人编制技术方案？ *、根据招标文件****、***，投标进度计划编制是否可考虑多个单项工程同步进行，单项工程是否分批完工验收交付使用？是否有要求哪些单项工程只可在寒暑假期间施工，如有请给出具体寒暑假日期段。 *、专用条款*.* “因土地征收和拆迁补偿进度原因不能按时移交场地的，可采取分段逐步方式移交施工场地，如因此而产生的工期滞后影响，应合理延长工期。”是否可以补充若某段场地逾期移交导致承包人产生窝工费用（人员闲置费、设备租赁费）由发包人承担？ *、专用条款**.* “因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为人民币金额为*****元/天。(*) 误期赔偿费最高限额是 ：累计最高赔偿金额为合同协议书的合同暂定价的*.*%。”误期赔偿费的最高限额比例过高，建议调整为*% 。 *、专用条款**.*（*）“合同价款的*%作为质量保证金”**.*.*和**.*.* 建议修改为建安工程费结算价的*%作为质量保证金。

答：*、招标公告第一点工程名称为投资项目名称，该项目的项目名称以“清远职业技术学院校园基础设施改造项目设计施工总承包（***）”为准。

*、均可。

*、已提供，详见附件：清远职业技术学院校园基础设施改造项目*初步设计图纸（***版本）。

*、（*）可以同步进行，可以分批完工验收交付使用，以建设单位书面通知为准。（*）否，以建设单位书面通知为准。

*、否。

*、不做调整，本项目建设工程误期赔偿主要依据行业规范和民法典相关条款，核心规定结合合同约定与法定限额，具体如下：（*）行业规范核心要求：依据《建设工程工程量清单计价规范******* * ****》，承包人导致工期延误需赔偿损失并付误期赔偿费，且不能免除合同约定的其他责任。双方要在合同中明确每日赔偿额度，无特殊约定时，赔偿费最高限额为合同价款的*%，会在竣工结算款中扣除。若部分单位工程按期竣工，赔偿费可按该部分工程造价占合同价款的比例扣减。（*）法律层面补充规定：《民法典》规定，若合同未约定误期赔偿方式，违约方需赔偿对方直接损失与合理可预期间接损失。若合同约定的违约金过高或过低，当事人可请求法院、仲裁机构调整。另外，因不可抗力，或发包方未及时供地、付工程款等自身原因导致工期延误的，承包方无需承担赔偿责任，还可要求顺延工期并索赔自身损失。

*、详见本项目更正公告（**）号。

问题：根据技术评分标准中的勘察设计方案，详细设计图纸的评分要求写着根据投标人提供的各专业图纸，包括但不限于：校园总体平面图、各分项总平面图、各专业设计说明。宿舍室内及室外修缮各专业图纸（包括但不限于建筑专业、室内专业、水、电）、道路相关专业图纸、校园管网改造及相关专业图纸、校园安防设施及相关专业图纸、运动场所改造及相关专业图纸、校园公共空间改造及相关专业图纸、学校安防入口配套建筑及相关专业图纸。这已经是需要深化初步设计图纸，但，可下载文件，仅提供了***版本，没有***版本，无法进行深化设计各专业图纸，请提供***版本，而且，开标时间也需要延期，因为提供资料不完整，重新补充的时间过晚，导致会造成不够时间来深化和制作。谢谢。

答：（*）已提供，详见附件：清远职业技术学院校园基础设施改造项目*初步设计图纸（***版本）。（*）开标时间已延期，最新招投标日程安排如下：

若本答疑公告内容与招标文件有不一致之处，以本答疑公告内容为准，各潜在投标人应优先阅读本公告的内容。招标文件未涉及上述内容的部分，仍按原招标文件执行。

招标人：清远职业技术学院

招标代理机构：清远市优信招标有限公司

日期：****年**月**日