*

第三章评标办法前附表条款号*.*.*（*）商务标企业信誉实力分评分标准

一、施工单位企业信誉实力：

企业信誉实力得分的确定（*、对特许获得施工总承包资质的建筑业企业，如母公司承诺在工程质量、安全等方面予以担保并承担连带责任的，准予其自获得该特许施工总承包资质之日（以特许公告日期为准）起*年内使用母公司诚信综合评价分；*、注册地在广西的建筑业施工企业与区外建筑业施工企业采用联合体形式参与轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目投标的，联合体诚信分按最高的企业计取，其余情况，联合体中施工企业的信誉实力分按联合体成员中施工企业诚信综合评价分最低的企业认定；*、。）：

施工企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×**%（取**%****%）×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）×**%（取**%**%）×企业信誉实力分分值权重

【备注：自治区级诚信综合评价分占比与项目所在地设区市级诚信综合评价分占比之和为***%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】

注：自治区级诚信综合评价分由系统自动读取，评委在“桂建云”信息发布的诚信评分公示栏目中查询、复核。

项目所在地设区市级诚信综合评价分由评委在中查询。

二、设计企业信誉实力:

企业信誉实力得分的确定（备注：*、联合体中设计企业的信誉实力分按联合体成员中设计企业诚信综合评价分最低的企业认定*、 。）：

设计企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×***%（取**%****%）×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）×*%（取**%**%）×企业信誉实力分分值权重。【备注：自治区级诚信综合评价分占比与项目所在地设区市级诚信综合评价分占比之和为***%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】

 注：自治区级诚信综合评价分由系统自动读取，评委在“桂建云”信息发布的诚信评分公示栏目中查询、核实。项目所在地设区市级诚信综合评价分由评委在  中查询。

☑企业信誉实力加权得分=**%×施工企业信誉实力加权得分+**%×设计企业信誉实力加权得分(由招标人勾选)

□企业信誉实力加权得分=**%×施工企业信誉实力加权得分+**%×设计企业信誉实力加权得分(由招标人勾选)

根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》、《自治区住房城乡建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作的通知》，本项评分中投标人“诚信综合评价分”得分（包含自治区诚信综合评价分和设区市诚信综合评价分）分值均以***分计。

*

第一章招标公告*.*.*招标范围；

第二章投标人须知前附表条款号*.*.*招标范围；

第四章合同条款及格式第一部分合同协议书*. 工程承包范围；

...... *.设计范围包括红线范围内总平图、建筑、结构、给排水、电气及园林(含消防)施工图设计及施工图设计获得批准所需要的优化、修改、设计变更(小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选)、缺项漏项、技术交底及工程验收等内容，项目红线范围内全部专业包括但不限于：（*）建筑安装工程:建筑装饰装修、地基与基础、主体结构、水电安装、给排水工程、暖通工程、消防工程、防雷工程、智能化工程(如有)、白蚁防治工程、绿色建筑、海绵城市、人防、燃气工程、基坑支护(如需)等全部分项；（*）室外工程:室外附属综合管网、室外排水、室外总平水电、土方、绿化、道路、照明、防雷工程等；（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程的及红线范围内的配电房至高压接驳点的设计内容，如因特殊地质的要求，导致基础选型改变，需要增加桩基设计内容，及按国家有关规定和相关规范要求应由、承包人完成的工作。承包人保证设计质量符合国家有关规定(含绿色建筑设计)。 *. 采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及招标人需采购的材料，双方另行约定。 *. 施工内容包括：建设红线范围内施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。 *.设计及施工内容不包括：方案设计、初步设计。 *.其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。 注：项目如有调整，以最终规划审批意见为准

......*.设计范围包括红线范围内总平图、建筑、结构、给排水、电气及园林(含消防)施工图设计及施工图设计获得批准所需要的优化、修改、设计变更(小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选)、缺项漏项、技术交底及工程验收等内容，项目红线范围内全部专业包括但不限于：（*）建筑安装工程:建筑装饰装修、地基与基础、主体结构、水电安装、给排水工程、暖通工程、消防工程、防雷工程、智能化工程(如有)、白蚁防治工程、绿色建筑、海绵城市、人防、燃气工程、基坑支护(如需)等全部分项；（*）室外工程:室外附属综合管网、室外排水、室外总平水电、土方、绿化、道路、照明、防雷工程等；（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程、红线范围内的配电房至红线范围外高压接驳点的设计内容以及连接到市政的正式雨、污水管网工程和正式供水及配套工程。如因特殊地质的要求，导致基础选型改变，需要增加桩基设计内容，及按国家有关规定和相关规范要求应由、承包人完成的工作。承包人保证设计质量符合国家有关规定(含绿色建筑设计)。

*.采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及招标人需采购的材料，双方另行约定。

*.施工内容包括：施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。

*.设计及施工内容不包括：方案设计、初步设计。

*.其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。

*

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条件*.*.* 因承包人原因导致工期延误

/

增加：因承包人的原因导致工期延误，工期延误期间因政策性调整导致费用增加的，由承包人承担相应的费用。

*

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条件第**条 违约**.*.*承包人违约的情形

/

增加：（**）因发包人向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁，追究承包人的违约责任，且人民法院或仲裁机构支持发包人的全部或部分诉请的，发包人因维权所产生的必要支出包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等均由承包人承担。

