广西至佳建设工程咨询有限公司玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包YLZC2017-G2-1043招标公告
2017-07-11
广西/玉林 招标采购
广西至佳建设工程咨询有限公司玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包YLZC2017-G2-1043招标公告
广西/玉林-2017-07-11 00:00:00
,
广西/玉林-2017-07-11 00:00:00
广西至佳建设工程咨询有限公司玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包****************招标公告
********** **:**
来源：广西至佳建设工程咨询有限公司
作者：广西至佳建设工程咨询有限公司
【字体：大 中 小】打印
招标公告
*. 招标条件
本招标项目玉林实验中学学生宿舍楼工程已由玉林市发展和改革委员会以玉发改许可【****】**号文件批准建设，招标人为玉林实验中学，建设资金来自中央预算内投资及学校非税收入，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计及施工总承包进行公开招标。
*. 项目概况与招标范围
项目名称：玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包
项目招标编号：****************
建设地点：玉林市玉州区大北路***号，玉林实验中学校园内。
建设规模：建设学生宿舍一幢约****平方米；配套建设给排水、电气、道路硬化、绿化等相关工程。
合同估算价：约 ****.*万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、办理相关手续的工期等为***天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从 **** 年
* 月至 **** 年 * 月。
招标范围：本项目采用设计及施工总承包模式实施，其中设计服务内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图设计和设计变更（小项及重大项）、技术交底及工程验收等内容；施工总承包内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。
*. 投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人必须同时具备建筑行业（建筑工程）设计丙级以上（含丙级）资质及建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝****﹞**号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝****﹞**号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
*.*主要负责人员要求：
*.*.*项目总负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。
*.*.*项目设计负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或二级注册建筑师执业资格。
*.*.*项目经理：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
*.*.* 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（*类）。
*.* 业绩要求：无要求。
*.* 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
*.*.*本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的项目总承包的联合体投标。联合体成员由 * 家设计单位和 * 家施工单位组成，联合体各方均应符合******;具有独立法人资格******;、******;具有独立承担民事责任的能力******;的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
*.*.*联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
*.*.*组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
*.*.*联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
*.*.*联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
*.*凡参与本项目投标的投标人必须开标前取得人民检察院出具的投标单位、法定代表人及拟派项目各负责人（上述内容包括联合投标体的所有单位及总负责人、设计负责人、施工项目经理）的无行贿犯罪档案查询记录资料。
*.*根据最高人民法院等*部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔****〕***号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）查询的结果为准）。
*.*投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。*. 投标报名
现场报名。凡有意参加投标者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月 **日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）进行现场报名。
*招标文件的获取
*.* 凡通过现场报名者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）购买招标文件。
*.* 售价：招标文件工本费每本***元，售后不退。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日北京时间**时整，地点为玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
*.*投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的******;广西建筑市场诚信卡******;刷卡通过验证，否则招标人不予受理。
*. 评标方式
综合评估法
*、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网（***.************.***.**）、中国政府采购网 (***.****.***.**)、广西壮族自治区政府采购网（***.******.***.**）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（***.***.***.**）、玉林市建设工程交易中心（）、中国玉林政府门户网（***.*****.***.**）发布。
*. 交易服务单位
玉林市公共资源交易中心
**. 监督部门及电话
玉林市建设工程招标投标站 电话：************
**. 联系方式
招 标 人： 玉林实验中学 招标代理机构：广西至佳建设工程咨询有限公司
地 址：玉林市玉州区大北路***号 地 址： 玉林市百利街**号
邮 编： ****** 邮 编： ******
联 系 人： 林德 联 系 人： 苏庆芳
电 话： ************ 电 话： ************
传 真： ************ 传 真： ************
****年*月**日
*. 招标条件
本招标项目玉林实验中学学生宿舍楼工程已由玉林市发展和改革委员会以玉发改许可【****】**号文件批准建设，招标人为玉林实验中学，建设资金来自中央预算内投资及学校非税收入，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计及施工总承包进行公开招标。
*. 项目概况与招标范围
项目名称：玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包
项目招标编号：****************
建设地点：玉林市玉州区大北路***号，玉林实验中学校园内。
建设规模：建设学生宿舍一幢约****平方米；配套建设给排水、电气、道路硬化、绿化等相关工程。
合同估算价：约 ****.*万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、办理相关手续的工期等为***天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从 **** 年
* 月至 **** 年 * 月。
招标范围：本项目采用设计及施工总承包模式实施，其中设计服务内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图设计和设计变更（小项及重大项）、技术交底及工程验收等内容；施工总承包内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。
*. 投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人必须同时具备建筑行业（建筑工程）设计丙级以上（含丙级）资质及建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝****﹞**号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝****﹞**号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
