七冶安装工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷专项法律服务询比采购公告

*. 项目情况

*.* 项目名称： 七冶安装工程有限责任公司 建设工程施工合同纠纷专项法律服务

*.* 项目编号： *****************

*.* 采购方式： 询比采购

*.* 邀请范围： 公开

*.* 项目所在地区： 贵州省贵阳市白云区白云北路*号

*.* 资金来源： 企业自筹

*.* 招标条件： 一、投标人资格要求 （一）具有独立承担民事责任的能力：具备贵州省司法厅颁发的有效律师事务所执业许可证（提供有效的律师事务所执业许可证复印件或扫描件），成立时间不得少于*年以及执业人数需达到 **人以上； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供****年经合法审计机构出具的财务审计报告，且盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件；或提供基本开户银行出具的有效的资信证明。（复印件加盖响应单位公章）； （三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供****年*月（含*月）至投标截止前任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和社会保障资金的有效证明材料（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）； （四）企业信誉：提供“信用中国”网站***.***********.***.**查询截图作为佐证材料，截图日期须在采购公告发布之后。并自行承诺不限于“自****年 * 月 * 日至本项目采购公告发布之日无行贿等犯罪行为，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的将取消其资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果”等内容（格式自拟）； （五）质量及售后要求：案件代理结束后，代理人需要就代理的具体情况形成相应的代理报告并于报告中对采购人的管理提出建议及防范措施。 二、具备符合招标内容的营业资质，本次招标不接受联合体报价。

*. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在： 黔云招采电子招标采购交易平台,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,贵州省公共资源交易中心,中国招投标公共服务平台,贵州省招标投标公共服务平台, 上发布。

*. 项目概况和招标范围

一、采购内容：七冶安装工程有限责任公司与某公司建设施工合同纠纷一案，现需采购法律服务，包含一审、二审、再审、执行等各阶段全过程法律服务。 二、项目具体情况：七冶安装工程有限责任公司《建安工程施工合同》诉讼案件：合同工期**天，但实际施工过程中因工程质量、工期延误、资料移交、设备滞留等问题引发纠纷，某公司遂提起仲裁；仲裁庭认定合同因肢解发包及七冶公司缺乏专业资质而无效，双方对合同无效负同等过错，但七冶公司在履约过程中对工期延误承担主要责任，最终裁决七冶公司赔偿损失***.**万余元。 案涉工程竣工结算送审值****.**万元，截止今日，该项目已收工程款***.**万元，预估欠付工程款 ****.** 万元，现我司拟向广州仲裁委员会申请仲裁(或向法院提起诉讼)。追索该项目工程款及赔偿七冶安装公司损失。

*. 招标文件获取及递交投标文件

任何未在《黔云招采电子招标采购交易平台》(***.******.***)下载招标文件的法人或其它组织均不得参加本项目的投标。

标段*

*.* 标段名称： 七冶安装工程有限责任公司 建设工程施工合同纠纷专项法律服务

*.* 标段编号： *********************

招标文件获取：

*.* 凡有意参加投标者，请于********** **:**至********** **:**(北京时间，下同)，登录《黔云招采电子招标采购交易平台》（***.******.***）下载电子招标文件，相关平台操作事宜可参考黔云招采电子招标采购交易平台帮助中心。

*.* 招标文件售价： 免费获取，售后不退。（招标文件费用不含邮寄费用、平台服务费）

*.* 资格要求： /

*.* 其他事项：

*.* 是否接受联合体投标： 否

投标文件递交：

*.* 投标文件递交的截止时间 (投标截止时间 ，下同 ) 为********** **:**，投标人应在截止时间前通过《黔云招采电子招标采购交易平台》（***.******.***）递交电子投标文件。

*.* 逾期送达的投标文件 ，电子招标投标交易平台将予以拒收。

*. 其他

符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

*. 联系方式

招标人： 七冶安装工程有限责任公司

联系地址： 贵州省贵阳市白云区白云北路*号

联系人： 游丽媛 联系电话： ***********

项目监督：

联系电话：

招标代理：

联系地址：

联系人： 联系电话：

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：(签名)

招标人或其招标代理机构：(签章)