*

第三章评标办法前附表条款号*.*.*（*）商务标企业信誉实力分评分标准

一、施工单位企业信誉实力：

企业信誉实力得分的确定（*、对特许获得施工总承包资质的建筑业企业，如母公司承诺在工程质量、安全等方面予以担保并承担连带责任的，准予其自获得该特许施工总承包资质之日（以特许公告日期为准）起*年内使用母公司诚信综合评价分；*、注册地在广西的建筑业施工企业与区外建筑业施工企业采用联合体形式参与轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目投标的，联合体诚信分按最高的企业计取，其余情况，联合体中施工企业的信誉实力分按联合体成员中施工企业诚信综合评价分最低的企业认定；*、。）：

施工企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×**%（取**%****%）×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）×**%（取**%**%）×企业信誉实力分分值权重

【备注：自治区级诚信综合评价分占比与项目所在地设区市级诚信综合评价分占比之和为***%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】

注：自治区级诚信综合评价分由系统自动读取，评委在“桂建云”信息发布的诚信评分公示栏目中查询、复核。

项目所在地设区市级诚信综合评价分由评委在中查询。

二、设计企业信誉实力:

企业信誉实力得分的确定（备注：*、联合体中设计企业的信誉实力分按联合体成员中设计企业诚信综合评价分最低的企业认定*、 。）：

设计企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×***%（取**%****%）×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）×*%（取**%**%）×企业信誉实力分分值权重。【备注：自治区级诚信综合评价分占比与项目所在地设区市级诚信综合评价分占比之和为***%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】

 注：自治区级诚信综合评价分由系统自动读取，评委在“桂建云”信息发布的诚信评分公示栏目中查询、核实。项目所在地设区市级诚信综合评价分由评委在  中查询。

☑企业信誉实力加权得分=**%×施工企业信誉实力加权得分+**%×设计企业信誉实力加权得分(由招标人勾选)

□企业信誉实力加权得分=**%×施工企业信誉实力加权得分+**%×设计企业信誉实力加权得分(由招标人勾选)

根据《自治区住房城乡建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》、《自治区住房城乡建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作的通知》，本项评分中投标人“诚信综合评价分”得分（包含自治区诚信综合评价分和设区市诚信综合评价分）分值均以***分计。

*

第一章招标公告*.*.*招标范围；

第二章投标人须知前附表条款号*.*.*招标范围；

第四章合同条款及格式第一部分合同协议书*. 工程承包范围；

...... *.设计范围包括红线范围内总平图、建筑、结构、给排水、电气及园林(含消防)施工图设计及施工图设计获得批准所需要的优化、修改、设计变更(小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选)、缺项漏项、技术交底及工程验收等内容，项目红线范围内全部专业包括但不限于：（*）建筑安装工程:建筑装饰装修、地基与基础、主体结构、水电安装、给排水工程、暖通工程、消防工程、防雷工程、智能化工程(如有)、白蚁防治工程、绿色建筑、海绵城市、人防、燃气工程、基坑支护(如需)等全部分项；（*）室外工程:室外附属综合管网、室外排水、室外总平水电、土方、绿化、道路、照明、防雷工程等；（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程的及红线范围内的配电房至高压接驳点的设计内容，如因特殊地质的要求，导致基础选型改变，需要增加桩基设计内容，及按国家有关规定和相关规范要求应由、承包人完成的工作。承包人保证设计质量符合国家有关规定(含绿色建筑设计)。 *. 采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及招标人需采购的材料，双方另行约定。 *. 施工内容包括：建设红线范围内施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。 *.设计及施工内容不包括：方案设计、初步设计。 *.其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。 注：项目如有调整，以最终规划审批意见为准

......*.设计范围包括红线范围内总平图、建筑、结构、给排水、电气及园林(含消防)施工图设计及施工图设计获得批准所需要的优化、修改、设计变更(小项及重大项，涉及重大变更，则须从经济适用性等角度提供多种方案进行比选)、缺项漏项、技术交底及工程验收等内容，项目红线范围内全部专业包括但不限于：（*）建筑安装工程:建筑装饰装修、地基与基础、主体结构、水电安装、给排水工程、暖通工程、消防工程、防雷工程、智能化工程(如有)、白蚁防治工程、绿色建筑、海绵城市、人防、燃气工程、基坑支护(如需)等全部分项；（*）室外工程:室外附属综合管网、室外排水、室外总平水电、土方、绿化、道路、照明、防雷工程等；（*）专项工程:亮化工程、精装修、高压低压配电、电梯、太阳能、高低压、发电机等设备工程、红线范围内的配电房至红线范围外高压接驳点的设计内容以及连接到市政的正式雨、污水管网工程和正式供水及配套工程。如因特殊地质的要求，导致基础选型改变，需要增加桩基设计内容，及按国家有关规定和相关规范要求应由、承包人完成的工作。承包人保证设计质量符合国家有关规定(含绿色建筑设计)。

*.采购内容包括：工程施工范围内涉及的设备及材料采购，如涉及招标人需采购的材料，双方另行约定。

*.施工内容包括：施工图纸包含的所有内容，施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。承包人需保证施工质量符合国家有关规定。

*.设计及施工内容不包括：方案设计、初步设计。

*.其它与工程建设相关的所有服务及配合工作。

*

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条件*.*.* 因承包人原因导致工期延误

/

增加：因承包人的原因导致工期延误，工期延误期间因政策性调整导致费用增加的，由承包人承担相应的费用。

*

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条件第**条 违约**.*.*承包人违约的情形

/

增加：（**）因发包人向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁，追究承包人的违约责任，且人民法院或仲裁机构支持发包人的全部或部分诉请的，发包人因维权所产生的必要支出包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等均由承包人承担。