*.*主要负责人员要求：
*.*.*项目总负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。
*.*.*项目设计负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或二级注册建筑师执业资格。
*.*.*项目经理：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
*.*.* 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（*类）。
*.* 业绩要求：无要求。
*.* 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
*.*.*本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的项目总承包的联合体投标。联合体成员由 * 家设计单位和 * 家施工单位组成，联合体各方均应符合******;具有独立法人资格******;、******;具有独立承担民事责任的能力******;的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
*.*.*联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
*.*.*组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
*.*.*联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
*.*.*联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
*.*凡参与本项目投标的投标人必须开标前取得人民检察院出具的投标单位、法定代表人及拟派项目各负责人（上述内容包括联合投标体的所有单位及总负责人、设计负责人、施工项目经理）的无行贿犯罪档案查询记录资料。
*.*根据最高人民法院等*部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔****〕***号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）查询的结果为准）。
*.*投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。*. 投标报名
现场报名。凡有意参加投标者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月 **日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）进行现场报名。
*招标文件的获取
*.* 凡通过现场报名者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）购买招标文件。
*.* 售价：招标文件工本费每本***元，售后不退。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日北京时间**时整，地点为玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
*.*投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的******;广西建筑市场诚信卡******;刷卡通过验证，否则招标人不予受理。
*. 评标方式
综合评估法
*、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网（***.************.***.**）、中国政府采购网 (***.****.***.**)、广西壮族自治区政府采购网（***.******.***.**）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（***.***.***.**）、玉林市建设工程交易中心（）、中国玉林政府门户网（***.*****.***.**）发布。
*. 交易服务单位
玉林市公共资源交易中心
**. 监督部门及电话
玉林市建设工程招标投标站 电话：************
**. 联系方式
招 标 人： 玉林实验中学 招标代理机构：广西至佳建设工程咨询有限公司
地 址：玉林市玉州区大北路***号 地 址： 玉林市百利街**号
邮 编： ****** 邮 编： ******
联 系 人： 林德 联 系 人： 苏庆芳
电 话： ************ 电 话： ************
传 真： ************ 传 真： ************
****年*月**日
文件下载：
关联文件：
广西至佳建设工程咨询有限公司玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包****************招标公告
********** **:**
来源：广西至佳建设工程咨询有限公司
【字体：大 中 小】
招标公告
*. 招标条件
本招标项目玉林实验中学学生宿舍楼工程已由玉林市发展和改革委员会以玉发改许可【****】**号文件批准建设，招标人为玉林实验中学，建设资金来自中央预算内投资及学校非税收入，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计及施工总承包进行公开招标。
*. 项目概况与招标范围
项目名称：玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包
项目招标编号：****************
建设地点：玉林市玉州区大北路***号，玉林实验中学校园内。
建设规模：建设学生宿舍一幢约****平方米；配套建设给排水、电气、道路硬化、绿化等相关工程。
合同估算价：约 ****.*万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、办理相关手续的工期等为***天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从 **** 年
* 月至 **** 年 * 月。
招标范围：本项目采用设计及施工总承包模式实施，其中设计服务内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图设计和设计变更（小项及重大项）、技术交底及工程验收等内容；施工总承包内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。
*. 投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人必须同时具备建筑行业（建筑工程）设计丙级以上（含丙级）资质及建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝****﹞**号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝****﹞**号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
*.*主要负责人员要求：
*.*.*项目总负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。
*.*.*项目设计负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或二级注册建筑师执业资格。
*.*.*项目经理：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
*.*.* 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（*类）。
*.* 业绩要求：无要求。
*.* 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
*.*.*本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的项目总承包的联合体投标。联合体成员由 * 家设计单位和 * 家施工单位组成，联合体各方均应符合******;具有独立法人资格******;、******;具有独立承担民事责任的能力******;的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
*.*.*联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
*.*.*组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
*.*.*联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
*.*.*联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
*.*凡参与本项目投标的投标人必须开标前取得人民检察院出具的投标单位、法定代表人及拟派项目各负责人（上述内容包括联合投标体的所有单位及总负责人、设计负责人、施工项目经理）的无行贿犯罪档案查询记录资料。
*.*根据最高人民法院等*部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔****〕***号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）查询的结果为准）。
*.*投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。*. 投标报名
现场报名。凡有意参加投标者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月 **日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）进行现场报名。
*招标文件的获取
*.* 凡通过现场报名者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）购买招标文件。
*.* 售价：招标文件工本费每本***元，售后不退。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日北京时间**时整，地点为玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
*.*投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的******;广西建筑市场诚信卡******;刷卡通过验证，否则招标人不予受理。
*. 评标方式
综合评估法
*、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网（***.************.***.**）、中国政府采购网 (***.****.***.**)、广西壮族自治区政府采购网（***.******.***.**）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（***.***.***.**）、玉林市建设工程交易中心（）、中国玉林政府门户网（***.*****.***.**）发布。
*. 交易服务单位
玉林市公共资源交易中心
**. 监督部门及电话
玉林市建设工程招标投标站 电话：************
**. 联系方式
招 标 人： 玉林实验中学 招标代理机构：广西至佳建设工程咨询有限公司
地 址：玉林市玉州区大北路***号 地 址： 玉林市百利街**号
邮 编： ****** 邮 编： ******
联 系 人： 林德 联 系 人： 苏庆芳
电 话： ************ 电 话： ************
传 真： ************ 传 真： ************
****年*月**日
*. 招标条件
本招标项目玉林实验中学学生宿舍楼工程已由玉林市发展和改革委员会以玉发改许可【****】**号文件批准建设，招标人为玉林实验中学，建设资金来自中央预算内投资及学校非税收入，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计及施工总承包进行公开招标。
*. 项目概况与招标范围
项目名称：玉林实验中学学生宿舍楼设计及施工总承包
项目招标编号：****************
建设地点：玉林市玉州区大北路***号，玉林实验中学校园内。
建设规模：建设学生宿舍一幢约****平方米；配套建设给排水、电气、道路硬化、绿化等相关工程。
合同估算价：约 ****.*万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、办理相关手续的工期等为***天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从 **** 年
* 月至 **** 年 * 月。
招标范围：本项目采用设计及施工总承包模式实施，其中设计服务内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图设计和设计变更（小项及重大项）、技术交底及工程验收等内容；施工总承包内容包括玉林实验中学学生宿舍楼工程施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。
*. 投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人必须同时具备建筑行业（建筑工程）设计丙级以上（含丙级）资质及建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝****﹞**号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝****﹞**号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
*.*主要负责人员要求：
*.*.*项目总负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。
*.*.*项目设计负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称或二级注册建筑师执业资格。
*.*.*项目经理：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
*.*.* 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（*类）。
*.* 业绩要求：无要求。
*.* 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
*.*.*本项目接受由具有独立法人资格的施工单位作为牵头人组成的项目总承包的联合体投标。联合体成员由 * 家设计单位和 * 家施工单位组成，联合体各方均应符合******;具有独立法人资格******;、******;具有独立承担民事责任的能力******;的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
*.*.*联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
*.*.*组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
*.*.*联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
*.*.*联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
*.*凡参与本项目投标的投标人必须开标前取得人民检察院出具的投标单位、法定代表人及拟派项目各负责人（上述内容包括联合投标体的所有单位及总负责人、设计负责人、施工项目经理）的无行贿犯罪档案查询记录资料。
*.*根据最高人民法院等*部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔****〕***号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）查询的结果为准）。
*.*投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。*. 投标报名
现场报名。凡有意参加投标者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月 **日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）进行现场报名。
*招标文件的获取
*.* 凡通过现场报名者，请于**** 年*月**日至 **** 年*月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时，由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员出示本人的******;广西建筑市场诚信卡******;、本人身份证原件、营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、资质证书复印件（联合体的所有成员均需提供上述材料）、法定代表人授权委托书原件、联合体协议书原件（上述复印件须加盖单位公章）在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）购买招标文件。
*.* 售价：招标文件工本费每本***元，售后不退。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日北京时间**时整，地点为玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路*号玉林市政务服务中心办公楼五楼）。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
*.*投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的******;广西建筑市场诚信卡******;刷卡通过验证，否则招标人不予受理。
*. 评标方式
综合评估法
*、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网（***.************.***.**）、中国政府采购网 (***.****.***.**)、广西壮族自治区政府采购网（***.******.***.**）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（***.***.***.**）、玉林市建设工程交易中心（）、中国玉林政府门户网（***.*****.***.**）发布。
*. 交易服务单位
玉林市公共资源交易中心
**. 监督部门及电话
玉林市建设工程招标投标站 电话：************
**. 联系方式
招 标 人： 玉林实验中学 招标代理机构：广西至佳建设工程咨询有限公司
地 址：玉林市玉州区大北路***号 地 址： 玉林市百利街**号
邮 编： ****** 邮 编： ******
联 系 人： 林德 联 系 人： 苏庆芳
电 话： ************ 电 话： ************
传 真： ************ 传 真： ************
****年*月**日
文件下载：
关联文件：
